Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

                                                                                              č. objednávateľa: ............
                                                                                         č. zhotoviteľa: Z25-014-0033
Uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
                                                 (ďalej len „zmluva“)

Objednávateľ:                         Čl. I.
Sídlo:                       Zmluvné strany
Zastúpený:
Právna forma organizácie:   Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Zriaďovateľ:                M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
Bankové spojenie :          Ing. Juraj Lazúr- generálny riaditeľ SC ŽSK
číslo účtu:                 príspevková organizácia
SWIFT / BIC:                Žilinský samosprávny kraj so sídlom v Žiline
IČO:
DIČ:                        SPSRSKBA
IČ DPH:                     42054575
Osoby oprávnené jednať v    20 222 99 059
-realizačných veciach:      SK2022299059
- technický dohľad:
- technických veciach:      Ing. Ivan Marťák – hl.odb. zamestnanec pre ceny a inv. plán SC ŽSK
Tel.:                       Ing. Marián Janík - riaditeľ Závodu Turiec SC ŽSK
E-mail:                     Ing. Martin Slabej, PhD. – technický námestník SC ŽSK
(ďalej len „Objednávateľ“)  041/5077236, 043/5864951, 041/5077238
                            riaditelgr.sczsk@vuczilina.sk

Zhotoviteľ:                 Združenie Swietelsky-VHS-Asfalty

Vedúci člen združenia:      Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Sídlo:                      Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
Zastúpený:                  Ing. Radim Čáp, Ph.D. – konateľ
                            JUDr. Lukáš Galeštok - konateľ
Bankové spojenie :
číslo účtu:                 00 896 225
IČO:                        2020294144
DIČ:                        SK2020294144
IČ DPH:
Osoby oprávnené jednať v:   Ing. Branislav Valuch - stavbyvedúci
-realizačných veciach:      Ing. Juraj Serva – riaditeľ oblasti Sever
- technických veciach:      Ing. Ján Kardoš, PhD. – vedúci odd. prípravy a kalkulácie
                            041/516 64 97
Tel.:                       office-sever@swietelsky.sk
E-mail:

Člen združenia:            VHS-Asfalty, s.r.o.
Sídlo:                     Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
Zastúpený:                 Ing. Mojmír Štefanec – konateľ
                           Ing. Marian Panák - konateľ
IČO:                       51 454 670
DIČ:                       2120739478
IČ DPH:                    SK2120739478
Osoby oprávnené jednať v:
-realizačných veciach:     Ing. Marián Panák
- technických veciach:     Ing. Mojmír Štefanec
Tel.:                      0903 451 893
E-mail:                    panak@vhs-asfalty.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

                                                             Čl. II
                                                       Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa vykoná stavebné práce na diele:

    „Zosilnenie povrchov ciest II. a III. triedy v regióne Turiec“

     (ďalej len „Dielo“) podľa:
    - technickej dokumentácie „Zosilnenie povrchov ciest II. a III. triedy v regióne Turiec“
    - Ohlásenia stavebných úprav č. ......................................................... zo dňa .................................
    - cenovej ponuky (krycí list a rozpočet) zo dňa 21.04.2024 - Príloha č. 1
    - súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu

         vysvetľovania, vybavovania žiadostí o nápravu alebo námietok a ďalších podmienok v rámci
         procesu verejného obstarávania
    - informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia Diela
    - podkladov a požiadaviek poskytnutých Objednávateľom
    - ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien Objednávateľa zapísaných v stavebnom
         denníku, pričom Zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť za podmienok uvedených
       v tejto zmluve Zhotoviteľovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela ( IV.).

2.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi potrebnými pre zhotovenie Diela,
       s TD, ako aj so skutkovým stavom na stavenisku a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby
       nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok a ceny Diela z dôvodov, ktoré mohol
       zistiť pri oboznámení sa s týmito podkladmi (najmä zistené nezrovnalosti v TD) a stavom
       staveniska na mieste vykonania Diela. Zhotoviteľ potvrdzuje, že Objednávateľ mu k dátumu
       uzavretia tejto zmluvy poskytol všetky potrebné údaje, tieto si prečítal, porozumel im a je
       informovaný o požiadavkách a podmienkach Objednávateľa vzťahujúcich sa na realizáciu Diela
       v takom rozsahu, v akom súvisia, ovplyvňujú alebo môžu mať vplyv na plnenie tejto zmluvy zo
       strany Zhotoviteľa.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo.

                                                             2

2.5 Prílohou tejto zmluvy je: cenová ponuka Zhotoviteľa (krycí list a rozpočet) – Príloha č. 1
       a zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch – Príloha č. 2.

2.6 Táto zmluva je uzavretá ako výsledok verejného obstarávania, ktoré uskutočnil verejný
       obstarávateľ: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja postupom zadávania podlimitnej
       zákazky podľa § 112 až 114 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
       a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 343/2015
       Z. z.“) na predmet zákazky: „Zosilnenie povrchov ciest II. a III. triedy v regióne Turiec“.

                                                          Čl. III.
                                         Miesto, termíny vykonania Diela
                                     a podmienky riadneho vykonania Diela

3.1 Miestom vykonania Diela je: Slovenská republika, Žilinský kraj okres Martin a Turčianske
       Teplice:

       SO 01 Zosilnenie povrchu cesty III/1796 v k.ú. Kláštor pod Znievom
       SO 02 Zosilnenie povrchu cesty III/2158 v k.ú. Kláštor pod Znievom a Lazany
       SO 03 Zosilnenie povrchu cesty III/2144 v k.ú. Bystrička
       SO 04 Zosilnenie povrchu cesty III/2145 v k.ú. Martin
       SO 05 Zosilnenie povrchu cesty II/519 v k.ú. Moškovec, Ondrášová a Slovenské Pravno
       SO 06 Zosilnenie povrchu cesty III/2175 v k.ú. Turčianske Teplice
       SO 07 Zosilnenie povrchu cesty III/2176 v k.ú. Diviaky, Malý Čepčín, Bodorová, Moškovec,
       Blažovce a Jazernica

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vykoná Dielo (Čl. II.) v nasledovných termínoch:

    a) prevzatie staveniska – do 5 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy
         Objednávateľa s tým, že zmluvné strany sú povinné vykonať písomný zápis z odovzdania
         a prevzatia staveniska samostatne (osobitne). Porušenie povinnosti prevziať stavenisko
         Zhotoviteľom v zmysle predchádzajúcej vety sa považuje za podstatné porušenie zmluvy zo
         strany Zhotoviteľa a zakladá právo Objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy,

    b) začatie vykonávania Diela: lehota výstavby, t. j. začiatok vykonávania Diela, začína plynúť
         dňom nasledujúcim po dni písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom,

    c) vykonanie Diela: do 3 (slovom: troch) mesiacov odo dňa nasledujúceho po dni písomného
         prevzatia staveniska Zhotoviteľom.

    d) predpokladaná doba dopravných obmedzení sú 3 mesiace,

    e) odovzdanie Diela: do termínu vykonania Diela podľa bodu 3.2 tohto článku.

3.3 Zhotoviteľ pri prevzatí staveniska predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram
       prác, názov akreditovaného skúšobného laboratória, technologický postup prác, kontrolno-
       skúšobný plán (KSP) a skúšky typu asfaltových zmesí. Výrobno-kontrolné skúšky obrusnej
       asfaltovej zmesi budú vrátane rádiometrického určenia objemovej hmotnosti (Troxler). Výrobno-

                                                                                                                           3

       kontrolné skúšky pevnosti betónu v tlaku budú 7-dňové a taktiež 30-dňové. Neodsúhlasenie
       harmonogramu prác pri prevzatí staveniska nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa začať
       vykonávať Dielo v termíne dohodnutom v bode 3.2 tohto článku. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení
       predmetu zmluvy postupovať v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác.
      Obsahom kontrolno-skúšobného plánu bude najmä:
    - rozdelenie stavby na samostatné procesy, napr. frézovacie práce, pokládka, realizácia zálievky,

         ... ),
    - vypracovanie kontrolno-skúšobného plánu na každý stavebný alebo technologický proces,
    - pri každom stavebnom alebo technologickom procese uviesť- názov stavebného alebo

         technologického procesu, postup čiastkových procesov, z ktorých sa skladá stavebný alebo
         technologický proces.
    - u jednotlivých čiastkových procesov sa uvedie:
         - spôsob vykonania kontroly,
         - kto vykoná kontrolu,
         - názov dokumentácie, technickej normy alebo predpisu, podľa ktorého sa kontrola vykonávala.

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu (najneskôr do jedného dňa) informovať
       Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu
       zmluvy a ktorá by mohla mať vplyv na zmluvne stanovený termín vykonania Diela alebo na
       odsúhlasený harmonogram prác. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na Objednávateľa. Zhotoviteľ
       je zároveň povinný bezodkladne, najneskôr do 7 dní, odovzdať Objednávateľovi na odsúhlasenie
       aktualizovaný harmonogram prác vždy, keď predchádzajúci harmonogram prác nesúhlasí so
       skutočným postupom prác. V prípade, že Zhotoviteľ nedodržiava harmonogram prác ako aj
       v prípade, že neodovzdá aktualizovaný harmonogram prác Objednávateľovi na odsúhlasenie
       v lehote podľa predchádzajúcej vety, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za
       podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa a zakladá právo Objednávateľa odstúpiť
       od tejto zmluvy. Ak Objednávateľ aktualizovaný harmonogram prác odsúhlasí, je pre zmluvné
       strany záväzný. Ak k odsúhlaseniu aktualizovaného harmonogramu prác podľa predchádzajúcej
       vety nedôjde, Zhotoviteľ postupuje podľa posledného zmluvnými stranami odsúhlaseného
       harmonogramu prác.

3.5 Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené Dielo od Zhotoviteľa prevziať aj pred dohodnutým
       termínom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto článku.

3.6 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa alebo tretej strany, ktorú
       použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa, a nezbavuje Zhotoviteľa
       zodpovednosti za omeškanie.

3.7 Riadnym vykonaním Diela sa rozumie riadne ukončenie Diela v súlade s touto zmluvou
       a jeho odovzdanie Objednávateľovi a prevzatie Objednávateľom na základe Protokolu
       o odovzdaní a prevzatí Diela v termíne uvedenom v bode 3.2 tohto článku. Protokol
       o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Objednávateľa podpísaný technickým dohľadom
       Objednávateľa. Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Zhotoviteľa podpísaný
       najmä: stavbyvedúcim, resp. osobou oprávnenou konať za Zhotoviteľa v realizačných veciach.

3.8 Riadnym vykonaním Diela a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich
       z tejto zmluvy sa ďalej rozumie riadne vykonanie Diela v súlade s touto zmluvou tak, aby bolo
       spôsobilé pre úspešné ukončenie preberacieho konania a zároveň odovzdanie všetkých
       dokumentov potrebných pre preberacie konanie a dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické
       parametre Diela v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami.
       Uvedené doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Podmienkou riadneho vykonania

                                                                                                                           4

       Diela je aj úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi a záväznými
       normami a touto zmluvou. Podmienkou pre riadne a včasné vykonanie Diela zo strany Zhotoviteľa
       je poskytnutie súčinnosti zo strany Objednávateľa v takej forme a takým spôsobom, ako to
       predpokladá táto zmluva alebo ako to požaduje Zhotoviteľ v písomnej výzve.

3.9 Zhotoviteľ písomne 5 pracovných dní vopred, pred ukončením Diela oznámi Objednávateľovi,
       kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ podľa tohto oznámenia do 3 pracovných
       dní vypíše (písomne) preberacie konanie. Objednávateľ si vyhradzuje právo na prehliadku Diela
       v počte 1 pracovného dňa. Pri odovzdávacom a preberacom konaní sa preverí, či je záväzok
       Zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykoná sa fyzická kontrola vykonaného
       Diela, jeho súčastí a príslušenstva, overia sa atesty a doklady v zmysle bodu 3.8 tohto článku
       zmluvy.

3.10 V prípade, ak budú pri odovzdávacom a preberacom konaní zistené vady alebo v prípade, ak
       nebudú splnené podmienky alebo doložené doklady vyplývajúce z bodu 3.8 tohto článku,
       Objednávateľ Dielo neprevezme.

3.11 V prípade, ak budú pri odovzdávacom a preberacom konaní zistené také nedorobky, ktoré sami
       osebe a ani spolu nebránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži, Objednávateľ Dielo
       prevezme pod podmienkou, že takéto nedorobky budú Zhotoviteľom v celom rozsahu odstránené
       do termínu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela.

3.12 Ak nedorobky nebudú Zhotoviteľom odstránené v dohodnutom alebo stanovenom termíne
       uvedenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, Objednávateľ je oprávnený tieto nedorobky
       odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.

3.13 Po ukončení prác, najneskôr do 10 dní po odovzdaní a prevzatí Diela je Zhotoviteľ povinný
       stavenisko úplne vypratať, odstrániť objekty a zariadenia, ktoré sa nachádzajú na stavenisku,
       upraviť terén staveniska, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod.

3.14 Asfaltové zmesi a všetky ďalšie použité materiály pri realizácii Diela musia spĺňať podmienky
       uvedené najmä v:

     - TKP 6 Technicko-kvalitatívne podmienky hutnené asfaltové zmesi - vydané Ministerstvom
         dopravy a výstavby SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, účinné od
         20.12.2019;

     - TKP 17 Výstuž do betónu účinné od 01.12.2013,
     - TKP 18 Betón na konštrukcie účinné od 1.12.2018 s dodatkom č. 1/2020 účinné od

         15.12.2020,
     - KLK 1/2021 Katalógové listy kameniva vydané Ministerstvom dopravy, výstavby a

         regionálneho rozvoja SR, účinné od 25.9.2021;
     - KLAZ 1/2019 - Katalógové listy asfaltov (doplnok k platným TKP - vydané Ministerstvom

         dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemných
         komunikácií), účinné od 20.12.2019.
     - TKP časť 31 + Dodatok č. 1/2019 ZVLÁŠTNE ZEMNÉ KONŠTRUKCIE, Technicko-
         kvalitatívne podmienky MDVRR SR, účinné od 15.11.2014, resp. 20.12.2019,
     - súvisiace s STN a EN.

3.15 Objednávateľ má právo vykonať skúšky zamerané na kvalitu použitých asfaltových zmesí
       akreditovaným skúšobným laboratóriom. Objednávateľ je oprávnený odobrať vzorky na
       stavenisku alebo priamo z výrobne. V prípade, ak bude Objednávateľ odoberať vzorku priamo z
       výrobne, je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť vstup poverenej osoby Objednávateľa alebo poverenej

                                                                                                                            5

        osoby akreditovaného skúšobného laboratória do výrobne výrobcu za účelom odobratia vzoriek,
        a to aj v prípade, ak bude Zhotoviteľ dodávať asfaltovú zmes subdodávateľom. K odobratiu vzorky
        asfaltovej zmesi prizve Objednávateľ zástupcu Zhotoviteľa. Pri preukázaní použitia materiálov,
        ktoré nevyhovujú technickým normám, t. j. pri oprávnenej reklamácii kvality asfaltovej zmesi
        uhradí Zhotoviteľ náklady spojené so skúškou (t.j. odberom a analýzou) Objednávateľovi.
  3.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pred začatím realizovania stavebných prác oznámi objednávateľovi
       názov akreditovaného skúšobného laboratória, v ktorom si zhotoviteľ objednal skúšky materiálov
       v zmysle predloženého KSP.
  3.17 Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi zistené nedostatky kvality použitých asfaltových zmesí
       najneskôr do 3 pracovných dní po doručení protokolov o skúške. Zistené nedostatky je Zhotoviteľ
       povinný odstrániť na vlastné náklady. Objednávateľ má právo určiť spôsob nápravy, ktorým môže
       byť napr. odstránenie nekvalitných vrstiev a uloženie nových vrstiev, zaliatie nedostatočných
       spojov, atď. Dielo bude Objednávateľ považovať za dokončené až po odstránení zistených
       nedostatkov.

  3.18 V prípade sporných výsledkov skúšok zabezpečených zmluvnými stranami, bude vykonaná
       skúška nezávislým skúšobným laboratóriom po dohode Objednávateľa a Zhotoviteľa.

                                                           Čl. IV.
                                                        Cena diela

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy
        ako Príloha č. 1. Cena je určená na základe zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
        predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z, ktorou sa vykonáva zákon o cenách.

                  bez DPH: 689 359,79 EUR
                  DPH: 20 % 137 871,96 EUR
                  Spolu s DPH: 827 231,75 EUR
                  =========================
                  Slovom: osemstodvadsaťsedemtisícdvestotridsaťjeden EUR, 75/100 EUR

4.2 Cena za vykonanie Diela je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu Objednávateľa zvýšiť. Cenová
       ponuka, ktorá je súčasťou tejto zmluvy, slúži výhradne pre ocenenie prác v nej uvedených.

4.3 Sadzba DPH je v ods. 1 tohto článku zmluvy uvedená vo výške platnej ku dňu uzatvárania tejto
       zmluvy. V prípade legislatívnej zmeny DPH bude k cenám bez DPH za predmet zmluvy
       pripočítaná výška DPH platná v čase zdaniteľného plnenia.

4.4 Ceny jednotlivých položiek cenovej ponuky uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy musia
       obsahovať celkové náklady spojené s plnením predmetu tejto zmluvy a zmluvných podmienok,
       najmä: náklady na prácu, práce súvisiace s dodaním a dovozom zabudovaných materiálov,
       dodaním a dovozom pomocných materiálov a konštrukcií, všetky stroje, vybavenie a zariadenie,
       ich používanie a údržbu, všetky drobné a pomocné práce, náklady súvisiace s dodržaním
       podmienok správcov dotknutých inžinierskych sietí a dotknutých orgánov súvisiacich s vydaním
       stavebného povolenia, ktoré sú známe v čase spracovania ponuky a ktoré Objednávateľ priložil
       k podkladom na predkladanie ponúk k predmetu tejto zmluvy, náklady na vypracovanie projektu
       organizácie dopravy, náklady na zabezpečenie čiastočnej prevádzkyschopnosti cestnej

                                                                                                                            6

      komunikácie, náklady na vyhotovenie potrebných skúšok, kontroly a meraní, náklady súvisiace so
      zriadením a likvidáciou staveniska, náklady na poistenie Diela. Všetky čiastkové práce, ktoré nie
      sú menovite uvedené v popise prác danej položky, ale sú s daným popisom súvisiace a vyplývajúce
      z dokumentácie a ktoré sú nevyhnutné pre úplné vykonanie Diela, musia byť zahrnuté
      v základných položkách.

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi zálohu.

4.6 Objednávateľ nebude akceptovať žiadne navyšovanie ceny Diela podľa tejto zmluvy a jej príloh z
       dôvodu realizácie prác naviac Zhotoviteľom, ktoré vyplynie z dôvodu nedostatočného
       oboznámenia sa Zhotoviteľa s obsahom TD a so súťažnými podkladmi z procesu verejného
       obstarávania. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje akceptovať teda len tie Zhotoviteľom
       vykonané naviac práce, ktoré vyplývajú z obsahu TD a zo súťažných podkladov z procesu
       verejného obstarávania, platných v deň nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vrátane dodatkov k
       nej. V prípade vzniku rozporu v tom, či naviac práce vyplývajú alebo nevyplývajú z obsahu TD,
       zo súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania, platných v deň nadobudnutia platnosti
       tejto zmluvy vrátane dodatkov k nej rozhodne technický dohľad.

4.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať požiadavku Objednávateľa na realizáciu prípadných
       doplňujúcich stavebných prác priamo súvisiacich s predmetom tejto zmluvy, nemajúcich povahu
       podľa ods. 4.6 tohto článku zmluvy, ak by nerealizovanie týchto prác spôsobilo Objednávateľovi
       neprimerané ťažkosti pri prevádzkovaní Diela a požadované doplňujúce práce nie sú predmetom
       TD, resp. nie sú zahrnuté v rozpočte tejto zmluvy (tzv. naviac práce). Zhotoviteľ je povinný
       doplňujúce práce oceniť a v písomnej forme predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred
       ich realizáciou v zmysle čl. X. ods. 10.4 tejto zmluvy. Všetky úpravy TD, nerealizované práce,
       doplňujúce stavebné práce a zmeny budú Zhotoviteľom a technickým dohľadom Objednávateľa
       zaznamenané a potvrdené v stavebnom denníku a budú slúžiť ako podklad pre uzatvorenie dodatku
       k tejto zmluve, t. j. rozsah a cena takýchto prác bude riešená formou dodatku postupom v zmysle
       zákona č. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy. V prípade, ak predmetom dodatku bude dohoda
       zmluvných strán o nerealizovaní niektorých prác a dodávok nevzniká Zhotoviteľovi dôsledku
       nerealizovania niektorých prác a dodávok žiadny peňažný nárok, a to ani titulom náhrady škody,
       ušlého zisku, úrokov z omeškania či zmluvných pokút.

4.8 Okrem dohodnutej ceny za Dielo nemá Zhotoviteľ nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré
       vynaložil na vykonanie Diela, pokiaľ z tejto Zmluvy o dielo nevyplýva povinnosť Objednávateľa
       takéto náklady Zhotoviteľovi uhradiť.

                                                           Čl. V.
                                        Fakturácia a platobné podmienky

5.1 Cena za Dielo sa bude uhrádzať na základe faktúr vystavených podľa ods. 5.2 tohto článku.

5.2 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť v priebehu realizácie Diela mesačné čiastkové faktúry na základe
       skutočne vykonaných prác a dodávok (vrátane protokolov kontrolných skúšok kvality v zmysle
       KSP), potvrdených technickým dohľadom Objednávateľa. Suma čiastkových faktúr nesmie
       presiahnuť 90 % z ceny Diela bez DPH. Konečnú faktúru je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť po
       ukončení prác a ich písomnom prevzatí technickým dohľadom Objednávateľa bez vád, po
       doručení a prevzatí všetkých písomností, dokladov a atestov materiálov a výrobkov použitých pri
       realizácii Diela.

                                                                                                                           7

5.3 Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Faktúry je potrebné doručiť na
       adresu Správy ciest ŽSK najneskôr do 24. dňa v mesiaci.

5.4 Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004
       Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, najmä:

     označenie Objednávateľa a Zhotoviteľa (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH),
     označenie Diela,
     číslo zmluvy o dielo,
     poradové číslo faktúry,
     dátum vyhotovenia faktúry, dátum zdaniteľného plnenia a dátum splatnosti,
     označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
     fakturovanú sumu,
     slovnú informáciu "prenesenie daňovej povinnosti", ak osobou povinnou platiť daň je

         Objednávateľ,
     pečiatka a podpis osoby oprávnenej konať za Zhotoviteľa
     prílohy podľa bodu 5.5.

5.5 Prílohou každej faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok, za každý stavebný objekt,
       odsúhlasený Objednávateľom. Všetky prílohy faktúry musia byť potvrdené podpisom technického
       dohľadu Objednávateľa a oprávnenou osobou konať za Zhotoviteľa. Prílohou konečnej faktúry
       bude tiež preberací protokol bez vád potvrdený podpisom technického dohľadu Objednávateľa
       a osobou oprávnenou konať za Zhotoviteľa.

5.7 Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi a vyššie
       uvedené údaje a prílohy, Objednávateľ je oprávnený faktúru v lehote splatnosti Zhotoviteľovi
       vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia novej správne vystavenej a
       doručenej faktúry spolu so všetkými vyššie uvedenými prílohami Objednávateľovi.

5.8 Objednávateľ si v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) č. 3 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach
    v znení neskorších predpisov, vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny
    Diela bez DPH, a to až do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní
    Diela.

5.9 V prípade, že subdodávateľ - v Zhotoviteľovom subdodávateľskom reťazci na ktorejkoľvek pozícii
    - oznámi Objednávateľovi, že mu nebola zaplatená dohodnutá zmluvná cena v zmysle zmluvného
    vzťahu, na základe ktorého sa na uskutočňovaní predmetu tejto zmluvy podieľa, Zhotoviteľ je
    povinný predložiť Objednávateľovi zmluvné vzťahy subdodávateľov celého reťazca na kontrolu.
    Zmluvnými vzťahmi sa myslia úplné písomné dokumenty (právne akty) osvedčujúce presný a úplný
    obsah právnych vzťahov vrátane finančných vzťahov a plnení v tom konkrétnom subdodávateľskom
    reťazci, ktorého je oznamujúci subdodávateľ účastníkom. K zabezpečeniu tejto možnej povinnosti
    Zhotoviteľ svojich subdodávateľov zaviaže. Pokiaľ Objednávateľ zistí, že oznamujúcemu
    subdodávateľovi skutočne nebola zaplatená dohodnutá zmluvná cena v zmysle zmluvného vzťahu,
    na základe ktorého sa na uskutočňovaní predmetu tejto zmluvy podieľa, môže zaplatiť tomuto
    subdodávateľovi priamo a o túto zaplatenú sumu krátiť faktúru Zhotoviteľa, alebo požadovať
    vrátenie zaplatenej sumy vo výške rovnajúcej sa výške úhrady vykonanej priamo subdodávateľovi.
    Takéto porušenie zmluvy zo strany Zhotoviteľa uvedie Objednávateľ v referencii podľa § 12 zákona
    číslo 343/2015 Z. z. V prípade vážnejšieho alebo opakovaného porušenia tejto povinnosti môže
    Objednávateľ odstúpiť od tejto zmluvy a uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu jednorazovo
    vo výške 15 % z ceny Diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne
    dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť predložiť

                                                                                                                           8

    Objednávateľovi dokumentáciu týkajúcu sa zmluvných vzťahov so subdodávateľmi na kontrolu v
    zmysle tohto bodu, je Objednávateľ oprávnený žiadať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty
    vo výške 5 % z celkovej ceny Diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

                                                          Čl. VI.
                            Subdodávatelia, register partnerov verejného sektora

6.1 Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa známych v čase uzavretia zmluvy je uvedený v Prílohe č. 2
      - Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.

6.2 Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním plnenia určitej časti predmetu tejto zmluvy, len tých
      subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Zozname subdodávateľov vo všetkých radoch, ktorý tvorí
      Prílohu č. 2 tejto zmluvy v znení neskorších písomných oznámení o zmene subdodávateľa alebo
      o doplnení nového subdodávateľa.

6.3 Pri vykonávaní časti plnenia tejto zmluvy subdodávateľom má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby
      plnenie vykonával sám.

6.4 Ak má Zhotoviteľ povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
      zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
      zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 315/2016 Z. z.“), je povinný byť
      najneskôr ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy a počas celej doby plnenia riadne zapísaný v registri
      partnerov verejného sektora.

6.5 Ak má subdodávateľ povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
      zákona č. 315/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov je povinný byť najneskôr ku dňu uzatvorenia
      tejto zmluvy a počas celej doby plnenia riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

6.6 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu údajov
      v registri partnerov verejného sektora alebo výmaz z tohto registra o jeho osobe ako aj jeho
      subdodávateľoch v ktoromkoľvek rade najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných
      údajov.

6.7 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:

       K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po písomnom odsúhlasení Objednávateľom na základe
       aktualizovania Prílohy č. 2 – Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch dodatkom k tejto
       zmluve. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 dní pred dňom, ktorý predchádza dňu v ktorom
       nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s
       uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, podiel subdodávky vo
       vzťahu k tejto zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa
       v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Ak nový subdodávateľ má
       povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, takýto subdodávateľ musí byť
       zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z.

      Obdobne ako pri zmene subdodávateľa postupujú zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpečiť
       časť plnenia tejto zmluvy o Dielo ďalším subdodávateľom nastane u Zhotoviteľa až po uzavretí
       zmluvy.

                                                                                                                           9

       V prípade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotoviteľ preukázal v procese verejného
       obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť, táto osoba poskytne svoje kapacity počas
       celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie Objednávateľa preukázať
       najneskôr do 10-tich dní, že vykonáva činnosti prostredníctvom osoby, ktorej kapacitami
       preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť. V prípade
       zmeny osoby stavbyvedúceho Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný preukázať Objednávateľovi, že
       nový stavbyvedúci spĺňa všetky požiadavky, ktoré vyžadoval Objednávateľ v procese verejného
       obstarávania na predmet zákazky na osobu stavbyvedúceho.

6.8 Porušenie niektorej povinnosti, ktorá pre Zhotoviteľa vyplýva z bodu 6.2, 6.4, 6.5, 6.6 alebo 6.7
       tohto článku, sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy a zakladá Objednávateľovi právo
       odstúpiť od tejto zmluvy.

                                                         Čl. VII.
                                   Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

7.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie Diela
       a že tieto povolenia sú postačujúce na to, aby mohol Dielo riadne vykonať. Tieto doklady predloží
       najneskôr pri podpise tejto zmluvy, pokiaľ neboli predložené už v rámci verejného obstarávania.

7.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
       Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky
       tejto zmluvy.

7.3 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele. Zhotoviteľ taktiež zodpovedá za
       škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa počas realizácie stavebných prác na
       majetku Objednávateľa a tretích osôb, ako aj na zdraví a živote osôb. Nebezpečenstvo škody na
       Diele prechádza na Objednávateľa odovzdaním a prevzatím zhotoveného Diela ako celku na
       základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

7.4 Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým
       materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým Zhotoviteľom pri
       zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.

7.5 Odovzdanie staveniska a jeho častí na vykonanie Diela bude uskutočnené na základe Protokolu
       o odovzdaní a prevzatí staveniska a to v súlade s Čl. III. bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu
       podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska Objednávateľom a Zhotoviteľom zodpovedá
       za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác
       a tiež v období pracovného voľna na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku tretích osôb.

7.6 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o uskutočnených prácach formou stavebného denníka.
       Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej kontroly
       a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať
       údaje o počasí, o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od
       dodaného technologického postupu prác, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov
       a množstve realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy,
       popis uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na
       koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zápisy
       do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce
       vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup
       prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami

                                                                                                                          10

       nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka
       vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, resp. osoba oprávnená jednať v realizačných
       veciach Objednávateľa, technický dohľad Objednávateľa alebo príslušné orgány štátnej správy.
       Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku, telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni
       vopred vyzvať Objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byťzakryté alebo sa majú stať
       neprístupné. Pokiaľ Zhotoviteľ túto povinnosť nebude plniť, môže Objednávateľ vyžadovať
       dodatočné odhalenie týchto prác na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný zápisom
       v stavebnom denníku, telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni vopred vyzvať Objednávateľa na
       účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s STN. Ak sa Objednávateľ nedostaví v stanovenom
       termíne, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný viesť
       podrobný technický záznam o vykonaných skúškach. Všetky zmeny a práce vykonané naviac je
       Zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Objednávateľ alebo ním poverená
       osoba je povinná priebežne kontrolovať zápisy v stavebnom denníku a reagovať adekvátnym
       spôsobom na požiadavky či pripomienky Zhotoviteľa. Kópie stavebného denníka budú priebežne
       po kontrole Objednávateľom uchovávané Zhotoviteľom pre potreby preberacieho konania.

7.7 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania a opatriť časti hotového Diela
       ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich poškodeniu do doby odovzdania Diela.

7.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený odchýliť sa od podmienok verejného obstarávania, ktoré vykonal
       Objednávateľ a ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné.

7.9 Zhotoviteľ je oprávnený pri vykonávaní Diela písomne požiadať Objednávateľa
       o odsúhlasenie zmeny materiálov alebo technológií uvedených v rozpočte len v prípade, ak takáto
       zmena nastala po lehote na predkladanie ponúk k predmetu tejto zmluvy a ak zmenu materiálu
       alebo technológií vyžadujú aktuálne platné právne predpisy alebo technické normy, alebo ak sa
       materiál alebo technológia stal na trhu nedostupným (prestal sa vyrábať alebo dodávať na
       slovenský trh), alebo ak to vyplýva z rozhodnutí alebo vyjadrení príslušných orgánov verejnej
       správy (napr. stavebný úrad). Primerane podľa tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materiálov alebo
       technológií požaduje Objednávateľ.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci kontrolných dní umožní vstup na stavbu a stavenisko
       poslancom Zastupiteľstva ŽSK v prípade, ak o to požiadajú. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci
       kontrolných dní umožní vstup na stavbu a stavenisko aj ďalším osobám, ktoré na kontrolný deň
       prizve Objednávateľ (napr. projektant, zástupca správcu, právni zástupcovia). Za BOZP osôb
       vstupujúcich na stavbu a stavenisko v zmysle tohto ustanovenia nesie zodpovednosť Zhotoviteľ.

7.11 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomocí na tretiu osobu
       a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude
       vykonané v písomnej forme a nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek
       rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto
       osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.

7.12 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP, PO a ochrany životného prostredia
       svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodávateľa na stavenisku. Zároveň
       zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľa absolvovali predpísané
       školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Taktiež sa Zhotoviteľ zaväzuje vybaviť svojich
       zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ bude
       v prípade nehody, alebo pracovného úrazu postupovať v súlade so všeobecne záväznými
       predpismi a zákonmi, zároveň okamžite upovedomí zodpovedného zamestnanca Objednávateľa
       na stavbe:

                                                                                                                          11

       - o pracovných úrazoch,
       - o škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,
       - o škodách na životnom prostredí,
       - o požiaroch.

7.13 V prípade, ak Objednávateľovi vyplynie povinnosť podľa § 3 ods. 3 písm. a) alebo b) nariadenia
       vlády 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
       (ďalej len „nariadenie“), sa zmluvné strany dohodli, že pred realizáciou predmetu tejto zmluvy
       Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora projektovej dokumentácie, ktorý bude plniť povinnosti
       vyplývajúce z § 5 nariadenia a koordinátora bezpečnosti, ktorý bude plniť povinnosti vyplývajúce
       z § 6 nariadenia. V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z tohto odseku a citovaných
       ustanovení nariadenia a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením zodpovedá za škodu
       Zhotoviteľ

7.14 Objednávateľ, resp. technický dohľad Objednávateľa je oprávnený dať zamestnancom Zhotoviteľa
       príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená
       bezpečnosť uskutočňovanej stavby, životy, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia
       iné vážne škody.

7.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa jeho pracovníci ani iné osoby s jeho vedomím nebudú pohybovať,
       resp. zdržiavať na pracovisku (stavenisku) z dôvodov, ktoré nesúvisia s výkonom prác podľa tejto
       zmluvy, bez vedomia a súhlasu Objednávateľa. Objednávateľ nezodpovedá za škody spôsobené
       Zhotoviteľovi, neoprávneným zdržiavaním zamestnancov Zhotoviteľa mimo určených priestorov.

7.16 Zhotoviteľ zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré vzniknú z jeho činnosti a tieto odstráni
       na vlastné náklady. V prípade, ak škodu podľa predchádzajúcej vety spôsobí tretia
       osoba/subdodávateľ, za túto škodu zodpovedá Zhotoviteľ ako keby ju spôsobil sám. Bez
       odstránenia takto vzniknutých škôd Objednávateľ neuhradí konečnú faktúru Zhotoviteľovi.
       Prípadné časové lehoty na odstránenie takýchto škôd sa dohodnú v procese odovzdávania
       a preberania Diela.

7.17 Zhotoviteľ je povinný stavbu označiť v zmysle stavebného zákona. Zhotoviteľ je povinný
       stavenisko – pracovisko vhodne zabezpečiť, je povinný udržiavať na stavenisku – pracovisku
       poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác. Zhotoviteľ je
       povinný svoje pracovisko zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť na iných pracoviskách.

7.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi SK vyhlásenie o parametroch a prislúchajúce
       doklady použitých stavebných výrobkov pred ich zabudovaním v zmysle zákona č. 133/2013 Z.
       z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
       predpisov.

7.19 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť
       pri riešení konkrétnych otázok a problémov, ktoré vzniknú počas vykonávania Diela, najmä
       vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny za Dielo. Zhotoviteľ je povinný upozorniť
       Objednávateľa na možnosť realizácie jednoduchších a finančne menej náročných riešení ako
       predpokladá táto zmluva. Objednávateľ nie je povinný predmetné pripomienky Zhotoviteľa počas
       realizácie Diela akceptovať.

7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho
       použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného Diela musia
       spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o
       zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, budú spĺňať kritériá

                                                                                                                          12

       a štandard požadovaný Objednávateľom a budú v súlade so všeobecne záväznými predpismi
       a normami platnými v SR.

7.21 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa kontrolných dní určených Objednávateľom prostredníctvom
       na to oprávnených osôb v zmysle tejto zmluvy alebo na základe písomného poverenia
       Objednávateľa.

7.22 Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa poskytne Objednávateľovi potrebné vysvetlenie všetkých
       otázok spojených s vykonávaním Diela.

7.23 Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie stavbyvedúceho osobu, ktorá má príslušné oprávnenie a meno
       tejto osoby je povinný oznámiť Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska, ak
       identifikácia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotoviteľom oznámená už v procese verejného
       obstarávania.

7.24 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre
       riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky podľa príslušných právnych predpisov
       a technických noriem. Organizovanie, vybavovanie a úhradu funkčných skúšok zabezpečí
       Zhotoviteľ.

7.25 Zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania

     7.25.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania tejto Zmluvy:

       a) nie je vedený v Zozname Národného inšpektorátu práce fyzických osôb a právnických osôb
            (ďalej len „Zoznam“), ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č.
            82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých
            zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 82/2005 Z. z.“),

       b) neporušil zákaz nelegálnej práce ani nelegálneho zamestnávania ako je definovaný v zmysle
            Zákona č. 82/2005 Z. z.,

       c) nespolupracuje ani nebude spolupracovať so subjektmi zapísanými v Zozname, alebo
            subjektmi o ktorých ma vedomosť, že porušujú zákaz nelegálnej práce alebo nelegálneho
            zamestnávania,

       d) nebola mu vrátane subdodávateľov, ktorí dodávajú pre Zhotoviteľa prácu, tovar alebo
            poskytujú služby, uložená povinnosť zaplatiť na základe vykonateľného rozhodnutia pokutu
            za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania alebo dodatočné platby podľa § 7a ods. 1
            písm. a) a c) Zákona č. 82/2005 Z. z..

     7.25.2 Ak sa preukáže akékoľvek vyhlásenie Zhotoviteľa uvedené v bode 7.25.1. tohto článku
              zmluvy ako nepravdivé alebo nastanú skutočnosti uvedené v bode 7.25.1 tohto článku
              zmluvy, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.

7.26 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie stavebných prác bude poistený:

    a) pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia Diela alebo iných škôd na Diele (stavebno-
         montážne poistenie) s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo, a

    b) pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou činnosťou/pri
         výkone podnikania s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo.

                                                                                                                          13

        Náklady na poistenie sú zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotoviteľ je povinný preukázať
        Objednávateľovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) pri prevzatí
        staveniska a kedykoľvek počas trvania zmluvy na požiadanie Objednávateľa preukázať jej
        platnosť a účinnosť.

7.27 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady oboznámiť sa s existujúcimi inžinierskymi sieťami
       a zabezpečiť ich vytýčenie pred začiatkom stavebných prác a zabezpečiť ich ochranu.

7.28 Zhotoviteľ a každý jeho subdodávateľ sa zaväzuje, že umožní výkon finančnej
       kontroly/auditu/overovania, poskytne všetku potrebnú súčinnosť pri výkone finančnej
       kontroly/auditu/overovania a vytvorí podmienky na výkon finančnej kontroly a auditu alebo
       overovania v zmysle príslušných právnych predpisov na to oprávneným osobám, najmä (ale
       nielen): Útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja, Najvyššiemu kontrolnému
       úradu SR, Úradu verejného obstarávania, vládnym audítorom/orgánom auditu, povereným
       zamestnancom Objednávateľa, Protimonopolnému úradu SR.

7.29 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela zabezpečiť čiastočnú prevádzkyschopnosť cesty, na
       ktorej sa realizujú stavebné práce Diela vo zvolenom časovom intervale, a za tým účelom
       Zhotoviteľ vypracuje projekt organizácie dopravy počas realizácie Diela, odsúhlasí ho
       s príslušným Objednávateľom, ODI OR PZ SR v Martine a Turčianskych Tepliciach a požiada
       o vydanie rozhodnutia príslušný Okresný úrad v Martine a Turčianskych Tepliciach, odbor cestnej
       dopravy a pozemných komunikácií. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť osadenia a údržbu
       zvislého dopravného značenia čiastočnej uzávierky počas realizácie stavebných prác na dotknutej
       ceste.

7.30 Technický dohľad Objednávateľa môže kedykoľvek požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne
       odvolal subdodávateľa, ktorý nevykonáva prácu na Diele kvalitne. Odvolaný subdodávateľ bude
       Zhotoviteľom čo najskôr nahradený iným subdodávateľom v súlade s čl. VI. tejto zmluvy.
       Odvolaním subdodávateľa nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani zmluvná cena.

                                                         Čl. VIII.
                                             Sankcie a zmluvné pokuty

8.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s prevzatím staveniska a/alebo začatím vykonávania diela oproti
      termínom uvedeným v Čl. III. bode 3.2 tejto zmluvy má Objednávateľ právo uplatniť si
      u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň omeškania.

8.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym vykonaním a odovzdaním Diela je Objednávateľ
      oprávnený žiadať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,10 % z ceny Diela s DPH
      za každý aj začatý deň omeškania.

8.3 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením harmonogramu prác v zmysle Čl. III. bod 3.3 tejto
      zmluvy alebo s odstránením a likvidáciou staveniska, úpravou terénu staveniska do pôvodného
      stavu oproti termínu uvedenému v Čl. III. bod 3.13 tejto zmluvy má Objednávateľ právo uplatniť
      si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň omeškania.

8.4 Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou oprávnenej faktúry, môže si Zhotoviteľ
       uplatniť voči Objednávateľovi zaplatenie zákonných úrokov z omeškania.

                                                                                                                          14

8.5 Ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo v termíne podľa zmluvy alebo nezačne alebo preruší vykonávanie
       predmetu tejto zmluvy bez vzájomnej dohody s Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený
       požadovať uhradenie nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli.

8.6 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením prípadných nedorobkov v zmysle Čl. IX. bod 9.2
       tejto zmluvy v dohodnutých termínoch, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi za každý
       nedorobok a každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 100 €.Objednávateľ má právo
       uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň neposkytnutia
       súčinnosti v súvislosti s reklamáciou vád Diela podľa Čl. IX. bod 9.3 a bod 9.4 tejto zmluvy.

8.7 V prípade omeškania Zhotoviteľa so začatím odstraňovania vád Diela v lehote uvedenej v Čl. IX.
       bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
       0,10 % z ceny Diela s DPH za každú vadu a každý deň omeškania.

8.8 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád Diela v lehote uvedenej v Čl. IX. bode 9.3
       tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za
       každú vadu a každý deň omeškania.

8.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu
       v zmysle tohto článku a to na základe písomnej výzvy Objednávateľa, ktorá bude
       obsahovať variabilný symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. V prípade ak Zhotoviteľ
       zmluvnú pokutu nezaplatí dobrovoľne, zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený
       svoju splatnú pohľadávku titulom zmluvnej pokuty jednostranne započítať voči akejkoľvek
       splatnej pohľadávke Zhotoviteľa.

8.10 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku zabezpečeného
       zmluvnou pokutou.

8.11 Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody
       spôsobenej Zhotoviteľom vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

8.12 V prípade, ak sa právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR preukáže, že sa
       Zhotoviteľ pri získaní zákazky dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným
       nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil
       hospodársku súťaž, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100
       % z ceny Diela s DPH. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu tým
       spôsobenej škody v plnej výške.

                                                          Čl. IX.
                                          Zodpovednosť za vady, záruka

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že Dielo bude vykonané podľa podmienok
       dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve,
       určené v technickej dokumentácií (ak bola predložená) a v platných právnych a technických
       predpisoch. Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané Dielo, ktoré má vady. Dielo má vady,
       ak bolo vykonané v rozpore s odsúhlaseným technologickým postupom prác, právnymi predpismi
       a technickými normami platnými v SR alebo s dohodou zmluvných strán, prípadne touto zmluvou,
       alebo ak neboli vykonané všetky dohodnuté práce, prípadne neboli odovzdané dokumenty podľa
       Čl. III. bodu 3.8 tejto zmluvy.

                                                                                                                          15

9.2 V prípade zistenia nedorobkov bude spísaný ich zoznam s uvedením dohodnutých termínov
       odstránenia. V prípade, že nedorobky budú drobného charakteru a nebudú brániť riadnemu
       užívaniu Diela, môže Objednávateľ prevziať vykonané Dielo s určením termínu odstránenia
       nedorobkov. Po ich odstránení bude spísaný zápis rozhodujúci pre určenie začiatku záručnej doby
       na Dielo.

9.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad výskytu vád Diela počas záručnej doby (bod 9.5) má
       Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť takéto vady Diela na svoje
       náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oprávnených vád Diela do 24 hodín po
       uplatnení reklamácie Objednávateľom a vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr do
       troch dní od doručenia reklamácie od Objednávateľa, ak sa s Objednávateľom písomne nedohodne
       inak.

9.4 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v požadovanom termíne, ak ich neodstráni správne, prípadne ich
       nezačne odstraňovať v dohodnutom termíne alebo je vzhľadom ku všetkým okolnostiam zrejmé,
       že vady v požadovanom termíne neodstráni, Objednávateľ je oprávnený požadovať zľavu z ceny
       Diela alebo odstrániť ich sám alebo dať ich odstrániť treťou osobou, a to na náklady Zhotoviteľa,
       pričom Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje a je povinný takto vynaložené náklady Objednávateľovi
       nahradiť. Náhrada takto vzniknutých nákladov môže byť vykonaná nasledovne:
        a.) započítaním zadržaných 10 % z ceny Diela podľa Čl. V. bodu 5.7 zmluvy, pokiaľ táto suma
             nebola Objednávateľom zaplatená, alebo
        b.) vystavením faktúry so splatnosťou 10 dní odo dňa doručenia Zhotoviteľovi.

9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela v záručnej dobe, ktorá je 60 mesiacov. Záručná doba na
       vodorovné dopravné značenie je 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania
       Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené chybným
       zaobchádzaním s Dielom po jeho prevzatí. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady Diela, ktoré
       boli spôsobené použitím stavebných materiálov a vecí poskytnutých Objednávateľom, na
       nevhodnosť ktorých Objednávateľa upozornil, ale ten na ich použití písomne trval, alebo ak
       Zhotoviteľ ani pri maximálnej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.

9.6 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady alebo
       nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri ich odstraňovaní došlo k výmene
       jednotlivých častí za nové, platí, že pre nové časti Diela začína plynúť nová záručná doba 60
       mesiacov odo dňa nasledujúceho po podpísaní protokolu o odstránení vady alebo nedorobku.

             Čl. X.
        Zmena zmluvy

10.1 K zmene tejto zmluvy vo forme dodatku počas jej trvania bez nového verejného obstarávania
        môže dôjsť na základe písomného dodatku odsúhlaseného zmluvnými stranami:

10.1.1  zo zákonných dôvodov vymedzených v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. a za dodržania
10.1.2  podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z.,
        alebo zo zmluvných dôvodov, ktoré sú v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č.
        343/2015 Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodržania podmienok ustanovených
        zákonom č. 343/2015 Z. z.

10.2 Zákonné dôvody na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú vymedzené v § 18 zákona č. 343/2015
        Z. z. ako:

                      16

        10.2.1 dôvod podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo deminimis vo
                   vzťahu k naviac prácam alebo doplňujúcim stavebným prácam)

        10.2.2 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. doplňujúce stavebné
                   práce)

        10.2.3 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvídateľné
                   okolnosti)

        10.2.4 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. d) bod 2. zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena
                   dodávateľa na základe právneho nástupníctva)

        10.2.5 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. iná nepodstatná zmena).

10.3. Zmluvné dôvody na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú:

        10.3.1 zmena materiálov alebo technológií za podmienok stanovených v článku VII. bod 7.9
                   tejto zmluvy;

        10.3.2 zúženie rozsahu Diela o tzv. menej práce alebo dodávky;

        10.3.3 zmena termínu vykonania Diela, ak:

          a) sa počas realizácie stavby vyskytnú také stavebné práce alebo dodávky, ktoré sú nevyhnutné
          na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, a súčasne ich objektívne nie je možné riadne
          ukončiť, odovzdať a prevziať v termíne na vykonania Diela podľa tejto zmluvy, alebo

          b) dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne nedovoľujú
          klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo iné objektívne preukázateľné
          skutočnosti, ktoré vznikli alebo boli zistené až v čase realizácie Diela, alebo

          c) dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne
          nedovoľujú iné nepredvídateľné okolnosti (napr. požiar, výbuch, úder blesku, pád stromov,
          stožiarov a iných predmetov, povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, iná živelná pohroma alebo
          havária) alebo iné prevádzkové okolnosti.

          Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje, že písomne oznámi Objednávateľovi nutnosť
          predĺženia termínov na vykonanie Diela bez zbytočného odkladu, odkedy sa o nich dozvie
          spolu s písomných zdôvodnením.

10.4 Ak počas realizácie Diela vznikne potreba vykonať také stavebné práce alebo dodávky, ktoré nie
       sú zahrnuté v Prílohe č. 1 tejto zmluvy čo do množstva alebo druhu, ale ktoré sú nevyhnutné na
       riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný tieto práce oceniť a v písomnej
       forme predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich realizáciou. Pri ocenení naviac
       prác a doplňujúcich prác postupuje Zhotoviteľ nasledovne:

        a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu,
        ktorý je súčasťou tejto zmluvy,

        b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu
        ceny.

                                                                                                                          17

        Potreba vykonania takýchto prác nie je sama o sebe dôvodom na to, aby Zhotoviteľ jednostranne
        prerušil vykonávanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu počas doby, kým sa dosiahne
        vzájomná dohoda o rozsahu a cene týchto prác. Rozsah a cena takýchto prác bude riešená
        postupom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.

10.5 Na zmenu v osobách štatutárnych orgánov zmluvných strán alebo na zmenu v osobách
        oprávnených jednať za zmluvné strany v zmluvných alebo v realizačných veciach nie je potrebné
        uzavretie písomného dodatku k zmluve. Na takúto zmenu postačuje, ak dotknutá zmluvná strana
        tieto skutočnosti písomne oznámi druhej zmluvnej strane. V prípade, ak ide o zmenu v osobe
        stavbyvedúceho Zhotoviteľa, postupuje sa podľa čl. VI. bod 6.7 tejto zmluvy.

                                                       Článok XI.
                                                Osobitné ustanovenia

11.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných
        strán a tieto ich ani nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod.

11.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na
        vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia.
        Ak nedôjde k takejto dohode, má zmluvná strana, ktorá sa oprávnene odvoláva na vyššiu moc,
        právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení
        druhej zmluvnej strane.

                                                         Čl. XII.
                                                Odstúpenie od zmluvy

12.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, najmä ak:

       a) Zhotoviteľ podstatne poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy,
       b) sa jedná o taxatívne dôvody uvedené v tejto zmluve,
       c) Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy iným než podstatným

          spôsobom a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu,
       d) Zhotoviteľ stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom č. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné právne

          alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,
       e) v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, bolo

          konštatované porušenie zákona,
       f) voči Zhotoviteľovi bude vydaný akýkoľvek rozsudok, rozhodcovský rozsudok alebo

          akékoľvek iné rozhodnutie, ktoré je podľa názoru Objednávateľa podstatné v kontexte
          záväzkov Zhotoviteľa podľa zmluvy, tak, že môže nastať hrozba neplnenia povinností podľa
          zmluvy riadne a včas,
       g) na majetok Zhotoviteľa je vyhlásený konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre
          nedostatok majetku alebo je Zhotoviteľovi povolená reštrukturalizácia alebo Zhotoviteľ vstúpi
          do likvidácie, preruší alebo iným spôsobom skončí svoju podnikateľskú činnosť,
       h) u Zhotoviteľa prebehla zmena kontroly, organizačná zmena, zmena právnej formy, zmena
          štatutárnych orgánov, predaj podniku alebo jeho časti, a tieto zmeny nie sú pre Objednávateľa

                                                                                                                          18

          konajúc rozumne a odôvodnene akceptovateľné alebo nie sú súladné so zákonom č. 343/2015
          Z. z.,
       i) právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR bolo konštatované, že Zhotoviteľ sa
          pri získaní zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, dopustil kolúzneho správania alebo
          v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača,
          a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž,
       j) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa § 19 zákona č. 343/2015 Z. z.,
       k) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa ustanovení zákona č. 315/2016
          Z. z.
12.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj z ďalších zákonných alebo zmluvných
       dôvodov než uvedených v bode 12.1 tohto článku.
12.3 Zhotoviteľ podstatne porušuje túto zmluvu aj v prípadoch, ak:

       a) je v omeškaním s plnením termínov podľa Čl. III. bodu 3.2 tejto zmluvy,

       b) bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane
            Objednávateľa,

       c) nepredloží Objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram prác pri prevzatí staveniska podľa
            Čl. III. bodu 3.3 tejto zmluvy alebo nepredloží Objednávateľovi na odsúhlasenie
            aktualizovaný harmonogram prác v lehote podľa Čl. III. bodu 3.4 tejto zmluvy,

       d) bez náležitého zdôvodnenia neplní harmonogram prác,

       e) poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z Čl. VI. tejto zmluvy,

       f) poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.25 tejto zmluvy,

       g) poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.26 tejto zmluvy,

       h) neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy
            určeným technologickým postupom prác, STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi
            a touto zmluvou, a napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa nevykoná nápravu
            v určenej lehote,

       i) napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa o vadách plnenia (zápisom v stavebnom
            denníku alebo iným vhodným spôsobom) pokračuje v plnení s vadami alebo aj napriek
            upozorneniu v primeranej lehote mu určenej na odstránenie vady túto neodstránil. V rozsahu
            vád plnenia nie je Objednávateľ povinný vykonať úhradu platby a až do ich odstránenia nie
            je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej čiastky stanoví Objednávateľ výpočtom
            podľa rozsahu vád plnenia v súlade s cenovou ponukou, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.

12.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak:
             a) Objednávateľ bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené
                 z dôvodu na strane Zhotoviteľa,
             b) Objednávateľ je v omeškaní s platením ceny za Dielo o viac ako 60 dní,
             c) Objednávateľ bezdôvodne neprevezme riadne ukončené Dielo pripravené na odovzdanie,
             d) z iných zákonných alebo zmluvných dôvodov.

                                                                                                                          19

                                                         Čl. XIII.
                                               Záverečné ustanovenia

13.1 Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotoviteľ sa
        bude riadiť tiež písomnými pokynmi Objednávateľa, zapísanými v stavebnom denníku
        a písomnými dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán v príslušnom predstihu.

13.2 Ostatné skutočnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budú spravovať príslušnými
        ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, prípadne ďalšími právnymi
        predpismi, najmä: stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonnými normami
        o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ďalšími právnymi
        predpismi záväznými na území Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 343/2015 Z. z.
        a zákonom č. 315/2016 Z. z., s čím obe zmluvné strany bez výhrad súhlasia.

13.3 V prípade, kedy táto zmluva alebo zákon zakotvuje povinnosť doručovať písomnosť druhej
        strane, doručuje sa písomnosť v listinnej podobe na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo
        aktualizované adresy podľa písomných oznámení alebo výpisov z verejne prístupných evidencií
        (výpis z obchodného registra a pod.) ako doporučená zásielka.

        Listinná zásielka sa považuje za doručenú v deň jej prevzatia adresátom. Listinná zásielka sa
        považuje za doručenú aj dňom, kedy ju adresát odmietol prevziať alebo dňom uplynutia úložnej
        lehoty na pošte, prípadne dňom, ktorý bude označený na zásielke ako deň neúspešného doručenia
        z dôvodu „Adresát neznámy“, a to aj v prípade, ak sa adresát o tom nedozvie.

        Týmto ustanovením nie sú dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umožňujú zmluvným
        stranám spolu komunikovať elektronicky e-mailom alebo zápisom v stavebnom denníku.

13.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nesmie bez vopred daného písomného súhlasu
        Objednávateľa postúpiť pohľadávku, ktorá vznikne na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti
        s touto zmluvou tretej osobe. Táto dohoda o zákaze postúpenia pohľadávky tvorí prekážku pre
        postúpenie pohľadávky v zmysle ustanovenia § 525 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom
        znení.

13.5 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho vopred daného písomného súhlasu Objednávateľa
        zriadiť v prospech tretej osoby záložné právo alebo inú ťarchu k pohľadávke, ktorá mu vznikne
        na základe tejto zmluvy, a rovnako nesmie predať, zaťažiť, ani iným spôsobom nakladať bez
        predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa s pohľadávkou vzniknutou na základe tejto
        zmluvy. V prípade porušenia povinnosti stanovenej týmto bodom, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť
        Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% z celkovej hodnoty pohľadávky, na ktorú
        Zhotoviteľ bez súhlasu Objednávateľa a v rozpore s týmto bodom zriadil záložné právo alebo inú
        ťarchu.

13.6 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to
        ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto
        prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, resp. neúčinné ustanovenie novým ustanovením
        platným, resp. účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu
        ustanovenia neplatného, resp. neúčinného. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne
        záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

                                                                                                                          20

13.7 Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť
        nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení.
        Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť
        neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, celý jej text prečítali a
        pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

13.8 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia
        a Zhotoviteľ dve vyhotovenia zmluvy. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu
        všetkými zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
        zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

Príloha č. 1: Cenová ponuka
Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch

V Žiline dňa ......................                     V Žiline dňa ........................
Za Objednávateľa:                                       Za Zhotoviteľa:

......................................................                        ...........................................
Ing. Juraj Lazúr                                                 Ing. Juraj Serva-riaditeľ oblasti Sever
generálny riaditeľ SC ŽSK                               Ing. Ján Kardoš, PhD. – vedúci odd. prípravy a kalkulácie

                                                                         Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

                                                           ..........................................
                                                        Ing. Mojmír Štefanec - konateľ
                                                        Ing. Marian Panák - konateľ

                                                                 VHS-Asfalty, s.r.o.

                                                                                                       21

Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch

Názov subdodávateľa IČO  Predmet subdodávky                                                               Podiel subdodávky
                         (Stavebný objekt a popis prác)                                                   k hodnote Diela
                                                                                                          vyjadrený sumou
                                                                                                          vrátane DPH
                                                                                                          0,00 EUR

Názov subdodávateľa      Osoba oprávnená konať za subdodávateľa
                         (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)

Podpis : ...............................................................................................
                    Ing. Juraj Serva – riaditeľ oblasti Sever
                            Ing. Ján Kardoš, PhD.
                      Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Podpis : ...............................................................................................
                    Ing. Mojmír Štefanec - konateľ
                        Ing. Marian Panák - konateľ
                            VHS-Asfalty, s.r.o.

Dátum: .........................

                                                                                                                             22