Zmluva o dielo - Obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce a SSÚD 8 Liptovský Mikuláš

Strana 1 z 19

           obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce a SSÚD 8 Liptovský Mikuláš

                                                             ZM/2024/0375

                                               Zmluva o dielo
                                    číslo objednávateľa: ZM/2024/
                               číslo zhotoviteľa: ZoD/107/2024/03457

         „Obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce a SSÚD 8
                                                             Liptovský Mikuláš“

            uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
                             v znení neskorších predpisov (dalej len „Obchodný zákonník")
                                                            (ďalej len „zmluva“)

   Zmluvné strany

   Objednávateľ:

   Obchodné meno:              Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
                               Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
^  Sídlo:                      akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu
                               Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka č.: 3518/B
   Právna forma:               predstavenstvo zastúpené:
                               Ing. Filip Macháček, predseda predstavenstva
   Štatutárny orgán:           a generálny riaditeľ
                               PhDr. Rastislav Droppa, podpredseda predstavenstva

   IČO:                        35 919 001
   DIČ:                        202 193 7775
   IČ DPH:                     SK 202 193 7775
   Bankové spojenie:           Štátna pokladnica
   IBAN:                       SK95 8180 0000 0070 0069 4593
   SWIFT kód:                  SPSRSKBA
   (ďalej len „objednávateľ“)

   a

   Zhotoviteľ:                 „Združenie COLAS-Metrostav D1

                               Mengusovce Liptovský Mikuláš 2024“

   Obchodné meno:              COLAS Slovakia, a.s.

   Sídlo:                      Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava

   Zápis v obeh. reg.:         akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu

                               Trnava, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10798/T

   Štatutárny orgán:           predstavenstvo

                               Ing. Martin Papala - predseda predstavenstva

                               Ing. Jaroslav Mikuš - člen predstavenstva

                               Ing. Kristína Brezanská - člen predstavenstva

   Osoby oprávnené na rokovanie:

   - vo veciach zmluvných

   - vo veciach finančných

   - vo veciach technických

   IČO:                        31651402

   DIČ:                        2020492111

   IČ DPH:                     SK2020492111

   Bankové spojenie:           Všeobecná úverová banka, a.s

   IBAN:                       SK4702000000000011064958

                                                                                                     Strana 2 z 19

Obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce a SSÚD 8 Liptovský Mikuláš

SWIFT kód:                       SUBASKBX

(ďalej „vedúci člen združenia")

a

Obchodné meno:                   Metrostav DS a.s.

Sídlo:                           Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Zápis v obeh. reg.:              akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu

                                 Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka č.: 7059/B

Štatutárny orgán:                Ing. Pavol Hrúzik, predseda predstavenstva

                                 Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných

- vo veciach finančných

- vo veciach technických

IČO:                             46120602

DIČ:                             2023231892

IČ DPH:                          SK 2023231892

Bankové spojenie:                Všeobecná úverová banka, a.s

1BAN:                            SK4702000000000011064958

SWIFT kód:                       SUBASKBX

(ďalej „člen združenia“)

(ďalej len „zhotoviteľ')
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo len „zmluvná strana“)

                                                                 Preambula
Zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZVO“) na predmet zákazky: „Obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D1 v správe SSÚD 9
Mengusovce a SSÚD 8 Liptovský Mikuláš".

                                                                   Článok I
                                                             Predmet zmluvy

1.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotovitefa vykonať pre objednávateľa dielo „Obnova obrusnej
        a ložnej vrstvy na vozovke D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce a SSÚD 8 Liptovský Mikuláš”
        (ďalej len „dielo“), ktoré sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať pre objednávateľa v súlade s ustanoveniami
        zmluvy, súťažnými podkladmi a technicko-kvalitatívnymi podmienkami (ďalej len „TKP") a dielo
        dokončené riadne, včas a bez vád odovzdať objednávateľovi a záväzok objednávateľa zaplatiť
        zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela uvedenú v Článku III zmluvy. Dielom sa rozumie dielo ako
        celok, ak nie je inde v zmluve uvedené inak. Ustanovenia týkajúce sa diela sa vzťahujú na každý
        objekt ako aj etapu diela uvedenú v Článku II bod 2.1 zmluvy, ak nie je inde v zmluve uvedené inak.

1.2 Špecifikácia diela je uvedená v Opise predmetu zákazky, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 3
        zmluvy (ďalej len „príloha č. 3“) a v špecifikácii ceny, ktorá tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 zmluvy (
        ďalej len „príloha č. 1“). TKP sú uvedené na webovej stránke www.ssc.sk.

1.3 Ak sa pri vykonaní diela alebo ktorejkoľvek jeho etapy/objektu podľa Článku II bod 2.1 zmluvy
        vyskytne potreba naviac prác alebo nových prác oproti súťažným podkladom, prípadne sa zmenší
        rozsah prác na diele, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne písomne upozorniť
        objednávateľa. Zmenu obsahu (nové práce) alebo rozsahu (naviac alebo menej práce) diela je
        možné vykonať výlučne s postupmi definovanými ZVO buď uzatvorením dodatku k zmluve alebo
        zadaním novej zákazky postupom zadávania zákazky podľa ZVO. V prípade uzatvorenia dodatku,
        za predpokladu splnenia podmienky podľa predchádzajúcej vety, bude podkladom na jeho
        uzatvorenie písomný súhlas objednávateľa na naviac, menej alebo nové práce alebo písomná

                                                                                                     Strana 3 z 19

Obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce a SSÚD 8 Liptovský Mikuláš

požiadavka objednávateľa na naviac, menej alebo nové práce. Cenu diela uvedenú v Článku III
zmluvy je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce alebo nové práce budú mať na ňu
preukázateľný vplyv. Zmena ceny za vykonanie diela môže byť vykonaná výlučne po udelení
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa s touto zmenou a zmluvné strany sa zaväzujú
ju upraviť písomne vo forme priebežne očíslovaného dodatku k zmluve podľa postupu uvedeného v
Článku XV bod 15.4 zmluvy.

                                                                   Článok II
                                                                 Čas plnenia

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uskutoční dielo v termíne určenom objednávateľom a v súlade so
        vzájomne odsúhlaseným aktualizovaným harmonogramom prác. Zhotoviteľ je povinný v zmysle
         predchádzajúcej vety predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram prác najneskôr do 5
         (piatich) pracovných dní odo dňa oznámenia termínu odovzdania staveniska zo strany
        objednávateľa, v ktorom zhotoviteľ uvedie konkrétne termíny realizácie prác diela (uvedením
         konkrétnych dátumov), pričom zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať najneskôr do 130
        (stotridsiatich) kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania/prevzatia staveniska
         (ďalej len „celková lehota vykonania diela“), rozdelené na 3 (tri) objekty:

         Objekt č.1: Oprava diaľnice D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce v staničení km 302,940 - 314,450
         pravý + ľavý jazdný pás; v celej šírke vrátane krajnice + vetvy križovatky Štrba + odpočívadlo
        Štrba pravá + ľavá strana, ktorý sa uskutoční v nasledovných etapách:

                 1. etapa: Oprava diaľnice D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce v staničení km 302,940 -
                 310,390 pravý jazdný pás (ďalej len „etapa č. 1“); v celej šírke vrátane krajnice + odpočívadlo
                 Štrba - pravá strana (SHELL)
                 Začiatok úseku km: 302,940
                 Koniec úseku km: 310,390
                 Celková dĺžka úseku: 7 450 m

                 2. etapa: Oprava diaľnice D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce v staničení km 310,600 -
                 302,940 ľavý jazdný pás; v celej šírke vrátane krajnice + odpočívadlo Štrba - ľavá strana
                 (SLOVNAFT) (ďalej len „etapa č. 2")
                 Začiatok úseku km: 310,600
                 Koniec úseku km: 302,940
                 Celková dĺžka úseku: 7 660 m

                 3. etapa: Oprava diaľnice D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce v staničení km 311,650 -
                 314,400 pravý jazdný pás (ďalej len „etapa č. 3“); v celej šírke vrátane krajnice + vetvy
                 križovatky Štrba
                 Začiatok úseku km: 311,650
                 Koniec úseku km: 314,400
                 Celková dĺžka úseku: 2 750 m

                 4. etapa: Oprava diaľnice D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce v staničení km 314,400 -
                 310,600 ľavý jazdný pás; v celej šírke vrátane krajnice + vetvy križovatky Štrba (ďalej len
                 „etapa č. 4")
                 Začiatok úseku km: 314,400
                  Koniec úseku km: 310,600
                 Celková dĺžka úseku: 3 800 m

         (etapa č. 1, etapa č. 2, etapa č. 3 a etapa č. 4 ďalej spolu len „etapa“)

         Objekt č. 2: Oprava diaľnice D1 v správe SSÚD 8 Liptovský Mikuláš; ľavý jazdný pás v
         staničení km 271,650 - 267,500 (ďalej len „objekt č. 2“); v celej šírke vrátane krajnice

                                                                                                     Strana 4 z 19

Obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce a SSÚD 8 Liptovský Mikuláš

         Ľavý jazdný pás diaľnice D1
        Začiatok úseku km: 271,650
        Koniec úseku km: 267,500
        Celková dĺžka úseku: 4 150 m

Objekt č. 3: Oprava diaľnice D1 v správe SSÚD 8 Liptovský Mikuláš; pravý jazdný pás v
staničení km 292,150 - 295,318 (ďalej len „objekt č. 3“); v celej šírke vrátane krajnice
Pravý jazdný pás diaľnice D1
Začiatok úseku km: 292,150
Koniec úseku km: 295,318
Celková dĺžka úseku: 3 170 m

(objekt č. 2 a objekt č. 3 ďalej spolu len „objekt“)

         Na účely zmluvy sa každá vyššie uvedená etapa a/alebo objekt realizácie prác na diele podľa tohto
         bodu zmluvy považuje za samostatnú časť diela, na ktorú sa v prípadoch ustanovených v zmluve
         vzťahujú samostatné ustanovenia zmluvy (ďalej aj ako „samostatné dielo“ alebo spolu ako
         „samostatné diela“).

         Pre vylúčenie pochybností, dielo ako celok sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať v celkovej lehote
        vykonania diela, t. j. práce na diele sa budú realizovať súčasne na stavebných objektoch SSÚD 9
         a SSÚD 8 tak, aby bola dodržaná celková lehota vykonania diela.

2.2. Harmonogram prác predložený zhotoviteľom podľa bodu 2.1 tohto článku zmluvy musí byť v súlade
        s Harmonogramom postupu a trvania prác, ktorý ako neoddeliteľná súčasť tvorí Prílohu č. 4 zmluvy
         (ďalej len „príloha č. 4“) a objednávateľ sa zaväzuje odsúhlasiť, resp. neodsúhlasiť harmonogram
         prác predložený zhotoviteľom do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa jeho predloženia. Takto
        vzájomne odsúhlasený harmonogram prác sa stáva pre zmluvné strany záväzný a zároveň tvorí
         súčasť zmluvy, pokiaľ nenastanú okolnosti uvedené v bode 2.3 tohto článku zmluvy.

2.3. Ak príslušný cestný správny orgán nepovolí realizáciu stavebných prác (diela), resp. uzávierku cesty
         potrebnú pre realizáciu stavebných prác (diela) v termíne určenom objednávateľom a v súlade so
        vzájomne odsúhlaseným harmonogramom prác podľa bodu 2.1 a bodu 2.2 tohto článku zmluvy,
        objednávateľ oznámi zhotoviteľovi nový termín začatia stavebných prác, ktorý sa stáva pre zmluvné
        strany záväzný, bez nároku zhotoviteľa na akúkoľvek náhradu škody a/alebo ušlého zisku, úrokov z
        omeškania, prípadne akýchkoľvek iných nárokov, strát a kompenzácii. Po oznámení nového termínu
        začatia realizácie stavebných prác zo strany objednávateľa je zhotoviteľ povinný v lehote do 5
         (piatich) pracovných dní od jeho oznámenia predložiť objednávateľovi aktualizovaný potvrdený
         harmonogram prác, v ktorom zhotoviteľ uvedie konkrétne termíny realizácie stavebných prác
         (uvedením konkrétnych dátumov) v súlade s prílohu č. 4 zmluvy. Po jeho odsúhlasení zo strany
        objednávateľa spôsobom určeným v bode 2.2 tohto článku zmluvy sa aktualizovaný harmonogram
         prác stáva pre zmluvné strany záväzný.

2.4. V prípade, ak vykonávanie prác na diele zasiahne zimná uzávera, resp. nepriaznivé klimatické
         podmienky, zmluvné strany sa zaväzujú upraviť vzájomne odsúhlasený aktualizovaný harmonogram
         prác podľa bodu 2.1 tohto článku zmluvy, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť dodatku k zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi priestor, ktorý je počas uskutočňovania prác na
         každom samostatnom diele určený na vykonávanie týchto prác zhotoviteľom (ďalej len „stavenisko“)
         minimálne 3 (tri) pracovné dni pred dňom začatia vykonávania príslušného samostatného diela
        a zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne
        stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy pre jej podstatné
         porušenie. O odovzdaní a prevzatí každého staveniska vyhotovia zmluvné strany Zápis o odovzdaní
        a prevzatí staveniska (ďalej len „zápis“), ktorý podpíšu za zmluvné strany vedúci SSÚD 8
        alebo SSÚD 9 (prípadne ním poverená osoba) alebo osoba vykonávajúca trvalý technický dozor
        objednávateľa, v zmysle Prílohy č. 7 - Zoznam oprávnených osôb tejto zmluvy (ďalej len „príloha č.
        7“). Odo dňa podpísania zápisu znáša nebezpečenstvo škody na samostatnom diele zhotoviteí.

                                                                                                     Strana 5 z 19

Obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce a SSÚD 8 Liptovský Mikuláš

2.6 Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať samostatné dielo najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo
        dňa podpísania zápisu, v opačnom prípade má objednávateľ nárok na okamžité odstúpenie od
        zmluvy pre jej podstatné porušenie.

2.7 Zhotoviteľ je povinný bez meškania, najneskôr do 5 (piatich) hodín písomne oznámiť objednávateľovi
        emailom na adresy: špecialistu opráv, vedúceho oddelenia opráv, vedúceho SSÚD 8 a SSÚD 9
        v zmysle prílohy č. 7 vznik akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela, resp.
        samostatného diela a má za následok predĺženie celkovej lehoty vykonania diela a/alebo
         ktorejkoľvek lehoty na vykonanie príslušného samostatného diela a následne to vyznačiť v
         stavebnom denníku. Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania s vykonaním diela, resp. samostatného
        diela v prípade, ak nastanú skutočnosti označované ako ,,vyššia moc“ , t. j. objektívne právne
         skutočnosti, ktoré nie sú závislé na zmluvných stranách, ani ich zmluvné strany nedokážu ovplyvniť,
         napr. živelné pohromy atď. Pre vylúčenie pochybností, na účely zmluvy sa za vyššiu moc nepovažuje
        štrajk zamestnancov niektorej zmluvnej strany alebo zmena ekonomických pomerov niektorej
        zmluvnej strany alebo subdodávateľa.

2.8 Ak nastanú okolnosti vyššej moci uvedené v bode 2.7 tohto článku zmluvy, zmluvné strany posunú
        termíny plnenia o dobu zodpovedajúcu trvaniu týchto okolností a odstránenia ich následkov.
        Zhotoviteľ je zároveň povinný preukázať, akým spôsobom a počas akej doby mu vyššia moc bránila
        vo výkone diela, resp. samostatného diela podľa zmluvy.

2.9 Zhotoviteľ sa po ukončení samostatného diela zaväzuje spolu s oznámením o ukončení stavebných
         prác na každom samostatnom diele zaslať objednávateľovi aj výzvu na začatie preberacieho
         konania, emailom na adresu špecialistu opráv. Zhotoviteľ súčasne doručí objednávateľovi
        dokumenty v zmysle Článku X bod 10.4 zmluvy a preberacie konanie samostaneného diela bude
        začaté najneskôr 10 (desať) pracovných dní odo dňa doručenia „Záverečnej správy“ zo strany
        objednávateľa zhotoviteľovi, v zmysle Článku X bod 10.5 zmluvy.

2.10 Zhotoviteľ je povinný vykonávať stavebné práce na diele, resp. samostatnom diele 7 (sedem)
         kalendárnych dní v týždni, t. j. aj počas víkendov a štátnych sviatkov nepretržite 24 hodín denne.

                     Článok III
          Cena za vykonanie diela

3.1. Cena za vykonanie diela /čo do rozsahu a množstva/ je totožná s ponúkanou cenou. Jednotkové
        ceny uvedené v prílohe č. 1 zmluvy, ktorých súčet tvorí cenu za vykonanie diela, sú záväzné, pevné
        a nemenné počas celého trvania zmluvy a pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti
        nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa zmluvy.

Celková cena diela v EUR bez DPH: 6 592 389,56

DPH 20%:  1 318 477,91

Celková cena diela v EUR s DPH: 7 910 867,47

        Cena slovom: Šesť miliónov päťstodeväťdesiatdvatisíctristoosemdesiatdeväť a 56/100 EUR

         bez DPH.

3.2 Cena za vykonanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v Článku I zmluvy a v prílohe č. 1 je
        stanovená v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách
        v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií
        Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších
        predpisov. Cena za dielo bude upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác, a to
        dodatkom k zmluve v súlade so záznamami v stavebnom denníku, a to za splnenia podmienky
         uvedenej v Článku I bod 1.3 zmluvy.

3.3. Zhotoviteľ je povinný do ceny zahrnúť všetky náklady, materiály, technológie, činnosti, práce, výkony
        alebo služby, ktoré sú podľa zadávacej dokumentácie, technicko-kvalitatívnych podmienok,
        technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov nevyhnutné na zhotovenie diela
        a jeho uvedenie do prevádzky, ako aj náklady na opravy, úpravy a korekcie predmetu zákazky

                                                                                                     Strana 6 z 19

Obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce a SSÚD 8 Liptovský Mikuláš

        a všetky priame a nepriame náklady vrátane mzdových nákladov (vrátane mzdy za prácu nadčas
        a prácu počas víkendu) a dopravných nákladov.

3.4. Žiadna zmena zdroja alebo vlastnosti ktoréhokoľvek materiálu, rovnako tak výber alebo zmena
        riadenej skládky odpadov nebude dôvodom na zmenu jednotkovej ceny v zmysle zmluvy.

3.5. Zhotovitef je povinný akceptovať zníženie celkovej ceny diela v prípade, že časť prác sa na podnet
        objednávateľa nevykoná.

3.6 Objednávateľ je oprávnený vyžiadať si od zhotoviteľa kalkulácie, rozbory, rozpisy jednotkových cien
        vybraných stavebných prác spolu s kalkulačným vzorcom, ktorý zhotoviteľ použil pre prípravu
        ponuky a zhotoviteľ je povinný tieto kalkulácie objednávateľovi predložiť.

3.7 V prípade zmeny ceny diela podľa Článku I bod 1.3 zmluvy budú práce ocenené podľa jednotkových
        cien uvedených v cenovej ponuke zhotoviteľa.

3.8 V prípade zmeny ceny diela podľa Článku I bod 1.3 zmluvy a nemožnosti ocenenia naviac prác podľa
         bodu 3.7 tohto článku, budú pri ich ocenení zmluvné strany postupovať podľa časti B.2 súťažných
         podkladov, ktoré tvoria súčasť tejto zmluvy.

                                                                        Článok IV
                                                      Podmienky valorizačnej indexácie

4.1 Jednotkové ceny uvedené v ponuke zhotoviteľa sú pevné a nemenné počas celej doby trvania
        zmluvy. Po uplynutí celkovej lehoty vykonania diela je zhotoviteľ povinný požiadať objednávateľa
         ozazmluvnenie valorizačnej indexácie formou dodatku, ktorým sa upraví cena za vykonanie diela
         uvedená v Článku III bod 3.1 zmluvy. Zhotoviteľ pošle písomný návrh dodatku objednávateľovi
        akonáhle bude odsúhlasený index v zmysle bodu 4.4 tohto článku zmluvy (po vyhotovení zápisu
         o výške valorizačného indexu) na odsúhlasenie vo formáte word, vrátane všetkých príloh spojených
         s formálno-právnym uzavretím dodatku. Zmluvné strany berú na vedomie, že dodatok sa bude
         vyhotovovať najneskôr v lehote do konca kalendárneho kvartálu nasledujúceho po kalendárnom
         kvartáli, v ktorom bolo prevzaté samostatné dielo.

4.2 Pri výpočte valorizačného indexu sa zmluvné strany zaväzujú použiť Metodický pokyn
         Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 19/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy
         ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie
         a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov účinného dňa 8.6.2022 (ďalej lem „Metodický
         pokyn MDV“), a to v jeho plnom rozsahu. Metodický pokyn MDV je neoddeliteľnou Prílohou č. 5
        zmluvy a neoddeliteľnou Prílohou č. 6 je Tabuľka údajov o úpravách ceny v dôsledku zmien
         nákladov, ktorá slúži ako vzor pre vyhľadávanie zdrojov pre výpočet indexov.

4.3 K prvému uplatneniu mechanizmu indexácie dochádza najskôr po 2 (dvoch) kvartáloch
         nasledujúcich po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk do verejného
         obstarávania.

4.4 Zhotoviteľ je povinný postupovať v zmysle bodu 4.2 tohto článku zmluvy a požiadať objednávateľa
        formou písomnej žiadosti o prerokovanie valorizačného indexu doloženého jeho výpočtom za
         príslušné obdobie, a to každý kvartál najneskôr do 14 (štrnástich) kalendárnych dní od zverejnenia
         na web-stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky. Po odsúhlasení predloženého
        valorizačného indexu v 2 (dvoch) origináloch (jeden pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa) bude
        vyhotovený zápis o výške valorizačného indexu za príslušné obdobie kvartál, ktorý za objednávateľa
         podpíše osoba oprávnená rokovať o veciach cenových, v zmysle prílohy č. 7.

4.5 V prípade, ak pri realizácii diela dôjde k predĺženiu celkovej lehoty vykonania diela alebo zmene
         prílohy č. 4 (Harmonogram postupu a prác) v čase podpisu zmluvy na základe udalostí, ktoré
         preukázateľne zo strany zhotoviteľa nebolo možné predpokladať a zároveň zhotoviteľ vykonal všetky
        adekvátne úkony k zabráneniu predĺženia celkovej lehoty vykonania diela, pre mechanizmus
         indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa článku 2 ods. 3 Metodického
         pokynu MDV.

4.6 V prípade, ak pri realizácii diela dôjde k predĺženiu celkovej lehoty vykonania diela z dôvodov na
        strane zhotoviteľa, pre mechanizmus indexácie za práce realizované po pôvodnej celkovej lehote
        vykonania diela bude rozhodujúcim obdobím kvartál pôvodnej celkovej lehoty vykonania diela.

  Obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce a SSÚD 8 Liptovský Mikuláš

  4.7 V prípade, že zhotoviteľ poruší povinnosti uvedené v bodoch 4.1 a v bode 4.4 tohto článku zmluvy,
           má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% (päť stotín percenta)
          z fakturovanej celkovej ceny za vykonanie diela v príslušnom kalendárnom roku za každý deň
          omeškania, a to až do predloženia žiadosti o prerokovanie valorizačného indexu podľa bodu 4.4
          tohto článku zmluvy alebo do účinnosti odstúpenia od zmluvy v zmysle nasledujúcej vety tohto bodu
          tohto článku zmluvy v prípade, ak by valorizačná indexácia upravovala ceny za príslušné obdobie,
           ktoré má byť upravené dodatkom nadol. Objednávateľ je zároveň oprávnený okamžite odstúpiť od
          zmluvy pre jej podstatné porušenie.

  4.8 Valorizačný index je zhotoviteľ povinný uviesť na príslušnej faktúre s tým, že Článok V Zmluvy sa
          vzťahuje na podmienky fakturácie valorizačného indexu.

                                                                     Článok V
                                                            Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce.

5.2 Fakturácia bude uskutočňovaná na základe samostatných faktúr po odovzdaní a prevzatí
           samostatného diela podľa Článku X zmluvy, vystavených zhotoviteľom na základe potvrdeného
           súpisu v zmysle bodu 5.3 tohto článku zmluvy a doporučene doručenej na adresu sídla
           objednávateľa.

5.3 Podkladom pre fakturáciu bude trvalým technickým dozorom objednávateľa potvrdený súpis
           skutočne vykonaných prác (ďalej len „súpis“) samostatného diela, vyhotovený na základe
           geodetického zamerania vykonaných prác, rekapitulácie uvedenej v stavebnom denníku
           a preberacieho protokolu v zmysle Článku X bod 10.8 zmluvy. Trvalý technický dozor objednávateľa
           potvrdí súpis po predložení protokolov zhotoviteľa o kvalite zabudovaných materiálov a zmesí
           (preukazné skúšky, certifikáty, resp. výsledky kontrolných skúšok).

5.4 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo
           odchýlne od prílohy č. 1, zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať a nebudú mu uhradené.

5.5 Na účely fakturácie sa za deň dodania považuje deň písomného prevzatia samostatného diela na
           základe písomného Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce v súlade
           s Článkom X bod 10.8 zmluvy.

5.6 Z každej faktúry za vykonané práce zadrží objednávateľ 10% (desať percent) z fakturovanej sumy bez
           DPH (ďalej len „zádržné“). Táto skutočnosť bude uvedená vo faktúre. V prípade, ak zhotoviteľ odmietne
           po dobu plynutia záručnej doby príslušného samostatného diela odstrániť riadne reklamované vady diela,
           je zádržné určené na úhradu nákladov, ktoré objednávateľovi vznikli v súvislosti s odstránením týchto
           vád. V tomto prípade je objednávateľ oprávnený jednostranne započítať pohľadávku voči zhotoviteľovi
           so zádržným podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka. Toto právo objednávateľa
           nevylučuje nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške.

5.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo zádržného odo dňa zadržania
           až do momentu uvoľnenia zádržného podľa bodov 5.8 alebo 5.9 tohto článku zmluvy.

5.8 Zhotoviteľ má právo písomne požiadať objednávateľa o nahradenie zádržného z jednotlivých faktúr
           bankovou zárukou, pričom žiadosť musí byť objednávateľovi predložená do 60 kalendárnych dní od
           posledného prevzatia samostatného diela. K žiadosti je zhotoviteľ povinný priložiť na odsúhlasenie súpis:
           - čísiel faktúr zhotoviteľa,
           - preberacích protokolov,
           - dielčích záručných dôb,
           - dielčích čiastok predstavujúcich zádržné,
           - celkový sumár zadržaných čiastok,
           - posledný termín záručnej doby.

           Banková záruka musí byť vo výške sumy zodpovedajúcej súčtu celkovo zadržanej sumy (zádržného)
           a musí byť platná do momentu uplynutia poslednej záručnej doby samostatného diela. Zádržné uvoľní
           objednávateľ do 30 (tridsať) kalendárnych dní po predložení bankovej záruky zodpovedajúcej
           požiadavkám uvedeným v tomto bode zmluvy.

                                                                                                     Strana 8 z 19

Obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce a SSÚD 8 Liptovský Mikuláš

 5.9 V prípade, ak zhotoviteľ nepožiada o zmenu zabezpečenia svojho záväzku v zmysle bodu 5.8 tohto
           článku zmluvy a bankovú záruku nepredloží do termínu uvedeného v bode 5.8. tohto článku zmluvy,
           zádržné objednávateľ uvoľní po uplynutí záručnej doby posledného samostatného diela do 30 (tridsať)
            kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti zhotoviteľa adresovanej objednávateľovi, pokiaľ nenastali
           skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa na úhradu pohľadávok podľa bodu 5.10 tohto článku
           zmluvy. V prípade, ak nastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa postupovať podľa bodu 5.6
           tohto článku zmluvy, vráti objednávateľ zhotoviteľovi v lehote podľa predchádzajúcej vety časťzádržného,
           ktorá zo zádržného zostala po uskutočnení zápočtu v súlade s bodom 5.6 predposlednou vetou tohto
           článku zmluvy. Ak po uskutočnení zápočtu v súlade s bodom 5.6 predposlednou vetou tohto článku
           zmluvy nezostala žiadna zostávajúca časť zádržného/ zádržné bolo voči pohľadávke objednávateľa
           započítané v celkovej výške, nemá zhotoviteľ nárok na vrátenie žiadnej časti zádržného.

5.10 Zádržné a banková záruka slúžia na zabezpečenie všetkých pohľadávok objednávateľa voči
           zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu.

5.11 Splatnosť faktúry je 30 (tridsať) kalendárnych dní od doporučeného doručenia faktúr bez
           nedostatkov na adresu sídla objednávateľa.

5.12 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa ustanovenia § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o
           dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Faktúra musí
           obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo zmluvy, prípadne číslo dodatku, referenčné
           číslo u objednávateľa, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie podľa zmluvy
           a musí k nej byť priložený súpis uvedený v bode 5.3 tohto článku zmluvy. V prípade aplikácie
            ustanovenia §69 ods. 12 pís. j) zákona o DPH musí faktúra obsahovať aj číselný kód a popis plnenia
           v zmysle sekcie F Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. októbra 2014. V prípade neaplikácie
            ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) zákona o DPH je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť na faktúre
           výslovne uviesť. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo k nej nebudú priložené
           požadované prílohy, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením
            nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry
            prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia
           opravenej alebo doplnenej faktúry. Zmluvné strany berú na vedomie, že za správnosť údajov na
           faktúre je zodpovedný výhradne zhotoviteľ a nevrátenie faktúry zo strany objednávateľa sa
           v žiadnom prípade nemôže považovať za potvrdenie správnosti údajov na nej uvedených. V prípade,
           že správca dane udelí objednávateľovi akúkoľvek sankciu vyplývajúcu z nesprávnej aplikácie
            ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) zákona o DPH, je objednávateľ oprávnený na náhradu takto
           vzniknutej škody od zhotoviteľa v plnom rozsahu.

5.13 Obálka, v ktorej bude faktúra odosielaná, musí byť označená slovom FAKTÚRA. Faktúra musí byť
            odoslaná doporučene. U faktúry odoslanej ako obyčajná poštová zásielka nie je možné účtovať úrok
           z omeškania z fakturovanej ceny.

5.14 V prípade, ak je zhotoviteľ v postavení zahraničnej osoby, riadi sa zákonom o DPH.

                                                                    Článok VI
                                                               Zmluvné sankcie

6.1 V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží termín začatia vykonávania stavebných prác podľa Článku II bod
           2.6 zmluvy, ak nenastanú skutočnosti uvedené v Článku II bod 2.7 zmluvy, objednávateľovi vzniká
           nárok voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% (päť stotín percenta) z
           celkovej ceny diela s DPH uvedenej v Článku III bod 3.1 zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania.

6.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s ukončením stavebných prác v celkovej lehote vykonania diela
           podľa Článku II bod 2.1 zmluvy, objednávateľovi vzniká nárok voči zhotoviteľovi na zaplatenie
           zmluvnej pokuty vo výške 0,05% (päť stotín percenta) z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v Článku
           lil bod 3.1 zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania.

6.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vád, resp. nedorobkov v preberacom konaní
           v lehote určenej podľa Článku X bod 10.7 zmluvy, objednávateľovi vzniká nárok voči zhotoviteľovi
           na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z celkovej ceny diela s DPH
           uvedenej v Článku III bod 3.1 zmluvy za každý, aj začatý, deň omeškania.

6.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosť dohodnutú v Článku VII bod 7.6 zmluvy, objednávateľovi vzniká voči
           zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% (päť stotín percenta) z celkovej

    Obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce a SSÚD 8 Liptovský Mikuláš

            ceny diela s DPH uvedenej v Článku III bod 3.1 zmluvy za každý aj začatý deň, pokiaľ porušenie
            povinnosti trvá.

6.5 V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni reklamované vady samostatného diela v lehote podľa
            ktoréhokoľvek ustanovenia Článku VII bod 7.2, 7.7., 7.8 a 7.9 zmluvy, objednávateľovi vzniká nárok
           voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z celkovej
            ceny diela s DPH uvedenej v Článku III bod 3.1 zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania.

6.6 Ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v Článku VIII bod 8.3 zmluvy a Článok XI bod
            11.2 zmluvy, objednávateľovi vzniká nárok voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške
           0,05 % (päť stotín percenta) z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v Článku III bod 3.1 zmluvy za
            každý, aj začatý deň trvania porušenia povinnosti, a to samostatne za každé jednotlivé porušenie
            povinnosti.

6.7 Ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť dohodnutú v Článku VIII bod 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.8, 8.9,
            8.10, 8.11, 8.16 zmluvy, v Článku IX bod 9.1, 9.3 zmluvy a Článku XII bod 12.3, 12.4 zmluvy,
           objednávateľovi vzniká nárok voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% (päť
            stotín percenta) z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v Článku II bod 3.1 zmluvy za každý zistený
            nedostatok samostatne, a to aj opakovane.

6.8 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry vzniká zhotoviteľovi nárok voči
           objednávateľovi na úrok z omeškania vo výške 0,05% (päť stotín percenta) z dlžnej sumy za každý
            deň omeškania.

6.9 V prípade, že počas vykonávania diela objednávateľ zistí, že zhotoviteľ nedodržal kvalitatívne
            parametre určené pre vykonanie diela podľa tejto zmluvy (Článok VII bod 7.11 zmluvy),
           objednávateľovi vzniká nárok voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 1.500 EUR
            bez DPH za každý nevyhovujúci parameter posudzovaný laboratórnymi skúškami objednávateľa.
            Množstvo vzoriek posudzovaných laboratóriom objednávateľa je stanovené ako polovica z množstva
            stanoveného v kontrolno-skúšobnom pláne predkladanom zhotoviteľom, nie však menej ako 1
           vzorka z každej zabudovanej zmesi. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť
           zhotoviteľa vykonať dielo, resp. samostatné dielo v súlade s touto zmluvou.

6.10 V prípade, že zhotoviteľ poruší povinnosť uvedenú v Článku Mbod 2.10 zmluvy a/alebo Článku VIII
            bod 8.1 zmluvy, objednávateľovi vzniká nárok voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
           výške 1.500,- EUR (tisícpäťsto eur) a to opakovane za každé porušenie.

6.11 Zaplatením zmluvnej pokuty alebo inej paušalizovanej náhrady škody podľa tejto zmluvy nie je
            dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške (napr. škoda, ktorá mu vznikne
            prípravou a zabezpečením miesta plnenia spočívajúca v osadení dočasného dopravného značenia,
            prípadne inými na opravu nadväzujúcimi činnosťami), t. j. zmluvná pokuta sa dojednáva samostatne
            popri prípadných nárokoch objednávateľa na náhradu škody. Vyčíslený a odôvodnený nárok je
           zhotoviteľ povinný uhradiť.

6.12 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti dohodnuté v tejto zmluve iným spôsobom, ako je uvedené v tomto
            článku, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% (päť
            stotín percenta) z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v Článku III bod 3.1 zmluvy za každý, aj začatý
            deň trvania porušenia povinnosti a to samostatne za každé jednotlivé porušenie povinnosti.

6.13 Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany deklarujú, že zmluvné pokuty uplatnené objednávateľom
           voči zhotoviteľovi je možné kumulovať, t.j. že uplatnením jednej zmluvnej pokuty objednávateľom nie
           je dotknuté právo objednávateľa na uplatnenie akejkoľvek inej zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy.

6.14 V prípade vzájomných nárokov objednávateľa a zhotoviteľa, budú zmluvné strany postupovať podľa
            ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

                                                                     Článok VII
                                                Záručná doba, zodpovednosť za vady

 7.1 Záručná doba na každé samostatné dielo je 36 (tridsaťšesť) mesiacov.

                                                                                                     Strana 10 z 19

Obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce a SSÚD 8 Liptovský Mikuláš

7.2 Záručná doba samostatného diela začína plynúť dňom písomného prevzatia príslušného
           samostatného diela objednávateľom od zhotoviteľa na základe písomného Preberacieho protokolu
           o odovzdaní a prevzatí verejnej práce v súlade s Článkom X bod 10.8 zmluvy (ďalej len „preberací
           protokol"); počas záručnej doby samostatného diela zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady
           príslušného samostatného diela a je povinný ich na základe reklamácie objednávateľa odstrániť na
           svoje náklady najneskôr do 30 (tridsať) kalenárnych dní odo dňa doručenia reklamácie
           objednávateľom zhotoviteľovi, ak sa s prihliadnutím na povahu vady zmluvné strany písomne
           nedohodnú na skrátení a/alebo predĺžení tejto lehoty.

7.3 Uznanie reklamovanej vady príslušného samostatného diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi
           písomne potvrdiť do 14 (štrnásť) kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade
           neuznania reklamovanej vady, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť odmietnutie uznania
           reklamovanej vady s odôvodnením v uvedenej 14 (štrnásť) -dňovej lehote. V prípade, ak zhotoviteľ
           nedoručí objednávateľovi písomné potvrdenie uznania reklamovanej vady príslušného
           samostatného diela v lehote do 14 (štrnásť) kalenárnych dní odo dňa doručenia reklamácie, tak
           zmluvné strany považujú reklamovanú vadu za uznanú zhotoviteľom.

7.4 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote podľa bodu 7.2 tohto článku zmluvy alebo ich
           odmietne odstrániť podľa 7.3 tohto článku zmluvy, je objednávateľ oprávnený dať vady odstrániť na
           náklady zhotoviteľa tretej osobe. Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady
           spojené s odstránením vád prostredníctvom tretej osoby.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo, resp. každé samostatné dielo má zmluvne dohodnuté vlastnosti
           a že zodpovedá technickým predpisom a normám uplatneným v zmluve, a že nemá vady, ktoré by
           rušili alebo znižovali hodnotu a/alebo schopnosť jeho používania na obvyklé alebo zmluvne
           predpokladané účely.

7.6 Zhotoviteľ je povinný bezplatne na základe písomnej požiadavky objednávateľa počas záručnej doby
           vykonať meranie protišmykových vlastností povrchu vozovky, resp. meranie priečnych a pozdĺžnych
           nerovností a predložiť výsledky merania objednávateľovi najneskôr do 21 (dvadsaťjeden)
           kalendárnych dní od doručenia požiadavky objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený zúčastniť sa
           predmetného merania; za týmto účelom je zhotoviteľ povinný termín merania písomne oznámiť
           objednávateľovi minimálne 3 (tri) pracovné dni pred plánovaným termínom merania a to na e-mail
           osobe poverenej rokovať vo veciach technických, v zmysle prílohy č. 7.

7.7 V prípade nevyhovujúcich výsledkov merania protišmykových vlastností povrchu vozovky, resp.
           merania priečnych a pozdĺžnych nerovnosti počas plynutia záručnej doby podľa technicko-
           kvalitatívnych podmienok súťažných podkladov, je zhotoviteľ povinný na základe reklamácie
           objednávateľa odstrániť reklamovanú vadu podľa požiadaviek objednávateľa na svoje náklady a
           v lehote určenej objednávateľom. V prípade, že na základe reklamácie objednávateľa tak neurobí
           v určenej lehote, objednávateľ je oprávnený dať vadu odstrániť tretej osobe. Objednávateľ má voči
          zhotoviteľovi nárok na úhradu takto vzniknutých nákladov.

7.8 V prípade, ak sa na opravenej vozovke pred odovzdaním a prevzatím samostatného diela alebo
           počas záručnej doby vyskytnú akékoľvek iné vady ako vady uvedené v bode 7.7 tohto článku zmluvy,
          za ktoré je zodpovedný zhotoviteľ a ich podiel je viac ako 25% opravenej plochy, resp. vzdialenosť
          chybných dielčích úsekov je menšia ako 50 metrov - zhotoviteľ je povinný opraviť celý úsek
           s výskytom vád na svoje náklady a v lehote určenej objednávateľom. V prípade, ak tak neurobí,
          objednávateľ je oprávnený dať odstrániť vady tretej osobe. Objednávateľ má voči zhotoviteľovi nárok
           na úhradu takto vzniknutých nákladov. Objednávateľ je zároveň oprávnený okamžite odstúpiť od
          zmluvy pre jej podstatné porušenie.

7.9 V prípade, ak sa na opravenej vozovke pred odovzdaním a prevzatím samostatného diela alebo
           počas záručnej doby vyskytnú akékoľvek iné vady ako vady uvedené v bode 7.7 tohto článku zmluvy,
          za ktoré je zodpovedný zhotoviteľ a ich podiel je menej ako 25% opravenej plochy, resp. vzdialenosť
          chybných dielčích úsekov je väčšia ako 50 metrov, zhotoviteľ je povinný na základe reklamácie
          objednávateľa odstrániť reklamovanú vadu podľa požiadaviek objednávateľa na svoje náklady a
          v lehote určenej objednávateľom. V prípade, ak tak neurobí, objednávateľ je oprávnený dať vady

                                                                                                     Strana 11 z 19

Obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce a SSÚD 8 Liptovský Mikuláš

odstrániť tretej osobe. Objednávateľ má voči zhotoviteľovi nárok na úhradu takto vzniknutých nákladov.
Objednávateľ je zároveň oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy pre jej podstatné porušenie.

7.10 Nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených v prílohe č. 3, ktoré ovplyvnia významnou
           mierou kvalitu a životnosť diela, resp. samostatného diela, bude posudzované ako nevyhovujúce a
           reklamovateľné a považuje sa za podstatné porušenie zmluvy, pričom oprávňuje objednávateľa
            neprevziať takéto samostatné dielo a pri odstúpení od zmluvy požadovať od zhotoviteľa náhradu
           škody v plnej výške. Pri súčasnom nedodržaní parametrov: miera zhutnenia, obsah asfaltu v zmesí,
           citlivosť na vodu a odolnosť voči trvalým deformáciám má objednávateľ nárok voči zhotoviteľovi na
           odstránenie a opätovné položenie príslušnej asfaltovej vrstvy na náklady zhotoviteľa. V prípade, ak
           tak zhotoviteľ neurobí, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy. Prípadné pochybnosti a
           rozdielne výsledky skúšok budú riešené spoločnými skúškami alebo premeraním. V prípade
           nezhodných stanovísk zmluvné strany požiadajú o stanovisko nezávislú akreditovanú inštitúciu.
            Náklady na jeho vyhotovenie sú na ťarchu strany, v neprospech ktorej je záver stanoviska. Za
            parametre, ktoré ovplyvnia významnou mierou kvalitu a životnosť diela, resp. samostatného diela sú
           považované tie, ktoré už pri vizuálnom zhodnotení vykazujú závažné nedostatky, napr. strata
           drsnosti, nerovnosti po pokládke, vysoká alebo nízka teplota hutnenej asfaltovej zmesi, ktorá nie je
           v súlade s príslušnými TKP uvedenými v prílohe č. 3 zmluvy, nedostatočné zhutnenie zmesi a pod.

7.11 V prípade nedodržania kvalitatívnych parametrov stanovených v prílohe č. 3 zmluvy, ktoré
           neovplyvnia významnou mierou kvalitu a životnosť diela, resp. samostatného diela má objednávateľ
           okrem zákonných nárokov aj nárok voči zhotoviteľovi na predĺženie záručnej doby samostatného
           diela primerane podľa povahy nedostatku. Medzi takéto parametre sa radia parametre posudzované
            pri laboratórnych skúškach, konkrétne parametre vyhodnocované pri rozbore asfaltovej zmesi a pri
           odolnosti proti trvalým deformáciám. Predĺžením záručnej doby samostatného diela nezaniká nárok
           objednávateľa na prípadnú sankciu v zmysle Článku VI bod 6.9. zmluvy.

7.12 Predĺženie záručnej doby podľa bodu 7.11 tohto článku zmluvy sa vykoná uzavretím dodatku
            k zmluve.

7.13 Za nerovnosti namerané na opravovanom úseku pred prevzatím samostatného diela, zavinené
            nedostatkami pokládky s podielom podľa bodu 7.9 tohto článku zmluvy, má objednávateľ nárok na
           zľavu z ceny diela vo výške 200,- EUR bez DPH za jednu nerovnosť od 5,01 do 10,00 mm (meranie
           vykonané 3 m latou) alebo od 1,91 do 3,3 m.km-1 (meranie vykonané zariadením PROFILOGRAF,
            krok merania 20 m). Pre nerovnosti od 10,01 mm (meranie vykonané 3 m latou) alebo od 3,3 m.km-
            1 (meranie vykonané zariadením PROFILOGRAF, krok merania 20 m) s podielom podľa bodu 7.9
           tohto článku zmluvy platí ustanovenie bodu 7.9 čl. VII zmluvy, zhotoviteľ je povinný odstrániť
            predmetnú vadu. V prípade nerovností od 5,01 mm (meranie vykonané 3 m latou) alebo od 3,3 m.km-
            1 (meranie vykonané zariadením PROFILOGRAF) vyššie, s podielom podľa bodu 7.8 tohto článku
           zmluvy, platí postup podľa bodu 7.8 tohto článku zmluvy, zhotoviteľ je povinný opraviť celý úsek
            s výskytom vád. Pokiaľ zhotoviteľ nebude postupovať podľa predchádzajúcich ustanovení,
            objednávateľ samostatné dielo neprevezme a táto skutočnosť sa považuje za podstatné porušenie
           zmluvy, ktorá oprávňuje objednávateľa od zmluvy okamžite odstúpiť.

7.14 V prípade rozporov v meraní rovinatosti povrchu vozovky sa za smerodajné meranie bude považovať
           meranie vykonané zariadením Profilograf, ako rozhodné a nezávislé meranie.

7.15 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v lehote určenej podľa tohto článku zmluvy, je objednávateľ oprávnený
           dať vady odstrániť tretej osobe. Objednávateľ má voči zhotoviteľovi nárok na úhradu takto
           vzniknutých nákladov.

7.16 Pred uplynutím záručnej doby každého samostatného diela zvolá objednávateľ hodnotenie stavu
           samostatného diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou
            prehliadkou. Z prehliadky každého samostatného diela bude vyhotovený Protokol o ukončení
           záručnej doby, v ktorom bude zhodnotený stav samostatného diela ku koncu záručnej doby.

            Článok VIII
Podmienky vykonania diela

                                                                                                     Strana 12 z 19

Obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce a SSÚD 8 Liptovský Mikuláš

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie
           bezpečnosti premávky na mieste plnenia a všetky prípadné škody zavinené svojou činnosťou. Pri
           uskutočňovaní prác je povinný dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti
           pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky na diaľnici
          vyplývajúce zo zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
          a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a
          doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

8.2 Pred začatím vykonávania samostatného diela je zhotoviteľ povinný okamžite písomne upozorniť
           objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na stavenisku brániace riadnemu
           začatiu s prácami.

8.3 Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník podľa zákona č.
          50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
           predpisov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvalé prístupný účastníkom
          vykonávania samostatného diela a kontrolným orgánom na stavenisku, a to v obytnom kontajnery /
           unimobunke prípadne na inom miestne na stavenisku tak, aby bol stavebný denník chránený pred
           krádežou, poškodením, zničením. Konkrétne miesto bude zmluvnými stranami dohodnuté
          a zaznamenané v zápise. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky
          vady a nedorobky. V prípade, ak bude zmluva podpísaná v čase účinnosti zákona č. 201/2022 Z.z.
          o výstavbe je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník k samostatnému dielu v súlade s týmto
           právnym predpisom, tým nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa zabezpečiť objednávateľovi, resp.
          ostatným účastníkom vykonávania samostatného diela prístup k stavebnému denníku, kedykoľvek
          o to požiadajú.

8.4 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez písomného príkazu technického dozoru. Objednávateľ
          je oprávnený kontrolovať vykonávanie samostatného diela.

8.5 V prípade, ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným v prílohe č. 1, je zhotoviteľ
           povinný na túto skutočnosť bezodkladne, ešte pred vykonaním príslušnej práce, upozorniť
           objednávateľa.

8.6 Zhotoviteľ je povinný v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určenia
           Ministerstva dopravy Slovenskej republiky podľa § 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
           komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

8.7 Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre vykonanie samostatného diela, je zhotoviteľ na
           požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyve na
           celkovú lehotu vykonania diela a cenu stanovenú v režime ekonomicky oprávnených nákladov, a to
          všetko v súlade s ustanoveniami ZVO a Článkom I bod 1.3 zmluvy.

8.8 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na
          svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.

8.9 V prípade vzniku akýchkoľvek odpadov pri vykonávaní diela, resp. samostatného diela je zhotoviteľ
           zodpovedný za nakladanie s týmito odpadmi a v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
           zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďafej len „zákon o odpadoch“)
           je povinný plniť všetky povinnosti, ktoré prislúchajú držiteľovi odpadu v zmysle príslušných
            ustanovení zákona o odpadoch. Jedná sa najmä, nie však výlučne, o povinnosti držiteľa odpadu
            podľa § 14 zákona o odpadoch, za triedenie, zaraďovanie, spôsob zhodnocovania, spôsob
           zneškodňovania, odovzdávanie, odvoz, zhromažďovanie, skladovanie, likvidáciu a za celkové
            nakladanie so všetkými odpadmi vrátane nebezpečných odpadov a zároveň § 77 zákona
           o odpadoch. Zodpovedný zamestnanec objednávateľa poverený kontrolou selektívnej demolácie je
           za účelom tejto činnosti oprávnený vykonávať takúto kontrolu na stavenisku priebežne na mesačnej
            báze.

8.10 Zhotoviteľ je zároveň povinný dodržiavať všetky povinnosti v zmysle vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o
           evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti (ďalej len „vyhláška č. 366/2015 Z. z.“), vyhlášky č.
           365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa
           vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, vyhlášky 344/2022 o stavebných odpadoch

                                                                                                     Strana 13 z 19

Obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce a SSÚD 8 Liptovský Mikuláš

8.11  a dopadoch z demolácií, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, ako aj
      podľa ostatých právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi. Zhotoviteľ je povinný uchovávať
8.12  všetky doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi. V súlade s ust § 2 vyhlášky 344/2022
8.13  o stavebných odpadoch z demolácií, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
8.14  sa zhotoviteľ zaväzuje pred podpisom zmluvy preukázať objednávateľovi oprávnenie nakladania
8.15  s odpadmi a udržiavať ho platné počas trvania zmluvy. Podmienky o fyzickom nakladaní so
8.16  stavebnými odpadmi alebo odpadmi z demolácií stanovené v § 2 vyhlášky č. 344/2022 Z.z. o
8.17  stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, sú uvedené v časti B.1 súťažných podkladov, ktorá
      tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako príloha č. 3 zmluvy.
8.18
      Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetky doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadom a v
      zmysle vyhlášky č. 366/2015 Z. z. je povinný viesť evidenciu odpadov na Evidenčnom liste odpadov.
      K preberaniu diela alebo akejkoľvek časti diela alebo k preberaniu akéhokoľvek iného plnenia je
      zhotoviteľ povinný objednávateľovi odovzdať všetky doklady preukazujúce množstvo odpadov,
      spôsob nakladania s odpadmi, ktoré vznikli pri vykonávaní diela alebo pri plnení tejto zmluvy, vrátane
      Evidenčných listov odpadov podľa vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej
      povinnosti. Doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi podľa tohto bodu je zhotoviteľ
      objednávateľovi povinný predložiť alebo odovzdať aj kedykoľvek na vyžiadanie objednávateľa.
      Zároveň je zhotoviteľ všetky doklady podľa tohto bodu vzťahujúce sa k nakladaniu s odpadom počas
      celého kalendárneho roka povinný odovzdať objednávateľovi po ukončení každého kalendárneho
      mesiaca, najneskôr však do 20. kalendárneho dňa príslušného mesiaca.

      V prípade, ak vznikne objednávateľovi akákoľvek škoda v súvislosti s porušením povinností
      zhotoviteľa dodržiavať ustanovenia v oblasti nakladania s odpadmi podľa tohto článku zmluvy,
      zhotoviteľ je povinný túto škodu v celom rozsahu objednávateľovi nahradiť. Škodou podľa tohto bodu
      sa myslí aj uloženie akejkoľvek sankcie objednávateľovi zo strany príslušných orgánov v oblasti
      odpadového hospodárstva za nesplnenie akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa.

      Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, aby
      nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.

      Zhotoviteľ berie na vedomie, že po ukončení stavebných prác sa samostatné dielo spúšťa do plnej
      prevádzky.

      Zhotoviteľ sa zaväzuje, že on iin á osoba, ktorej zdroje boli použité na preukázanie technickej
      spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ZVO, spoločne preberajú zodpovednosť za
      plnenie tejto zmluvy.

      Na stavenisku musí byť v priebehu vykonávania stavebných prác trvalé prítomný zástupca
      zhotoviteľa, poverený riadením prác - stavbyvedúci.

      Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s predmetom zmluvy (v súvislosti s vykonávaním
      činnosti, ktorá je predmetom zmluvy) zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi
      Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj právnymi
      predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a
      nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnej
      práci“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
      zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 5/2004 Z.
      z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
      zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 404/2011
      Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
      zákonom č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
      predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa
      stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov
      tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.

      V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí
      porušenie § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci, t. j. porušenie zákazu prijať prácu alebo službu,
      ktorú objednávateľovi na základe tejto zmluvy dodáva alebo poskytuje zhotoviteľ ako poskytovateľ
      služby prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude

                                                                                                     Strana 14 z 19

Obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce a SSÚD 8 Liptovský Mikuláš

            objednávateľovi uložená pokuta, ktorú objednávateľ uhradí, objednávateľ si uplatní jej náhradu u
           zhotoviteľa a zhotoviteľ sa zaväzuje túto pokutu objednávateľovi nahradiť.

8.19 Zhotoviteľ je pri plnení zmluvy povinný dodržiavať príslušné právne predpisy v oblasti ochrany
           životného prostredia, a zároveň sa zaväzuje objednávateľa informovať o každom správnom alebo
            inom konaní týkajúcom sa porušenia povinnosti na úseku ochrany životného prostredia a poskytnúť
           objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť, všetky potrebné informácie a podklady.

8.20 V prípade, ak konaním zhotoviteľa v súvislosti s plnením predmetu zmluvy dôjde k porušeniu
            predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej
            pokuty vo výške 1.500,- EUR (tisícpäťsto eur) za každé takého porušenie.

                                                                    Článok IX
                                                                Subdodávatelia

9.1 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť diela môže zhotoviteľ
           odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov a podiele
           subdodávok, ktorý tvorí Prílohu č. 2 zmluvy (ďalej len „príloha č. 2“). Súhlas objednávateľa
           s vykonaním diela prostredníctvom subdodávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a
           zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.

9.2 Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
          verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
           a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), potom
          je zhotoviteľ, ako aj jeho subdodávatelia, povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto
           zmluvy, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany
           subdodávateľov. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety je
           objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť v okamihu, čo sa o tomto porušení dozvedel. Ak
           v súvislosti s porušením vyššie uvedenej povinnosti uloží príslušný orgán objednávateľovi akúkoľvek
           sankciu, zhotoviteľ je povinný túto sankciu mu v plnej výške nahradiť.

9.3 Počas trvania tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 2
           zmluvy výlučne formou písomného priebežne očíslovaného dodatku k tejto zmluve postupom podľa
           Článku XV bod 15.4 zmluvy. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov
           verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, a to v prípade, ak mu takáto
           povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. Objednávateľ má právo
           odmietnuť podpísať dodatok a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to
           závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora
           podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o
           registri partnerov verejného sektora vyplýva, nekvalitne realizované práce konkrétnym
           subdodávateľom na predchádzajúcich stavbách, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa
           atď.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť
           a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri
           partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, a to v prípade, ak
           mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. V prípade, ak
           zhotoviteľ bezodkladne neoznámi subdodávateľa, resp. ďalšieho subdodávateľa objednávateľovi, je
           povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- EUR (päťtisíc eur).

9.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že príloha č. 2 zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia
           § 41 ods. 3 a 4 a 6 ZVO. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 ZVO sú údaje o všetkých známych
           subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do
           príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a
           priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „údaje“). Zmenu údajov akéhokoľvek
           aktuálneho subdodávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi,
           pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok
           k tejto zmluve. V prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má
          objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý jeden
           neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.

                                                                                                     Strana 15 z 19

Obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce a SSÚD 8 Liptovský Mikuláš

          V dodatku k zmluve, ktorým sa mení pôvodný subdodávateľ, je zhotoviteľ povinný uviesť aktuálne
           a úplné údaje nového subdodávateľa.

9.5 V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 34 ZVO inou osobou, je
           povinný pri plnení zmluvy skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na
           preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. V prípade nedodržania tejto
           povinnosti je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za každé takéto porušenie
          vo výške 5.000,- EUR {slovom: päťtisíc eur). Porušenie týchto povinností sa považuje za podstatné
           porušenie tejto zmluvy. Objednávateľ je zároveň oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.

                                                                      Článok X
                                                                Preberanie diela

10.1 Žiadna časť samostatného diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu technického dozoru objednávateľa
           a zhotoviteľ je povinný umožniť technickému dozoru skontrolovať akúkoľvek časť diela. Pre každé
           samostatné dielo sa preberanie bude realizovať samostatne. Zástupca objednávateľa bude prizvaný
           k;

                 prebratiu podkladu po vykonaní frézovacích prác

                 prebratiu vykonania spájacieho postreku pred pokládkou asfaltových vrstiev

                 prebratiu vykonania spájacích zálievok zvislých spojov

                 zisťovaniu hrúbok meraním

                 meraniu rovinatosti povrchu vozovky

10.2 O odovzdaní jednotlivých konštrukčných častí samostatného diela pred ich zakrytím budú vykonané
           záznamy v stavebnom denníku, ktoré potvrdí svojím podpisom technický dozor objednávateľa, čo
           však nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky alebo nedorobky.

10.3 Práce v zmysle bodu 8.14 budú prebraté do predčasného užívania - uvedenia do premávky cestou
           stavebného denníka.

10.4 Pred konečným prebratím samostatného diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi kompletnú
           správu „Dokumentácia o kvalite vykonaných prác“, stavebný denník s rekapituláciou výmer, výkresy
           - geodetické zameranie, evidenčný list odpadov vrátane ostatných dokladov v zmysle čl. VIII, bod
           8.11 zmluvy.

10.5 Objednávateľ pripraví k preberaciemu konaniu „Záverečnú správu“, ktorá bude objednávateľom
           vyhotovená na základe „Dokumentácie o kvalite vykonaných prác“ v zmysle bodu 10.4 tohto článku
           zmluvy, ktorej jedno vyhotovenie odovzdá zhotoviteľovi pred začatím preberacieho konania.

10.6 Za riadne ukončené samostatné dielo sa považuje samostatné dielo ukončené riadne a včas, bez
           vád, nedorobkov a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo, resp. samostatné
           dielo podľa zmluvy, prílohy č. 3 a všetkých technických noriem.

10.7 V prípade, ak po začatí preberacieho konania samostatného diela objednávateľ zistí vady, resp.
           nedorobky na samostatnom diele, zmluvné strany spíšu Záznam zo začatia preberacieho konania
           stavby (ďalej len „záznam“), v ktorom spíšu vady, resp. nedorobky na samostatnom diele.
           V zázname objednávateľ určí zhotoviteľovi lehotu na odstránenie vád, resp. nedorobkov na
           samostatnom diele. Zhotoviteľ je povinný vady, resp. nedorobky odstrániť v lehote stanovenej
           objednávateľom.

10.8 Ak po začatí preberacieho konania samostatného diela objednávateľ nezistí vady, resp. nedorobky
           na samostatnom diele alebo ak vady, resp. nedorobky budú odstránené podľa bodu 10.7 tohto
           článku zmluvy, o odovzdaní a prevzatí samostatného diela spíšu zmluvné strany preberací
           protokol, ktorý podpíšu za zhotoviteľa osoba oprávnená konať vo veciach technických a za
           objednávateľa oprávnené osoby v zmysle prílohy č. 7. Dňom podpísania preberacieho protokolu
           oboma zmluvnými stranami prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na samostatnom
           diele.

                                                                                                     Strana 16 z 19

Obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce a SSÚD 8 Liptovský Mikuláš

                                                                  Článok XI
                                                      Kvalita vykonaných prác

11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo, resp. samostatné dielo vykonať podľa TKP a podľa slovenských
        technických noriem (ďalej len „STN“) a európskych noriem (ďalej len „EN“) platných a účinných
        v čase predkladania ponuky. Pokiaľ v priebehu vykonávania diela, resp. samostatného diela dôjde
        k zmene predpisov a noriem uvedených v prvej vete, zhotoviteľ je povinný na túto skutočnosť
        upozorniť osobu vykonávajúcu technický dozor objednávateľa a čakať na jeho pokyn ďalšieho
        postupu.

11.2 Minimálne 7 (sedem) kalendárnych dní pred začiatkom prác je zhotoviteľ povinný predložiť
        objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán stavby v súlade s požiadavkami noriem a technickými
        predpismi MD SR na odsúhlasenie laboratóriom objednávateľa.

                               Článok XII
Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe

12.1 Zhotoviteľ noveruje funkciou stavbyvedúceho  a v prípade jeho neprítomnosti

ktorý je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, zisťovaní skutočne

vyKonaných prac, na kontrolných dňoch, odovzdaní samostatného diela.

12.2 Objednávateľ poveruje funkciou trvalého technického dozoru a občasným technickým dozorom:
        špecialista opráv v zmysle prílohy č. 7 a v ich neprítomnosti bude technický dozor vykonávať
        poverený zástupca objednávateľa - menovite bude upresnený pri odovzdaní staveniska. Technický
        dozor bude zastupovať objednávateľa pri odovzdaní staveniska, zisťovaní skutočne vykonaných
        prác, na kontrolných dňoch, odovzdaní a prevzatí samostatného diela.

12.3 V prípade zmeny stavbyvedúceho počas trvania zmluvy, zhotoviteľ je oprávnený zmeniť
        stavbyvedúceho len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa, listom podpísaným
        štatutármi objednávateľa. Objednávateľom písomne odsúhlasená osoba stavbyvedúceho je
        poverená výkonom funkcie až do doby ukončenia platnosti zmluvy, resp. do doby odsúhlasenia novej
        zmeny uvedenej osoby. Nový stavbyvedúci musí spĺňať podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 ZVO
        určené pre činnosť stavbyvedúceho, ktorých splnenie preukazoval zhotoviteľ vo verejnom
        obstarávaní. Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za činnosti
        stavbyvedúceho. Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu stavbyvedúceho vybratého
        zhotoviteľom, ak nový stavbyvedúci nespĺňa uvedené podmienky účasti.

12.4 V prípade stavbyvedúceho, ktorý vykonáva činnosť v postavení samostatne zárobkovo činnej osoby
        a bola ním preukazovaná technická a odborná spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 1 ZVO, je zhotoviteľ
        oprávnený zmeniť osobu stavbyvedúceho iba za dodržania podmienok uvedených v § 34 ods. 3
        ZVO.

                                                                    ČI. XIII
                                                            Ukončenie zmluvy

13.1 Táto zmluva zanikne splnením všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán. Zmluvu je
        možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou
        zmluvnou stranou a výpoveďou objednávateľa.

13.2 Ukončením zmluvy akýmkoľvek spôsobom nie sú dotknuté práva objednávateľa súvisiace so
        zádržným v zmysle Článku V bod 5.6 a nasl. zmluvy, s plynutím záručnej doby a zodpovednosťou
        za vady vzťahujúce sa na samostatné dielo. Ukončením zmluvy akýmkoľvek spôsobom nie je
        dotknuté právo objednávateľa na zaplatenie zmluvných pokút a/alebo náhrady škody v zmysle
        zmluvy.

13.3 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode
        (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných

                                                                                                     Strana 17 z 19

Obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce a SSÚD 8 Liptovský Mikuláš

        strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku
        dňu zániku zmluvy dohodou.

13.4 V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl.
        Obchodného zákonníka, pokiaľ táto zmluva neustanovuje inak. Odstúpenie od zmluvy musí mať
        písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a je účinné dňom doručenia odstúpenia
        zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.

13.5 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy
        zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom považuje najmä:

        a) ak sa preukáže, že zhotoviteľ v rámci procesu verejného obstarávania, výsledkom ktorého je
              uzatvorenie tejto zmluvy predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo
              skreslené údaje;

        b) ak zhotoviteľ zmení subdodávateľa bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa
              alebo zmení rozsah subdodávok oproti ponuke;

        c) ak zhotoviteľ nedodrží celkovú lehotu vykonania diela uvedenú v Článku II bod 2.1 zmluvy, ak
              nenastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť upravené v zmluve;

        d) ak zhotoviteľ nedodrží lehoty uvedené v Článku II bod 2.6 a 2.7 zmluvy,

        e) ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonávania diela, resp. samostatného diela podľa TKP, STN
              a EN a vady zistené objednávateľom počas vykonávania samostatného diela neodstráni v
              dohodnutých termínoch a dohodnutým spôsobom podľa tejto zmluvy;

        f) ak zhotoviteľ neodstráni vady zistené pri preberaní samostatného diela v lehote podľa Článku X
              bod 10.7 zmluvy alebo počas záručnej doby v lehote podľa Článok VII bod 7.2, 7.7., 7.8. a 7.9
              zmluvy, ak nebola písomne dohodnutá iná doba;

        g) ak zhotoviteľ poruší ustanovenie Článku II bod 2.9 a 2.10 zmluvy; Článku VIII bod 8.2, 8.3, 8.6,
              8.9, 8.10, 8.11 a 8.18; Článok IX; Článok XV bod 15.2 zmluvy;

        h) v ďalších prípadoch uvedených v ZVO;

        i) ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, bol podaný návrh na
              vyhlásenie konkurzu na jeho majetok ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie
              záväzkov Zhotovitefa v zmysle Zmluvy je vážne ohrozené, ako aj v prípade, že na miesto
              Zhotoviteľa vstúpi iná osoba následkom právneho nástupníctva.

13.6 V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť
        po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strany na
        odstránenie konania v rozpore so zmluvou, prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov
        takéhoto konania, ktorá bude riadne doručená na adresu sídla druhej zmluvnej strany. Ak sa zmluvné
        strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je
        10 (desať) kalendárnych dní.

13.7 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú
        formu. Výpovedná lehota je 2 (dva) týždne a začína plynúť dňom doručenia výpovede zhotoviteľovi.

13.8 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 13.7 tohto článku zmluvy má zhotoviteľ nárok, aby mu
        objednávateľ zaplatil časť z ceny diela uvedenú v Článku III bod 3.1 zmluvy zodpovedajúcu
        vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Do 14 (štrnástich) kalendárnych
        dní odo dňa uplynutia výpovednej lehoty je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi dielo, resp.
        časti diela v stave zodpovedajúcom vykonaným prácam (vykonanému dielu, resp. samostatnému
        dielu) ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Odovzdanie a prevzatie vykonanej časti diela podľa tohto
        bodu sa uskutoční podpísaním preberacieho protokolu v zmysle Článku X bod 10.8 zmluvy.

13.9 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení
        zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena
        v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akúkoľvek inú zmenu majúcu priamy vplyv na
        plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi
        najneskôr do 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí,
        zodpovedá v plnej výške za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti

                                                                                                     Strana 18 z 19

Obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce a SSÚD 8 Liptovský Mikuláš

a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena
bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.

                                                           ČI. XIV
                                                       Doručovanie

Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou, sa
bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne, ak táto zmluva výslovne neurčuje iný
spôsob doručovania. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti druhou zmluvnou
stranou {ďalej len „adresát“). V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia
sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť
v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej lehoty na pošte.
V prípade, ak sa písomnosť vráti zmluvnej stane, ktorá ju odoslala (ďalej len „odosielateľ')
s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou
podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. V
prípadoch podľa Článku II bod 2.1, 2.2 a 2.3 zmluvy a výslovne uvedených v zmluve sa doručovanie
môže uskutočniť formou emailu (aj bez podpísania zaručeným elektronickým podpisom). Zmluvné
strany sa dohodli, že sú povinné potvrdiť prijatie e-mailu druhej zmluvnej strane najneskôr do 48
hodín, ak táto zmluva neuvádza inak.

                                                                     ČI. X V
                                                       Záverečné ustanovenia

15.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami
        Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými
        v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán
        týkajúcich sa tejto zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo
        zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc a príslušnosť súdov Slovenskej republiky.

15.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na
        tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich
        z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. V prípade, že zhotoviteľom
        je združenie bez právnej subjektivity, účastníci zmluvy na strane zhotoviteľa sa nemôžu zmeniť bez
        predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Porušenie povinností podľa tohto bodu zo
        strany zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa od zmluvy
        odstúpiť. Nárok objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.

15.3 Zmluva je vyhotovená v 5 (piatich) rovnopisoch, pričom pre objednávateľa sú určené 3 (tri) rovnopisy
        a pre zhotoviteľa 2 (dva) rovnopisy.

15.4 Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné zmeniť len písomnými číslovanými dodatkami
        a dohoda o skončení zmluvy musí byť písomná. Dodatok k zmluve ako aj dohoda o skončení zmluvy
        musia byť podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej
        istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve alebo dohody
        o ukončení zmluvy nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je povinný pri uzatváraní
        dodatkov ku zmluve postupovať podľa ustanovenia § 18 ZVO.

15.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne,
        že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

15.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
        nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej
        republiky v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a v súlade s ustanovením §
        5a ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
        niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

                                                                                                     Strana 19 z 19

Obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce a SSÚD 8 Liptovský Mikuláš

15.7 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
        Príloha č. 1 - Špecifikácia ceny: ocenený výkaz výmer
        Príloha č. 2 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
        Príloha č. 3 - Opis predmetu zákazky
        Príloha č. 4 - Harmonogram postupu a trvania prác
        Príloha č. 5 - Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 19/2022, ktorým sa stanovuje
                            mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby,
                            výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov
        Príloha č. 6 - Tabuľka údajov o úpravách ceny v dôsledku zmien nákladov

        Príloha č. 7 - Zoznam oprávnených osôb

15.8 Z hľadiska predmetu zákazky súčasťou tejto Zmluvy o dielo sú:
        - súťažné podklady*
              ponuka zhotoviteľa*
        - ponúkané jednotkové ceny
        - schválené počiatočné skúšky a dokumentácia kvality*
        - príručka kvality alebo kontrolný a skúšobný plán *
        - harmonogram postupu a trvania prác *

        Pozn. * Neprikladajú sa ku každému vyhotoveniu zmluvy, ale ich obsah je zmluvne záväzný,
        pokiaľ ho zmluva o dielo neupravuje

        V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú ustanovenia zmluvy o dielo,
        v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami zmluvy o dielo prednosť a platia vysvetlenia
        súťažných podkladov.

V Trnave dňa | f -0^- 20W           objednávateľ:

zhotoviteľ:
„Združenie COLAS-Metrostav D1
Mengusovce Liptovský Mikuláš 2024“

COLAS Slovakia, a.s.                Národná di*fr1ična spoločnosť, a.s.
                                    Ing. Filip Machäček
COLAS/Siovakia, a.s.                predseda predstavenstva a generálny
                                    riaditeľ
MrftrÓstav DS a.s.
ldgI\Pa\fl>l HríJ-yiLt              Národná diaľničva spQlbčnosť, a.s.
                                    PhDr. Ra,stišlav ^ro p p ^
              predstavenstva        podpreaseua ur«usu*venstva

Obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce a SSÚD 8 Liptovský Mikuláš

      Príloha č. 1 - Špecifikácia ceny: ocenený výkaz výmer

                                                                                               Príloha č. 1 k časti A.2
                                                                                   (zároveň príloha č. 1 k Zmluve)

                           Návrh na plnenie kritérií

Obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke 01 v správe SSÚD 9 Mengusovce a SSÚD 8 Liptovský Mikuláš

                                                Cena v € bez DPH          DPH v €             Cena v € s DPH

Obiekt č. 1                                                4 818 951,00   963 790,20          5 782 741,20
ODrava diaľnice D l v SDráve SSÚD 9
Mengusovce v staničení km 302.940 -                           963 165,20  192 633,04          1 1 5 5 798,24
314.450 oravv + ľa w ia2dnv oás; v celei                      810 273,36
šírke vrátane krainice + vetvv križovatkv                                         162 054,67          9 7 2 328,03
Štrba + odDočívadlo Štrba oravá + ľavá              6592 389,56
strana                                                                    1 318 477,91        7 910 867,47
Obiekt č. 2
ODrava diaľnice D l v SDráve SSÚD 8
Liotovskv Mikuláš, ľa w ia z d n v o á s v k m
271.650 - 267.500: celá šírka vozovkv
vrátane krajnice
Obiekt č. 3
ODrava vozovkv D l v SDráve SSÚD 8
Liotovskv Mikuláš. Dravv iazdnv Dás v km
292,150 - 295.318: celá šírka vozovkv
vrátane krajnice

Cena za dodanie predmetu
zákazky

            11 - 07- rak

V Trnave Dňa:............................

                                                COLAS Slovakia, a.s.                          COLAS Slovakia, a.s.

                                                Ing. Martin Papala

                                                predseda predstavenstva

                                                                          Podpis oprávnenej osoby uchádzača

                                                iMebvsuiv OS a.s.                             Metrostav a.s.        '

                                                Ing. Pavol Hrúzik                             Ing. Lenka SVkorová

                                                predseda predstavenstva                       podpredseda\predstavenstva

                                                                          Podpis oprávnenej osoby uchádzača

Príloha č. 1 k časti B.2 (zároveň príloha č. 1 k Zmluve)

     Obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke 01 v správe SSÚD 9 Mengusovce a SSÚD S Liptovský Mikuláš
                                                                             Objekt č. 1

Oprava diaľnice D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce v staničení km 302,940 - 314,450 pravý + ľavý jazdný pás; v celej
                     šírke vrátane krajnice + vetvy križovatky Štrba + odpočívadlo Štrba pravá + ľavá strana

                                ŠPECIFIKÁCIA CENY - Ocenený výkaz výmer

P.č. Položka                          Popis prác                              Merná jedn.  Jednôt    Množstvo    Cena
      45.11.11                                                                             cena (e)
                                                                                                                 183 230,00
   1 05090362.1  Demolačné Dráce                                                                                 185 120,00
   2 05090362.2
                                Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu

                 - priem. hr. 4,0 cm                                            m2         0,73 251 000

                 - priem. hr. 6.0 cm                                            m2         1,04 178 000

   45.23.12      Práce na vrchnei stavbe diaľnic (okrem visutvch). ciest ulíc. chodníkov a
                                                      nekrvtvch oarkovísk
3 2203033004
4 2203064004                    Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí
5 22030641
                 Bitúmenové postreky, nátery, posypy, spajaci postrek z
6 222514.1
7 222514.2       modifikovanej emulzie v množstve 0,6 - 0,8 kg emulzie
8 2225108301
                 na m2                                                          m2         0,49      429 000       210 210,00
                                                                                                     178 000     1 755 080,00
                 Bitúmenové vrstvy, asfaltový betón tr. I modifikovaný                               251 000     2 414 620,00

                 - priem. hr. 6,0 cm, ACL 22                                    m2         9,86                      66 500,00
                 Bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mašfíxový                                                        1995,00
                 SMA11                                                                                                 2 196,00

                 - priem. hr. 4,0 cm                                            m2         9,62
                 Doplňujúce konštrukcie pri stavbe krytov
                 komunikácii

                 Utesnenie zvislého spoja po obvode opravovanej plochy          m          1,33 50 000

                 Utesnenie trhlín v bitúmenovom kryte                           m          1,33      1500

                 Dilatačné škáry rezané priečne, utesnenie spoja pri

                 rímsach a MZ elastickým tesnením do vyfrézovaných rýh          m          7,32      300

                 CENA CELKOM BEZ DPH €                                                                           4 818 951,00

                 DPH 20%              €                                                                          963 790,20

                 CENA CELKOM S DPH    €                                                                          5 782 741,20

Prehlásenie:
Ponúkané ceny predstavujú náklady na všetky materiály vrátane ich dopravy, technológie, práce, skúšky atď., ktoré sú podľa
zadávacej dokumentácie, technicko-kvalitatívnych podmienok, technických a legislatívnych noriem nevyhnutné na zhotovenie
diela a jeho uvedenie do prevádzky.
Berieme na vedomie, že chyby, opomenutia alebo nesprávne pochopenie súťažných podkladov zo strany zhotoviteľa nemôžu byť
dôvodom pre zvýšenie ponúknutej ceny.
Berieme na vedomie, že množstvá uvedené pre ponuku ceny slúžia len pre vyhodnoteniejUrienia kritériíí súťaže a nie sú záväzné
pre vznik zmluvného vzťahu.

Miesto: Trnava

                 .11-0 7 -J? i

                                                          COLAS Slovakia, a.s.                       COLAS Slovakia, a.s.

                                                          Ing. Martin Papala

                                                          predseda predstavenstva

                                                                              Podpis oprávnenej osobv uchádzalo

                                                          Wfétrostav DS a.s.               Metrostav DB a.s.

                                                          Ing. Pavol Hrúzik                Ing. Lenka Sjlkorová

                                                          predseda predstavenstva          podpredsedalpredstavenstva

                                                                              Podpis oprávnenej osoby uchádzača

Príloha č. 2 k časti B.2 (zároveň príloha č. 1 k Zmluve)

      Obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce a SSÚD 8 Liptovský Mikuláš
                                                                             Objekt č. 2

Oprava diaľnice D1 v správe SSÚD 8 Liptovský Mikuláš, ľavý jazdný pás v km 2 7 1 ,6 5 0 -2 6 7 ,5 0 0 ; celá šírka vozovky
                                                                              vrátane krajnice

                          ŠPECIFIKÁCIA CENY - Ocenený výkaz výmer

P.č. Položka                          Popis prác                             Merná jedn.  Jednôt    Množstvo           Cena
      45.11.11                                                                            cena l€)
                                                                                                                        42 064,00
   1 05090362.1  Demolačné oráce                                                                                        45 653,50
   2 05090362.2
                        Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu

                 - priem. hr. 4,0 cm                                          m2          0,88 47 800

                 - priem. hr. 6,0 cm                                          m2          1,31 34 850

   45.23.12      Práce na vrchnei stavbe diaľnic (okrem visutvch). ciest ulíc. chodníkov a
                                                      nekrvtvch parkovísk
3 2203033004
4 2203064004              Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesi
5 22030641
                 Bitúmenové postreky, nátery, posypy, spájací postrek z

                 modifikovanej emulzie v množstve 0,6 - 0,8 kg emulzie

                 na m2                                                        m2          0,49      82 650              40 498,50
                                                                                                    34 850             338 742,00
                 Bitúmenové vrstvy, asfaltový betón tr. I modifikovaný                              47 800             478 478,00

                 - priem. hr. 6,0 cm, ACL 22                                  m2          9,72
                 Bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový
                 SMA 11

                 - priem. hr. 4,0 cm                                          m2          10,01
                 Doplňujúce konštrukcie pri stavbe krytov
                 komunikácií

6 222514.1       Utesnenie zvislého spoja po obvode opravovanej plochy        m           1,33      12 500               16 625,00
7 222514.2                                                                                1,33          500                  665,00
                 Utesnenie trhlín v bitúmenovom kryte                         m
8 2225108301                                                                                                                 439,20
                 Dilatačné škáry rezané priečne, utesnenie spoja pri

                 rímsach a MZ elastickým tesnením do vyfrézovaných rýh        m           7,32      60

                 CENA CELKOM BEZ DPH €                                                                                 963 165,20

                 DPH 20%              €                                                                                192 633,04

                 CENA CELKOM S DPH    €                                                                          1155 798,24

Prehlásenie:
Ponúkaná ceny predstavujú náklady na všetky materiály vrátane ich dopravy, technológie, práce, skúšky atď., ktoré sú podľa
zadávacej dokumentácie, technicko-kvalítatívnych podmienok, technických a legislatívnych noriem nevyhnutné na zhotovenie
diela a jeho uvedenie do prevádzky.
Berieme na vedomie, že chyby, opomenutia alebo nesprávne pochopenie súťažných podkladov zo strany zhotoviteľa nemôžu byť
dôvodom pre zvýšenie ponúknutej ceny.
Berieme na vedomie, že množstvá uvedené pre ponuku ceny slúžia len pre vyhodnot“" 5** niasuja kritérií! súťaže a nie sú záväzné
pre vznik zmluvného vzťahu.

Miesto: Trnava                                            COLAS Slovakia, a.s.                      COLAS ^lovakia, a.s.

           I t -07- m

Dátum:

                                                          Ing. Martin Papala

                                                          predseda predstavenstva

                                                                              Podpis oprávnenej osobv uchádzač?

                                                          Metrostav DS a.s.                         MetroštavtlS a.s.

                                                          Ing. Pavol Hrúzik                         Ing. Lenka awkorová

                                                          predseda predstavenstva                   podpredseda predstavenstva

                                                                              Podpis oprávnenej osoby uchádzača

Príloha č. 3 k časti B.2 (zároveň príloha č. 1 k Zmluve)

        Obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce a SSÚD 8 Liptovský Mikuláá
                                                                               Objekt č. 3

 Oprava vozovky D1 v správe SSÚD 8 Liptovský Mikuláš, pravý jazdný pás v km 292,150 - 295,318; celá šírka vozovky
                                                                                vrátane krajnice

                                         ŠPECIFIKÁCIA CENY - Ocenený výkaz výmer

p .í. P oložka                           P o p is prác                      M erná jedn.  Je d n ô t      M nožstvo           Cena
                                                                                          cen a l€)
      45.11.11                                                                                                                 31 706,00
                 Demolačné nráce                                                                                               38 552,00
   1 05090362.1
   2 05090362.2                          Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu

                 - priem. hr. 4.0 cm                                        m2                      0,83 38 200

                 - priem. hr. 6,0 cm                                        m2                      1,22 31600

   45.23.12                                   nekrvtvch oarkovlsk

3 2203033004                             Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí
4 2203064004
5 22030641       Bitúmenové postreky, nátery, posypy, spájací postrek z
6 222514.1
7 222514.2       modifikovanej emulzie v množstve 0.6 - 0.8 kg emulzie
8 2225108301
                 na m2                                                      m2             0,49 69 800                         34 202,00
                                                                                          10,19 31600                         322 004,00
                 Bitúmenové vrstvy, asfaltový betón tr. I modifikovaný
                                                                                                                              370 158,00
                 - priem. hr. 6.0 cm, ACL 22                                m2
                                                                                                                                12 635,00
                 Bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový                                                                     665,00
                                                                                                                                    351,36
                 SMA11

                 - priem. hr. 4,0 cm                                        m2                      9,69 38 200

                 Doplňujúce konštrukcie pri stavbe krytov

                 komunikácií

                 Utesnenie zvislého spoja po obvode opravov. plochy           m                     1,33  9 500

                 Utesnenie trhlín v bitúmenovom kryte                         m                     1,33  500

                 Dilatačné škáry rezané priečne, utesnenie spoja pri

                 rímsach a MZ elastickým tesnením do vyfrézovaných rýh        m                     7,32  48

                 CENA CELKOM BEZ DPH €                                                                                        810 273,36

                 DPH 20%                      €                                                                               162 054,67

                 CENA CELKOM S DPH            €                                                                               972 328,03

Prehlásenie:
Ponúkané ceny predstavujú náklady na všetky materiály vrátane ich dopravy, technológie, práce, skúšky atď., ktoré sú podra
zadávacej dokumentácie, technicko-kvalitativnych podmienok, technických a legislatívnych noriem nevyhnutné na zhotovenie
diela a jeho uvedenie do prevádzky.
Berieme na vedomie, že chyby, opomenutia alebo nesprávne pochopenie súťažných podkladov zo strany zhotoviteľa nemôžu byť

dôvodom pre zvýšenie ponúknutej ceny.
Berieme na vedomie, že množstvá uvedené pre ponuku ceny slúžia len pre vyhodnotenie plnenia kritérií! súťaže a nie sú záväzné
pre vznik zmluvného vzťahu.

Miesto: Trnava

           1 1 - 07- 2024

Dátum:.................................

                                                        COLAS Slovakia, a.s.                              COLAS Slovakia, a.s.

                                                        Ing. Martin Papala

                                                        predseda predstavenstva
                                                                                     Podpis oprávnenej n«nbv ucty$dzača

                                                        Metŕôstáv ffS á.s.                                Metrosicľ iDS a.s.

                                                        Ing. Pavol Hrúzik                                 Ing. Lenkí [{Sýkorová

                                                        predseda predstavenstva                           podpredsi la predstavenstva

                                                                            Podpis oprávnenej osoby ucháfzača

Príloha č. 4 k časti B2 (zároveň Príloha č. 1 k Zmluve)

O bnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D1 v správe SSÚD 9 M engusovce a S SÚ D 8 Liptovský M ikuláš
                                                                              O bjekte. 1 , 2 a 3

                                  Popis položiek

Položka                                                              Popis položky                 Merná
45.11.11    Demolačné Dráce                                                                       jednotka
            Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu
05090362.1                                                                                             m2
05090362.2  - priem. hr. 4 ,0 cm                                                                       m2

            - priem. hr. 6 ,0 cm                                                                       m2

            - s naložením na dopravný prostriedok                                                      m2
            - s odvozom materiálu v zmysle Zákona o odpadoch                                           m2
            - s vyčistením podkladu odsávaním

45.23.12    Práce na vrchnei stavbe diaľnic (okrem visutveľú. ciest. ulíc. chodníkov a nekrvtvch
2203033004  oarkovísk
            Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí
            Bitúmenové postreky, nátery, posypy, spájací postrek z modifikovanej em ulzie v
            m nožstve 0 ,6 - 0,8 kg em ulzie na m2

            - s dodamím materiálu (materiál a doprava)
            - s rozprestretim

2203064004  Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí

            Bitúmenové vrstvy, asfaltový betón tr. I modifikovaný

            - priem. hr. 6 ,0 cm, AC L 22

            - s dodaním zmesi (materiál a doprava)
            - s rozprestretim
            - so zhutnením
            ■s vyčistením staveniska od odpadu
            - vrátane preukazných, výrobno kontrolných, preberacích skúšok a meraní
            materiálov a zmesi podľa požiadaviek technicko-kvalitatívnych podmienok

            Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí plochy nad 200 m2

            Bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový

22030641    - priem. hr. 4 ,0 cm                                                                  m2

            • s dodaním zmesi (materiál a doprava)

            - s rozprestretim

            - so zhutnením

            - s vyčistením staveniska od odpadu
            - vrátane preukazných, výrobno kontrolných, preberacích skúšok a meraní

            materiálov a zmesí podľa požiadaviek technicko-kvalitatívnych podmienok

            Doplňujúce konštrukcie pri stavbe krytov komunikácií

222514.1    Utesnenie zvislého spoja po obvode opravov. plochy                                    m

            - s prefrézovanim

            • s vyčistením škáry stlačeným vzduchom

            • s napenetrovaním styčných plôch

            - s dodávkou (materiál a doprava) a spracovaním zálievkového materiálu

            ■ s odstránením a odvozom prebytočného materiálu v zmysle zák. o

            odpadoch___ ______________________________________________________________

222514.2    Utesnenie trhlín v bitúmenovom kryte                                                 m

            - 5 prefrézovaním

            - s vyčistením škáry stlačeným vzduchom

            ■ s napenetrovaním styčných plôch

            • s dodávkou (materiál a doprava) a spracovaním zálievkového materiálu

            - s odstránením a odvozom prebytočného materiálu_____________________

            Dilatačné škáry rezané priečne, utesnenie spoja pri rímsach a M Z elastickým

2225108301  tesnením do vyfrézovaných rýh                                                        m

            - s prefrézovaním

            - s vyčistením škáry stlačeným vzduchom

            - s napenetrovaním styčných plôch

            - s dodávkou (materiál a doprava) a spracovaním zálievkového materiálu

            ■ s odstránením a odvozom prebytočného materiálu______________________

Dátum:      1 1 -07- m

                                                  COLAS Slovakia, a.s.                           COLAS Stóvakia, a.s. , . . . . „
                                                  Ing. Martin Papala
                                                                                                                Jaroslav Mikus

                                                  predseda predstavenstva                        žien predstavenstva

                                                     °ndpis oprávnenej t>$oby uchádzača

                                                  .vietrostav DS a.s.
                                                  Ing. Pavol Hrúzik
                                                  predseda predstavenstva

                                                                            Podpis oprávnenej o

Príloha č. 1 k Zmluve

Obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce a SSÚD 8
                                                       Liptovský Mikuláš
                                                             Objekt č. 1

O prava d iaľn ice D1 v s p rá ve S S Ú D 9 M e n g u s o v c e v s ta n ič e n í km 30 2 ,9 4 0 - 314,450
  pravý + ľavý jazdný pás; v celej šírke vrátane krajnice + vetvy križovatky Štrba +
                                     odpočívadlo Štrba pravá + ľavá strana

P.č. Položka                       JEDNOTKOVÉ CENY                              Merná jedn. Jednôt,
      45.11.11                                                                                     cena (€)
                                                         Popis prác
                           Demolačné Dráce

                Dopiňu úce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu

1 05090362.1               - priem. hr. 4,0 cm                                    m2         0,73

2 05090362.2               - priem. hr. 6,0 cm                                    m2         1,04

   45.23.12                Práce na vrchnei stavbe diaľnic (okrem
                           visutých), ciest. ulíc. chodníkov a nekrytých
3 220X33004                parkovísk
4 220X64004
5 22030641                 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí

6 222514.1                 Bitúmenové postreky, nátery, posypy, spájací
7 222514.2
8 2225108301               postrek z modifikovanej emulzie v množstve 0,6 -       m„ 2

                           0,8 kg emulzie na m2                                              0,49
                                                                                             9,86
                           Bitúmenové vrstvy, asfaltový betón tr. I modifikovaný
                                                                                             9,62
                           - priem. hr. 6,0 cm, ACL 22                            m2
                                                                                             1,33
                                    Bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový S M A 11  1,33
                                                                                             7,32
                           - priem. hr. 4,0 cm                                    m2

                           Doplňujúce konštrukcie pri stavbe krytov

                           komunikácií

                           Utesnenie zvislého spoja po obvode opravov.

                           Plochy                                                 m

                           Utesnenie trhlín v bitúmenovom kryte                   m

                           Dilatačné škáry rezané priečne, utesnenie spoja pri

                           rímsach a MZ elastickým tesnením do

                           vyfrézovaných rýh                                      m

Prehlásenie:
Ponúkané ceny predstavujú náklady na všetky materiály vrátane ich dopravy, technológie,
práce, skúšky atď., ktoré sú podľa zadávacej dokumentácie, technicko-kvalitatívnych
podmienok, technických a legislatívnych noriem nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho
uvedenie do prevádzky.
Berieme na vedomie, že chyby, opomenutia alebo nesprávne pochopenie súťažných podkladov
zo strany zhotoviteľa nemôžu byť dôvodom pre zvýšenie ponúknutej ceny.
Berieme na vedomie, že množstvá uvedené pre ponuku ceny slúžia len pre vyhodnotenie plnenia
kritériíí súťaže a nie sú záväzné pre vznik zmluvného vzťahu.

     Miesto: Trnava

1 1 Dátum:.... ..........  07 -  -  im                  COLAS Slovakia, a.s.                                   Jaroslav Mikus
                                                        Ing. Martin Papala
                                                                                             COL^iS Siovaki
                                                                                                                 Členpredstavenstva

                                                        predseda predstavenstva

                                                                                Podpis oprávnenej osobvmrtfsdzača

                                                        mviTostav u a a.s.                   MetrostavlÔS a.s.

                                                        Ing. Pavol Hrúzik                    Ing. Lenka Býkorová

                                                        predseda predstavenstva              podpredseda predstavenstva

                                                                                Podpis oprávnenej osoby uchádzača

Príloha č. 1 k Zmluve

Obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D1 v správe SSÚD 9 M engusovce a SSÚD 8
                                                       Liptovský Mikuláš
                                                             Objekt č. 2

O prava d iaľnice D1 v s p rá ve S S Ú D 8 L ip to vsk ý M iku láš, ľavý ja zd n ý p ás v km 27 1 ,6 5 0 -

                       267,500; celá šírka vozovky vrátane krajnice

                               JEDNOTKOVÉ CENY

P.č. Položka                                 Popis prác                      Merná jedn.  Jednôt
                                                                                          cena (€)

45.11.11               Demolačné nráce

              Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu

1 05090362.1           I-priem. hr. 4,0 cm                                        m2      0,88

2 05090362.2           |- priem. hr. 6,0 cm                                       m2      1,31

   45.23.12            Práce na vrchnei stavbe diaľnic (okrem
                       visutých), ciest. ulíc. chodníkov a nekrvtvch
3 2203033004           oarkovisk
4 2203064004
5 22030641             Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí

6 222514.1             Bitúmenové postreky, nátery, posypy, spájací
7 222514.2
                       postrek z modifikovanej emulzie v množstve 0,6 -
8 2225108301
                       0,8 kg emulzie na m2                                       m2       0,49
                                                                                           9,72
                       Bitúmenové vrstvy, asfaltový betón tr. I modifikovaný              10,01

                       - priem. hr. 6,0 cm, ACL 22                                m2        1,33
                                                                                            1,33
                       Bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový S M A 11              7,32

                       - priem. hr. 4,0 cm                                        m„ 2

                       Doplňujúce konštrukcie pri stavbe krytov

                       komunikácií

                       Utesnenie zvislého spoja po obvode opravov.

                       Plochy                                                     m

                       Utesnenie trhlín v bitúmenovom kryte                       m

                       Dilatačné škáry rezané priečne, utesnenie spoja pri

                       rímsach a MZ elastickým tesnením do

                       vyfrézovaných rýh                                          m

Prehlásenie:
Ponúkané ceny predstavujú náklady na všetky materiály vrátane ich dopravy, technológie,
práce, skúšky atď., ktoré sú podľa zadávacej dokumentácie, technicko-kvalitatívnych
podmienok, technických a legislatívnych noriem nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho
uvedenie do prevádzky.
Berieme na vedomie, že chyby, opomenutia alebo nesprávne pochopenie súťažných podkladov
zo strany zhotoviteľa nemôžu byť dôvodom pre zvýšenie ponúknutej ceny.
Berieme na vedomie, že množstvá uvedené pre ponuku ceny slúžia len pre vyhodnotenie plnenia
kritériíí súťaže a nie sú záväzné pre vznik zmluvného vzťahu.

     Miesto: Trnava

                   1 1 -07- 7074

Dátum :....................................

                                                         COLAS Slovakia, a.s.             COLAS §lovakia, íaroslav MíkuŠ

                                                         Ing Martin Papala                                      člen predstavenstva

                                                         predseda predstavenstva          A

                                                                             Podpis oprávnenej <^W»v i/qnádzača

                                                         Nléfrbštav DS a.s.               Metros táýf DS a.s.

                                                         Ing. Pavol Hrúzik                Ing. Lentk i Sýkorová

                                                         predseda predstavenstva          podpreds da predstavensu

                                                                             Podpis oprávnenej osoby uchádzača

Príloha č. 1 k Zmluve

Obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D1 v správe SSÚD 9 M engusovce a SSÚD 8
                                                       Liptovský Mikuláš

                                                             Objekt č. 3

O prava vozovky D1 v sp rá v e S S Ú D 8 L ip to vský M iku láš, pravý ja zd n ý pás v km 292,150

                       295,318; celá šírka vozovky vrátane krajnice

                                   JEDNOTKOVÉ CENY

P.č. Položka                                  Popis prác                       Merná jedn.                     Jednôt,
                                                                                                               cena (€)

45.11.11               Demolačné nráce

              Dopiňu úce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu

1 05090362.1           - priem . hr. 4 ,0 cm                                                             m2    0 ,8 3
                                                                                                               1 ,2 2
2 05090362.2           - priem . hr. 6 ,0 cm                                                             m2

   45.23.12            Práce na vrchnei stavbe diaľnic (okrem
                       visutvchl. ciest. ulíc. chodníkov a nekrvtvch
3 2203033004           parkovísk
4 2203064004
5 22030641             Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesi

6 222514.1             Bitúm enové postreky, nátery, posypy, spájací
7 222514.2
8 2225108301           postrek z m odifikovanej em ulzie v m nožstve 0,6 -

                       0,8 kg em ulzie na m 2                                                            m2      0 ,4 9
                                                                                                               1 0 ,1 9
                       B itú m e n o v é v rs tv y , a s fa lto v ý b e tó n tr. I m o d ifik o v a n ý
                                                                                                                 9 ,6 9
                       - priem . hr. 6 ,0 cm , A C L 22                                                  m2
                                                                                                                 1,33
                           B itú m e n o v é v rs tv y , a s fa lto v ý k o b e re c m a s tix o v ý S M A 11    1 ,3 3
                                                                                                                 7 ,3 2
                       - priem . hr. 4 ,0 cm                                                             „m2

                       Doplňujúce konštrukcie pri stavbe krytov

                       komunikácií

                       U tesnenie zvislého spoja po obvode opravov.

                       P lo c h y                                                                        m

                       U tesnenie trhlín v bitúm enovom kryte                                            m

                       D ilatačné škáry rezané priečne, utesnenie spoja pri

                       rím sach a M Z elastickým tesnením do

                       vyfrézovaných rýh                                                                 m

Prehlásenie:
Ponúkané ceny predstavujú náklady na všetky materiály vrátane ich dopravy, technológie,
práce, skúšky atď., ktoré sú podľa zadávacej dokumentácie, technicko-kvalitatívnych
podmienok, technických a legislatívnych noriem nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho
uvedenie do prevádzky.
Berieme na vedomie, že chyby, opomenutia alebo nesprávne pochopenie súťažných podkladov
zo strany zhotoviteľa nemôžu byť dôvodom pre zvýšenie ponúknutej ceny.
Berieme na vedomie, že množstvá uvedené pre ponuku ceny slúžia len pre vyhodnotenie plnenia
krítérííí súťaže a nie sú záväzné pre vznik zmluvného vzťahu.

Miesto: Trnava

                       11  07 -    -  2924

Dátum:

                                                               COLAS Slovakia, a.s.                                      COLAS S lo y á k ijg f^ g ig y

                                                               Ing. Martin Papala

                                                               predseda predstavenstva                                                       P '^ « t*v « n *tv a

                                                                                                         Podpis oprávnenej oscpy ucnádzača

                                                          i^lietrostav DS a.s.                                           Metrostav •S a.s.

                                                          ' Ing. Pavol Hrúzik                                            Ing. Lenka [ýkorová

                                                          predseda predstavenstva                                        podpredser predstavenstva

                                                                                                         Podpis oprávnenej osoby uchád; iča

Obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce a SSÚD 8 Liptovský Mikuláš

      Príloha č. 2 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Obnova obrusnej a iožnej vrstvy na vozovke D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce a SSÚD 8 Liptovský
Mikuláš

                                                                                                                Príloha č. 2 k časti B.3

      ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV A PODIEL SUBDODÁVOK

V súlade s ustanovením § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, verejný obstarávateľ požaduje od
úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia Zmluvy uviedol:

1. údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, zápis do
    príslušného obchodného registra

2. údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
    dátum narodenia

3. uvedenie predmetu subdodávky
4. percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom

P.Č.     Subdodávateľ             Údaje o osobe            Predmet      Podiel          Podiel
                                oprávnenej konať        subdodávky  subdodávok      subdodávok
      (obchodné meno/názov,     za subdodávateľa
      sídlo/miesto podnikania,                                           v%*            v EUR
                                   (meno a priezvisko,                                bez DPH*
             IČO, zápis do       adresa pobytu, dátum
        príslušného registra)
                                        narodenia*)

       CESTY KOŠICE                                     strojné
       s.r.o.                                           zametanie,
       Mlynská 28                                       zálievky
       Košice 040 01
1. IČO: 46897992
       Zápis v OR
       Mestského súdu
       Košice, oddiel Sro,
       vložka 30906/V
       reg.č. v ZHS:

       littlefinger, s.r.o.                             zálievky
       Pasienková 2/F
       Bratislava 821 06
       IČO: 44768575
2. Zápis v OR
       Mestského súdu
       Bratislava III, oddiel
       Sro, vložka 59675/B
       reg.č. v ZHS:
       2024/03-PO-D6195

V Trnave d ň a .................1 1 . •07* 2924
Meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby uchádzača:

      COLAS Slovakia, a.s.                              COLAS Slovakia, a.s. Jaroslav Mikuš
      Ing. i^ r tin Papala
      p re ^ .ia Dce^d;                                                                        čUn predstavenstva

      ^etro^cav DS a.s.                                 Metrostav L)S a.s.
      ng. Pavol Hrúzik                                  Ing. Len|a Sýkorová
      predseda predstavenstva                           podpredseda predstavenstva

Poznámka:
* uchádzač zodpovedá za správne uvedený podiel zmluvnej hodnoty v %, resp. v EUR bez DPH

Obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce a SSÚD 8 Liptovský Mikuláš

      Príloha č. 3 - Opis predmetu zákazky

                                                                                                     Strana 1 z 9

Obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce a SSÚD 8 Liptovský Mikuláš

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

1.  Predmet zákazky

Predmetom zákazky je obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D1v správe stredísk správy a údržby

diaľnic (ďalej len „SSUD“) Mengusovce a Liptovský Mikuláš, výmenou degradovaných vrstiev krytu vozovky

technológiou hutnených asfaltových zmesí s cieľom zlepšenia prevádzkovej spôsobilosti krytu a predĺženia

životnosti zabránením vplyvu porúch na nižšie položené vrstvy vozovky, podľa technických a kvalitatívnych

podmienok týchto súťažných podkladov;

2.  Klasifikácia produkcie:

Opravy vozoviek:
45233000-9 Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest

3.  Rozsah predmetu zákazky

Rozsah predmetu zákazky tvoria celkom 3 objekty:

Obiekt č.1: Oprava diaľnice D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce v staničeni km 302.940 - 314.450

travv + ľavý iazdnv pás: v celei šírke vrátane krajnice + vetvv križovatky Štrba + odpočívadlo
  trba pravá + ľavá strana

Oprava obiektu č. 1 bude prebiehať v zmvsle schválenej uzávierky. Žiadosť o uzávierku obsahuje
rozdelenie do 4. etáp pri uvažovaní úplnej uzávierky jazdného pásu s presmerovaním premávky do
voľného jazdného pásu cez stredový deliaci pás (obojsmernou premávkou vo voľnom jazdnom páse)

    1. Etapa: Oprava diaľnice D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce v staničeni km 302,940 - 310,390
         pravý jazdný pás; v celej šírke vrátane krajnice + odpočívadlo Štrba - pravá strana (SHELL)
         viď príloha č.1 - lokalizácia opravy pri objekte č. 1 - etapa č. 1
        Začiatok úseku km: 302,940
         Koniec úseku km: 310,390
         Celková dĺžka úseku: 7 450 m

    2. Etapa: Oprava diaľnice D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce v staničeni km 310,600 - 302,940
         ľavý jazdný pás; včelej šírke vrátane krajnice + odpočívadlo Štrba - ľavá strana
         (SLOVNAFT)
         viď príloha č.2 - lokalizácia opravy pri objekte č. 1 - etapa č. 2
         Začiatok úseku km: 310,600
         Koniec úseku km: 302,940
         Celková dĺžka úseku: 7 660 m

    3. Etapa: Oprava diaľnice D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce v staničeni km 311,650 - 314,400
         pravý jazdný pás; v celej šírke vrátane krajnice + vetvy križovatky Štrba
         viď príloha č. 3 - lokalizácia opravy pri objekte č. 1 - etapa č. 3
         Začiatok úseku km: 311,650
         Koniec úseku km: 314,400
         Celková dĺžka úseku: 2 750 m

    4. Etapa: Oprava diaľnice D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce v staničeni km 314,400 - 310,600
         ľavý jazdný pás; v celej šírke vrátane krajnice + vetvy križovatky Štrba
         viď príloha č. 4 - lokalizácia opravy pri objekte č. 1 - etapa č. 4
         Začiatok úseku km: 314,400
         Koniec úseku km: 310,600
         Celková dĺžka úseku: 3 800 m

Oprava sa netýka úsekov opravených od roku 2020:
                - v PJP: 305,230-305,600 (370 m); 310,390-311,160 (770 m); 311,160-311,650 (490 m)
                     podjazd Lučivná: 311,650-311,940 (290 m)
                - v ĽJP: 315,290-314,880 (410 m); 309,000-307,253 (1747 m); 310,747-310,380 (367 m);
                     309,789-309,000 (789 m)
                     podjazd Lučivná: 311,940-311,650 (290 m)

                                                                                                     Strana 2 z 9

Obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce a SSÚD 8 Liptovský Mikuláš

Objekt č. 2: Oprava diaľnice D1 v správe SSÚD 8 Liptovsky Mikuláš: favv iazdnv pás v staničeni
km 271.650 - 267.500: v celei šírke vrátane krajnice

    vicf príloha č. 5 - lokalizácia opravy pri objekte č. 2
    Ľavý jazdný pás diaľnice D1
    Začiatok úseku km: 271,650
    Koniec úseku km: 267,500
    Celková dĺžka úseku: 4 150 m

Objekt č. 3: Oprava diafnice D1 v správe SSÚD 8 Liptovsky Mikuláš: pravý iazdnv pás v staničeni
km 292.150 - 295.318: v celei šírke vrátane krajnice

    viď príloha č. 6 - lokalizácia opravy pri objekte č. 3
    Pravý jazdný pás diaľnice D1
    Začiatok úseku km: 292,150
    Koniec úseku km: 295,318
    Celková dĺžka úseku: 3 170 m

    V mieste mostných objektov bude vykonaná oprava spočívajúca len vo výmene obrusnej vrstvy
    v hrúbke 40 mm a obnovení dilatačných škár pri rímsach a mostných záveroch elastickým tesnením
    do vyfrézovaných rýh.

     3.1. Opravy vozoviek

Na základe poznatkov z predchádzajúcich období je predpokladané množstvo hlavnej technológie -
výmeny krytu (obrusnej vrstvy) vozovky frézovaním a pokládkou hutnen-ej/(ých) asfaltov-ej(/ých) vrst-
vy/(iev) (veľkoplošných opráv) na jednotlivých objektoch:

Nižšie uvedené množstvá budú fakturované v zmysle skutočne vykonaných prác.

                       Stredisko       Predpokladaný rozsah
                                       plnenia počas trvania
             SSÚD 8 Liptovský Mikuláš    Zmluvy o dielo (m2)
             SSÚD 9 Menqusovce
                                                 549 215

Hlavná technológia je doplnená o súvisiace práce, ktoré sú jej nevyhnutnou súčasťou podľa STN 73 6121,
ako je spájací postrek, utesnenie technologických spojov, sanácia trhlín a pod.

4.  Termín plnenia predmetu zákazky

Začiatok stavebných je najneskôr 5 kalendárnych dní nasledujúcich po dni, kedy bude písomne odovzdané

a prevzaté stavenisko, po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o dielo a po schválení jednotlivých uzávierok zo strany

Ministerstva Dopravy Slovenskej republiky. Termín dokončenia prác je 130 kalendárnych dní od prevzatia

staveniska,

Objednávateľ bude požadovať uskutočnenie stavebných prác v zmysle podrobného harmonogramu

postupu a trvania prác, ktorý bude vypracovaný zhotoviteľom a ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

5.  Miesto plnenia predmetu zákazky:

Predmet zákazky sa bude vykonávať / zabezpečovať na nasledujúcich úsekoch:

SSÚD 9 Mengusovce:
          diaľnica D1 na úseku Važec-Mengusovce v staničeni 302,940 - 314,400
          diaľnice D1 na úseku Mengusovce - Važec v staničeni 314,400 - 302,940
          križovatka Štrba
          odpočívadlo Štrba pravá strana
          odpočívadlo Štrba ľavá strana

SSÚD 8 Liptovský Mikuláš:
          diaľnica D1 - Pravý jazdný pás v km 292,150 - 295,318

                                                                                                     Strana 3 z 9

Obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce a SSÚD 8 Liptovský Mikuláš

          diaľnica D1 - Ľavý jazdný pás v km 271,650 - 267,500

6.      Technické a kvalitatívne podmienky predmetu zákazky
6.1.     Oprava asfaltových vozoviek
6.1.1.   Popis súčasného stavu predmetu zákazky

Obiekt č.1: Oprava diaľnice D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce v staničení km 302.940 - 314.400
pravv + ľavý jazdný pás: v celei šírke vrátane krajnice + vetw križovatky Štrba + odpočívadlo
Štrba pravá + ľavá strana

Upresnenie - úsek diaľnice D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce bol odovzdaný do užívania v roku 2007. Na
predmetnom úseku v staničení medzi km 302,940-315,290 sa nachádza na diaľnici veľký počet výtlkov
ktorý je neustále opravovaný od začiatku decembra 2023. Počasie a rozsah poškodenia neumožňuje
zabezpečovanie oprav v dostatočnej rýchlosti.

          Na úseku boli dňa 14.2.2024 vykonané laboratórne skúšky pre zistenie stavu vozovky, ktoré
preukázali, že je potrebná výmena obrusnej a ložnej vrstvy. Podkladové vrstvy vozovky sú v poriadku.

Na úseku sa nachádzajú mostné objekty:

Pravý iazdnv pás     Dĺžka (km) poznámka
Most D1-250/M2561
Most D1 -251 /M3387  0,392
Most D1-252/M5571
Most D1-253/M6209    0,147
Most D1-254/M335
Most D1-255/M5871    0,322
Most D1-258/M5694
Most D1-259/M2885    0,034
Most D1-260/M470
Most D1-262/M6368    0,071
Most D1-265/M9444
                     0,055

                     0,598

                     0,015       Most bude vynechaný (výmena obrusnej vrstvy v roku 2021)

                     0,127       Most bude vynechaný (výmena obrusnej vrstvy v roku 2023)

                     0,064

                     0,016

Ľavý jazdný pás      Dĺžka (km)
Most D1-250/M2561    0,392
Most D1-251/M3387    0,147
Most D1-252/M5571    0,322
Most D1-253/M6209    0,034
Most D1-254/M335     0,071
Most D1-255/M5871    0,055
Most D1-258/M5694    0,598
Most D1-259/M2885    0,015
Most D1-260/M470     0,127
Most D1-262/M6368    0,064
Most D1-265/M9444    0,016

Obiekt č. 2: Oprava diaľnice P1 v správe SSÚD 8 Liptovsky Mikuláš: Pávy iazdnv pás v staničení
km 271.650 - 267.500: v celei šírke vrátane krajnice

Na úseku sa nachádzajú mostné objekty:

 ĽJP 271,650-267,500 Dĺžka (km) poznámka
 Most D1-209A/M2730 0,05275
 Most D1-208/M7309 0,003

                                                                                                     Strana 4 z 9

Obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce a SSÚD 8 Liptovský Mikuláš

| Most D1-210/M56Q3 |  -        fr/lost bude vynechaný (začiatok opravy od mostného záveru) |

Objekt č. 3: Oprava diaľnice D1 v správe SSÚD 8 Liptovsky Mikuláš: pravý jazdný pás v staničení
km 292.150-295.318: v celej šírke vrátane krajnice

Na úseku sa nachádzajú mostné objekty:

PJP 292,150-295,318    Dĺžka    Doznámka
Most D1-               (km)     Vlost bude vynechaný (začiatok opravy od mostného záveru)
236/Hybica/M7540
Most D1-238/M2527      0,02794
Most D1-239/M615            - Most bude vynechaný (koniec opravy pred mostným záverom)

Obrusné vrstvy sú z asfaltového betónu, asfaltového koberca mastixového, asfaltového koberca tenkého,
liateho asfaltu a z emulzného mikrokoberca.

6.1.2. Spôsob vykonania opravy

Opravy budú vykonávané podľa špecifikácií prác, pričom musia byť dodržané Technicko-kvalitatívne
podmienky MD SR: Technické predpisy rezortu I Slovenská správa ciest - ssc.sk

Pred pokládkou každej novej vrstvy bude vykonaný soáiací postrek PS; CBP STN 73 6129: 2009.
Sanácia priečnych trhlín bude vykonaná v ich celej dĺžke utesnením trhlín v podklade po odfrézovaní
vrstiev, a to prefrézovaním na potrebnú šírku (min. 10 mm) apo vyčistení škáry aplikovaním
pružnoplastickej zálievky N1. Zálievková hmota musí zodpovedať požiadavkám podľa doplnku ku TKP
„KLEaZ 1/2021 Katalógové listy emulzií a zálievok“ a musí byť podložená preukázaním zhody.
Utesnenie zvislých sdqíov po obvode opravovaných plôch bude vykonané po pokládke obrusnej vrstvy
dodatočnou úpravou pracovných škár obrusnej vrstvy pružnou asfaltovou zálievkou. Zálievková
hmota musí zodpovedať požiadavkám podľa doplnku ku TKP „KLEaZ 1/2021 Katalógové listy emulzií
a zálievok“ a musí byť podložená preukázaním zhody.
Utesnenie pri MZ bude vykonané do vyfrézovaných rýh špeciálnou technológiou alebo predtesnením pred
pokládkou obrusnej vrstvy, podobne ako utesnenie ostatných zvislých spojov. Opravami zostane
zachovaná niveleta vozovky, smerové a výškové vedenie, priečne sklony.

6.1.3. Podmienky vykonávanie prác

Zhotoviteľ bude práce vykonávať nepretržite, bez prerušenia aj v dňoch pracovného pokoja (soboty,
nedele, sviatky), pričom bude v maximálnej možnej miere (s ohľadom na poveternostné - teplotné pomery)
využívať čas denného svetla, čo zohľadní pri spracovaní harmonogramu. Zhotoviteľ bude vykonávať
frézovacie práce a práce na očistení vyfrézovaného podkladu aj v nočných hodinách.

Zhotoviteľ je povinný bezodkladne a preukázateľne oznámiť verejnému obstarávateľovi (odd. opráv NDS)
každé prerušenie prác a výskyt každej prekážky, ktorá ohrozuje dodržanie harmonogramu.
Práce budú na objekte č. 1 vykonávané počas presmerovania premávky prenosnými dopravnými značkami
do protismeru, na objektoch č. 2 a 3 budú práce vykonané počas usmernenia premávky prenosnými
značkami na jeden jazdný pruh. Zhotoviteľ musí rešpektovať schválený projekt organizácie dopravy
a podmienky uzávierky stanovené Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „MD SR“).
Zabezpečenie obmedzenia dopravy v rozsahu vyznačenia, údržby a zrušenia v zmysle TP 069 (technické
podmienky pre použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest) a
určenia organizácie dopravy podľa zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v
znení neskorších predpisov nie je súčasťou predmetu zákazky a bude zabezpečené kapacitami verejného
obstarávateľa.
Pred uvedením do premávky zhotoviteľ úsek(y) vyčistí od stavebného materiálu.
Pri všetkých činnostiach zhotoviteľa na diaľnici musia byť rešpektované pravidlá cestnej premávky a
bezpečnosti práce.

                                                                                                     Strana 5 z 9

Obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce a SSÚD 8 Liptovský Mikuláš

6.1.4. Frézovacie práce

Kvalita frézovacích prác musí vytvoriť predpoklad dobrého spojenia novej vrstvy s podkladom, zabezpečiť
rovinatosť s minimálnymi odchýlkami hrúbky novej vrstvy a rešpektovať požiadavky neznečisťovania
životného prostredia {zametanie s odsávaním a kropením), čistenie kútov pozdĺžnych a priečnych spojov.
Rovinatosť podkladu musí byť zabezpečená v súlade s STN 73 6121: 2009 pre pokládku hutnených
asfaltových zmesí.
Pre zabezpečenie kvality vykonaných prác verejný obstarávateľ požaduje použitie frézy vybavenej
bezdotykovým nivelačným systémom - aby nedochádzalo ku kopírovaniu nedostatkov rovinatosti
povrchu a bola zabezpečená rovina podkladu.
Súčasťou technológie frézovania obrusnej aj ložnej vrstvy je aj priečne zafrézovanie (zarezanie) -
vytvorenie kolmej steny na začiatku a konci frézovanej plochy, ako aj pri mostných záveroch. Vytvorenie
priečneho spoja nesmie byť vykonávané zbíjacím kladivom alebo inými podobnými metódami, pri ktorých
dochádza k vytvoreniu hrbolov a jám a pri mostných záveroch aj k poškodeniu hydroizolácie a jej ochrannej
vrstvy. Nerovný povrch podkladu nezabezpečí vyhotovenie novej asfaltovej vrstvy v požadovanej hrúbke.
Na tento účel musí byť použitá fréza.
V prípade, že hrana zostávajúcej časti vozovkového krytu nebude po odfrézovaní ostrá, upraví sa na
základe požiadavky stavebného/technického dozora uplatnenej zápisom v stavebnom denníku (ďalej len
„SD“).
Hrúbku frézovania možno zvýšiť len na pokyn verejného obstarávatefa v prípade, že zvyšok hrúbky
frézovanej vrstvy nie je spojený s podkladom, alebo vykazuje degradáciu, ohrozujúcu spolupôsobenie
vrstiev, prípadne únosnosť vozovky. Dôvody zvýšenia hrúbky musia byť zadokumentované (foto, video)
a zhotoviteľ musí požiadať o zvýšenie hrúbky frézovania zápisom v stavebnom denníku.
Vyfrézovaný materiál sa stáva majetkom zhotoviteľa s predpokladom jeho účelného využitia - zhodnotenia
ako druhotnej stavebnej suroviny v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“). Náklady na odvoz vyfrézovaného materiálu sú
kompenzované hodnotou materiálu.

6.1.5. Príprava podkladu

Pred pokládkou každej novej vrstvy bude vykonaný spájací postrek PS; CBP STN 73 6129: 2009. Postrek
musí byť aplikovaný na dôkladne očistený vyfrézovaný podklad, resp. na novopoloženú asfaltovú vrstvu.
Materiál na spájací postrek musí byť v súlade s Katalógovými listami emulzií a zálievok /Zoznam TKP a KL
I Slovenská správa ciest - ssc.skl vhodný na daný účel a podložený preukázaním zhody v zmysle zákona
č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalei len ..zákon č. 133/2013 Z. z.“).
Vykonanie spájacieho postreku bude povolené po prehliadke stavu podkladu a po rozhodnutí o prípadných
lokálnych opravách podľa pokynov dozora.

6.1.6. Kladenie zmesí

Nové vrstvy musia zachovať únosnosť vozovky a vytvoriť parametre povrchu zodpovedajúce kategórii a
zaťaženiu komunikácie: rovinatosť, protišmykové vlastnosti, zachovanie priečneho a pozdĺžneho sklonu a
homogénny, celistvý vzhľad povrchu.
Novopoložené vrstvy budú z modifikovaných zmesí:

SMA 11; 40 mm, STN 73 6121 - obrusná vrstva
AC 22; 60 mm, STN 73 6121 - ložná vrstva

Výmena obrusnej vrstvy frézovaním a pokládkou novej obrusnej vrstvy bude vykonávaná tak, aby
pozdĺžne spoje boli situované mimo zóny vodorovného dopravného značenia - stredový pozdĺžny spoj
bude situovaný vo vnútornom jazdnom pruhu (ak nebude požadované inak). Pre vytvorenie kvalitného
pozdĺžneho spoja, aby bola dosiahnutá i v mieste napojenia požadovaná miera zhutnenia, sa napojenie
vykoná zrezaním nezhutneného okraja na celú hrúbku vrstvy.
Výmena ložnej vrstvy musí byť v aktívnej zóne namáhania nápravovými tlakmi. Posun zvislého spoja
v pozdĺžnom smere musí byť min. 20 cm od hrany výmeny obrusnej vrstvy; v priečnom smere bude
začiatok resp. ukončenie pokládky min. 1 m od priečneho spoja výmeny obrusnej vrstvy. Pri mostných
objektoch bude výmena ložnej vrstvy ukončená 1,5 m pred a bude pokračovať 1,5 m za mostnými závermi.
Verejný obstarávateľ požaduje od zhotoviteľa stavebných prác, aby pokládka asfaltových zmesí bola
vykonávaná v súlade s STN 73 6121: 2009. Vykonanie spájacieho postreku a pokládky novej vrstvy bude
povolené na základe požiadania zhotoviteľa zápisom v SD po prehliadke stavu podkladu a po rozhodnutí

                                                                                                     Strana 6 z 9

Obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce a SSÚD 8 Liptovský Mikuláš

o prípadných lokálnych opravách podľa pokynov stavebného/technického dozoru. Pokládka bude
vykonávaná až po vyčistení odfrézovaného povrchu, ošetrení trhlín a aplikovaní spájacieho postreku
na podklade. Spájací postrek musí byť vykonaný s dostatočným časovým predstihom pred pokládkou
asfaltovej vrstvy tak, aby nedochádzalo k jeho strhávaniu pri prejazde staveniskovej dopravy (musí
byť dostatočne vyzretý - vyštiepený). Proti lepeniu je účinné pokropenie povrchu vodou po vyštiepení
postreku.

Najnižšie teploty pri rozprestieraní zmesi musia byt dodržané vzmysle tab. 11 STN 73 6121; pri použití
modifikovaného asfaltu musí byť teplota zmesi meraná na korbe dopravného prostriedku pred vysypaním
do finišera min. 145 °C. resp. podľa KLAZ.
Pri preprave musia byť asfaltové zmesi chránené proti ochladzovaniu (či. 7.2 STN 73 6121: 2009 a čl. 9.2
TKP MD SR časť 6 Hutnené asfaltové zmesi).
Pri preprave modifikovaných asfaltových zmesí musí byť doprava od obaľovacej súpravy na miesto
rozprestretia čo najkratšia, t.j. pripúšťa sa doba prepravy max. 90 minút (čl. 9.2 TKP MD SR časť 6
Hutnené asfaltové zmesi).
Na rozprestieranie asfaltových zmesí sa musia použiť finišery s automatickým nivelačným zariadením
schopným dodržať niveletu bez ohľadu na zmenu hrúbky a nepravidelnosti povrchu podkladovej vrstvy.
Nastaviteľná rozprestieracia a hladiaca doska sa musí vyhrievať a vybaviť vibračným a hutniacim trámom
zabezpečujúcim rovnomerný a účinný stupeň predhutnenia zmesi za finišerom po celej šírke kladenia.
Pri rozprestieraní zmesi musí byt zabezpečená jej plynulá dodávka, aby nedochádzalo k prerušovaniu
ukladania.

Pre hutnenie sa musia použiť vysoko výkonné vibračné a statické valce. Pri každej hutniacej zostave musí
byt stále pripravený aspoň jeden náhradný valec (pre prípad poruchy).
Dopravu na novozhotovenej vrstve možno obnoviť vzmysle STN 736121 vtedy, keď teplota položenej
vrstvy je nižšia ako 40°C. V prípade rozprestierania ďalšej vrstvy je naopak zvýšená teplota položenej
vrstvy predpokladom lepšieho spojenia nových vrstiev.
Čas pre obnovenie premávky na novopoloženom povrchu určí zhotoviteľ zápisom v SD.
Dodatočná úprava pracovných škár obrusnej vrstvy bude zabezpečená v pozdĺžnom a priečnom smere
pružnou asfaltovou zálievkou. Uvedená úprava bude pozostávať z vyfrézovania drážky 10/20mm,
vyčistením drážky od nečistôt, napenetrovaním stien drážky, zaliatím pružnou zálievkou a posypom proti
lepeniu na kolesá. Zálievková hmota - použije sa druh zálievky N2, ktorá musí zodpovedať požiadavkám
Katalógových listov emulzií a zálievok (Zoznam TKP a KL I Slovenská správa ciest - ssc.skl a musí byť
podložená preukázaním zhody v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z.

6.1.7. Požadované parametre materiálov a asfaltových zmesí

Výroba a spracovanie
Na výrobu asfaltových zmesí sa musí použiť strojné vybavenie podľa čl. 6.1.1 -6 .1 .3 STN 73 6121:2009.

Vybraný zhotoviteľ predloží najneskôr 7 kalendárnych dní pred začatím stavebných prác laboratóriu NDS
a. s. kontrolný a skúšobný plán stavby v súlade s požiadavkami noriem radu ISO 9000 a Technickými
predpismi MD SR: Zoznam TP I Slovenská správa ciest - ssc.sk (TP 032 Riadenie kvality hutnených
asfaltových zmesí), v ktorom budú uvedené zabudované objemy materiálov (zmesí), druh a počet výrobno-
kontrolných skúšok, a spôsob predkladania dokumentácie o kvalite.

Zhotoviteľ predloží najneskôr 7 kalendárnych dní pred začatím stavebných prác do laboratória NDS a.s. v
2 exemplároch na schválenie počiatočné skúšky typu (ďalej len „PST“ ) podľa STN EN 13108-20, TKP
Časť 6 Hutnené asfaltové zmesi a TP 032 Riadenie kvality hutnených asfaltových zmesí. Schválenie PST
ie podmienkou pre odovzdanie staveniska.
Vlastnosti materiálu pre spájací postrek, zálievky a vystuženie krytu musia byť dokumentované podľa
zákona č. 133/2013 Z. z. pri počiatočnej skúške asfaltovej zmesi.
Skúšky a atesty vstupných materiálov z ktorých sa budú vyrábať asfaltové zmesi nesmú byť staršie ako 6
mesiacov.
Ak sa v priebehu realizácie prác zmenia zdroje alebo vlastnosti ktoréhokoľvek materiálu, musí byť
vykonaná a odsúhlasená nová počiatočná skúška typu, resp. vyhlásenie o zhode.

Navrhnuté asfaltové zmesi musia vyhovovať kritériám STN EN 13 108 a TKP MD SR (Zoznam TKP a
KL I Slovenská správa ciest - ssc.sk).

Požiadavky na kamenivo
Kamenivo musí spĺňať kvalitatívne požiadavky určené v Katalógových listoch kameniva (Zoznam TKP a
KL I Slovenská správa ciest - ssc.skl

                                                                                                     Strana 7 z 9

Obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce a SSÚD 8 Liptovský Mikuláš

Požiadavky na asfalt
Technické špecifikácie asfaltov používaných pri výrobe hutnených asfaltových zmesí musia byť v súlade
s požiadavkami Katalógových listov asfaltov (KLA) ÍZoznam TKP a KL I Slovenská soráva ciest - ssc.sk).
Požiadavky na zmesi
Asfaltové zmesi musia zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám (vlastnosti a kategórie) stanoveným v
Katalógových listoch asfaltových zmesí (KLAZ) (Zoznam TKP a KL I Slovenská správa ciest - ssc.skl
a noriem radu STN EN 13 108.

Požiadavky pri výrobe a pokládke
Teplota asfaltovej zmesi pri výrobe a pokládke nesmie v žiadnom prípade prekročiť ani klesnúť pod teploty
uvádzané v príslušných platných normách a TP.

6.1.8. Skúšanie asfaltových zmesí a hotových úprav

Kontrolné skúšky sú skúšky stavebných materiálov a zmesí, ktoré zabezpečuje zhotoviteľ za účelom zistenia
a preukázania, že vlastnosti stavebných hmôt zodpovedajú požiadavkám podľa Zmluvy o dielo - KLAZ, TKP,
vyhláseniam o zhode, počiatočným skúškam typu a STN EN 13108-21. Kontrolné skúšky sú súčasťou
dodávky stavebných prác.
Verejný obstarávateľ vykonáva svoje overovacie kontrolné skúšky podľa vlastného systému kontroly kvality
alebo pri pochybnosti o správnosti vykonávaných prác, či pochybnosti o výsledkoch skúšok zhotoviteľa.
Kontrolné skúšky vykonáva vo vlastnom laboratóriu, prípadne ich zadá inej, na dodávke prác nezávislej
akreditovanej skúšobni na vlastné náklady.
Verejný obstarávateľ požaduje spoločný odber (verejný obstarávateľ a zhotoviteľ) min. 1 vzorky zmesi
z každého stavebného objektu a každej konštrukčnej vrstvy. Pri spoločnom odbere bude okrem vzorky pre
zhotoviteľa a vzorky pre verejného obstarávateľa odobratá vždy ešte jedna archívna vzorka, ktorá bude
uložená u objednávateľa (s potrebným označením - údaje podľa odberného lístka) až do odovzdania
a prevzatia diela. Archívna vzorka bude slúžiť na dodatočné overenie vlastností zmesi v prípade
nezhodných výsledkov skúšok verejného obstarávateľa a zhotoviteľa. Toto overenie sa vykoná za účasti
zodpovedných zamestnancov oboch zainteresovaných strán v laboratóriu jednej zo strán Zmluvy o dielo.
V prípade, že zhotoviteľ neodoberie archívnu vzorku a výsledky skúšok verejného obstarávateľa
a zhotoviteľa sa nebudú zhodovať, platiť budú výsledky skúšok verejného obstarávateľa.
V závažných prípadoch, keď nie sú dosiahnuté súhlasné výsledky skúšok zhotoviteľa a verejného
obstarávateľa, vykonajú sa v potrebnom rozsahu rozhodcovské skúšky. Tieto skúšky vykoná akreditovaná
skúšobňa, súdny znalec alebo iné odborné (akreditované) laboratórium. Výsledky rozhodcovských skúšok
sú pre obidve strany záväzné. Náklady na rozhodcovskú skúšku hradí strana, v ktorej neprospech je
rozhodnutie.

6.1.9. Požiadavky pri preberaní

Verejný obstarávateľ si v Zmluve o dielo môže vyhradiť prítomnosť pri odbere vzoriek, vykonávaní skúšok
a meraní. Upresnenie - viď zmluvné podmienky.
Podkladom pre prevzatie každej konštrukčnej vrstvy vozovky sú výsledky skúšok vykonaných na hotovej
vrstve (miera zhutnenia položenej vrstvy). Tieto preberacie skúšky pozostávajú z meraní vykonaných na
hotovej vrstve a zo skúšania odobratých vzoriek (vývrty) - TKP MD SR a STN 73 6121: 2009.
Práce budú prebraté do predčasného užívania - uvedenia do premávky formou podrobného zápisu v SD
na základe vykonanej technickej prehliadky diela (objektu). V zápise o prevzatí bude uvedený stav tak, aby
mohli byť čo najobjektívnejšie posúdené prípadné nedostatky diela pri konečnom preberaní.
V rámci preberacích skúšok hotovej úpravy sa kontroluje hrúbka vrstvy, miera zhutnenia, rovinatosť
povrchu v pozdĺžnom a priečnom smere (na obrusnej vrstve). Priečny sklon sa kontroluje ak bolo
požadované eliminovanie pôvodne existujúcich nerovností, prípadne ak oprava bola vykonaná v celej šírke
spevnenej plochy. Výsledky preberacích skúšok hotovej úpravy musia vyhovovať kritériám uvedeným
v tab. 15 -17 STN 73 6121: 2009 a TKP MD SR.
Zhotoviteľ predloží laboratóriu verejného obstarávateľa na schválenie v 2 vyhotoveniach záverečnú správu
- dokumentáciu kvality, ktorá bude obsahovať stručnú správu o vykonaných prácach, zabudované
množstvá materiálov, počty skúšok, schvaľovacie listy PST, atesty výrobno-kontrolných skúšok, meranie
pozdĺžnej a priečnej rovinatosti v zmysle platných STN a EN na hotovej úprave, zhodnotenie kvality
vykonaných prác. Dokumentácia kvality bude podkladom pre hodnotenie kvality odborným pracoviskom
verejného obstarávateľa.

                                                                                                     Strana 8 z 9

Obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce a SSÚD 8 Liptovský Mikuláš

Pre vyhodnotenie rovinatosti vozovky pri preberaní opravy musia hodnoty pozdĺžne a priečnej nerovnosti

vyhovovať kritériám:

                             prevzatie

hĺbka koľaje [mm]            á 5,0

IRI [m.knr1]                 <1,9

Zisťovanie výmer plôch a hrúbok bude vykonané po ukončení frézovacích prác podľa požiadavky dozora,
min. po 50 m a údaje budú zaznamenané v stavebnom denníku. Prípadné preverenie hrúbky položenej
vrstvy vývrtmi podľa tab. 16 STN 73 6121, bude vykonané za účasti zástupcu obstarávateľa v ním
stanovených množstvách.
Zhotoviteľ predloží geodetické zameranie úsekov.

6.1.10. Požiadavky počas záruky
Na základe požiadania verejného obstarávateľa je zhotoviteľ povinný pri prevzatí diela alebo počas
záručnej doby predložiť výsledky merania protišmykových vlastností povrchu vozovky, ktoré musia
vyhovovať požiadavkám STN 73 6195 a jej Z1 (2006) a TP 025 Meranie a hodnotenie drsnosti vozoviek
pomocou zariadení SKIDOMETER BV11 a PROFILOGRAPH GE (Zoznam TP I Slovenská správa ciest -
ssc.sk).

Na základe požiadania verejného obstarávateľa je zhotoviteľ povinný počas záručnej doby predložiť
výsledky merania pozdĺžnych a priečnych nerovností zariadením PROFILOGRAPH GE [TP 056].
Pre bezpečnosť, rýchlosť a minimalizovanie obmedzení cestnej premávky ako aj objektivitu merania
na úseku po oprave požaduje objednávateľ meranie PROFILOGRAPH - om.

Pred uplynutím záručnej doby prizve objednávateľ zhotoviteľa na hodnotenie stavu čiastkového diela,
ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou, pri ktorej budú hodnotené
parametre: priečna a pozdĺžna rovinatosť, protišmykové vlastnosti, uzavretosť povrchu. Z prehliadky bude
vyhotovený Protokol o ukončení záručnej doby.
Povrch vozovky musí byť ku koncu záručnej doby uzavretý, nesmie byť zdeformovaný, popraskaný
a technologické spoje nesmú byť otvorené alebo javiť tendenciu otvárania. Zodpovednosť za chyby sa
nevzťahuje na prekopírovanie priečnych trhlín z konštrukcie vozovky.
Pre vyhodnotenie rovinatosti vozovky pred uplynutím záručnej doby musia hodnoty pozdĺžnej a priečnej
nerovnosti vyhovovať kritériám:

hĺbka koľaje [mm]     1 rok         2 roky  3 roky  4 roky     5 rokov
IRI,m.knr1            <6,0          < 7,0   <8,0    <9,0       < 10,0
                      <2,2          < 2,5   <2,8    <3,l       < 3,3

6.1.11. Ostatné požiadavky
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov do ponuky uviesť:

              o preukázanie schopnosti dodávateľa vykonávať práce na stredisku SSÚD 9 a SSÚD
                   8 súčasne (popis a počet technického vybavenia ktoré bude k dispozícii kvykonanaiu
                   opravy)
                   minimálnou požiadavkou sú dve nezávislé pracovné skupiny s kompletným technickým
                   vybavením vrátane jeho obsluhy potrebné pre vykonávanie veľkoplošnej opravy vozovky

              o umiestnenie (lokalizáciu) obaľovacej súpravy, v ktorej budú vyrábané asfaltové zmesi,

              o hodinové výkony obalenej asfaltovej zmesi predmetnej obaľovacej súpravy
                   (tkp 06 2Q19.pdf (ssc.sk)) bod 9.1),

              o dĺžku v km od obaľovacej súpravy do najvzdialenejšieho bodu cesty/ciest, ktorá/é je/sú
                   uvedená/é v bode 4 tejto časti SP,

              o dopravnú trasu (napríklad: z bodu A (obaľovacia súprava ) do bodu B po komunikáci
                   X, ďalej do bodu C po komunikácii Y, do bodu D (opravovaný úsek cestys najvzdialenejší
                   bod cestnej komunikácie od obaľovacej súpravy)),

                                                                                                     Strana 9 z 9

Obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce a SSÚD 8 Liptovský Mikuláš

    o trvanie cesty v minútach plného nákladného auta od obaľovacej súpravy do
         najvzdialenejšieho bodu cesty, tkp_06_2019.pdf (ssc.sk) bod. 9.2). Neuvádzať čas
         jazdy z maps.google.com a pod. - program ráta s osobným autom. Čas treba
         primerane upraviť na nákladné auto a bežnú intenzitu dopravy.

7.  Odpadové hospodárstvo

Minimálny rozsah zmluvných podmienok o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi alebo odpadmi

z demolácií, v súlade s ust. § 2 vyhlášky 344/2022, je:

    a) druhy odpadov, s ktorými bude nasledujúci držiteľ fyzicky nakladať sú:

    -17 03 Bitúmenové zmesi, uhoľný decht a dechtové výrobky (17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako

    v 17 03 01));

    b) spôsob nakladania s odpadmi u nasledujúceho držiteľa je:

    - zber, preprava, dočasné uskladnenie, zhodnocovanie vrátane triedenia odpadov,

    zhodnocovanie formou recyklácie;

    c) plánovaný spôsob spracovania odpadov v prvom zariadení na spracovanie odpadov, ak nejde o

    spracovateľa odpadu je:

    - zhromažďovanie odpadov - dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s ním.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie
vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov
zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode zákona o odpadoch pri
stavbách nad 300 m2zastavanej plochy (recyklácia alebo spätné využitie na stavbe aspoň 70% odpadu).
Zhotoviteľ musí objednávateľovi dokladovať spôsob plánovaného nakladania so stavebným odpadom
alebo sa preukázať zmluvami s nasledujúcim držiteľom, ktoré budú dokazovať oprávnenie na recykláciu
konkrétnych druhov odpadov pred nástupom na vykonávanie stavebných prác na diele.

Príloha:
Príloha č. 1 - lokalizácia opravy pri objekte č. 1 etapa č. 1
Príloha č. 2 - lokalizácia opravy pri objekte č. 1 etapa č. 2
Príloha č. 3 - lokalizácia opravy pri objekte č. 1 etapa č. 3
Príloha č. 4 - lokalizácia opravy pri objekte č. 1 etapa č. 4
Príloha č. 5 - lokalizácia opravy pri objekte č. 2
Príloha č. 6 - lokalizácia opravy pri objekte č. 3

Obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce a SSÚD 8 Liptovský Mikuláš

     Príloha č. 4 - Harmonogram postupu a trvania prác

HARMONOGRAM PRÁC  I

Stavba: Obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D l v správe SSÚD 9 Mengusovce a SSÚD 8 Liptovský Mikuláš

Strana 1 z 1

Obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce a SSÚD 8 Liptovský Mikuláš

      Príloha č. 5 - Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby SR č.
      19/2022, ktorým sa stanovuje

                   mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri
                  projektoch opravy a údržby,

                   výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb
                  a budov

                                                Metodický pokyn
 Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022, ktorým sa stanovuje
 mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby,

            výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov

                                                     Článok 1

     (1) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)
vydáva tento metodický pokyn s cieľom stanoviť transparentný mechanizmus úpravy cien
v rámci zmluvných podmienok pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie
a rekonštrukcie inžinierskych stavieb1a budov (ďalej len „stavba“), zákaziek, ktoré boli zadané
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, u ktorých ešte neuplynula lehota na predkladanie ponúk,
a v prípade verejných obstarávaní (ďalej len „súťaž“), ktoré ešte len budú vyhlásené.

     (2) Metodický pokyn je určený organizačným útvarom úradu, ktorým je ministerstvo
a právnickým osobám v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva (rozpočtové
organizácie, obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou štátu a štátne podnikateľské
organizácie), ktoré sú financované úplne alebo čiastočne z verejných prostriedkov, a ktoré
zabezpečujú prípravu a realizáciu dopravných stavieb financovaných z verejných
prostriedkov2.

                                                     Článok 2

     (1) Podľa metodického pokynu sú verejní obstarávateíia a obstarávatelia (ďalej
len „obstarávateľ“)3 povinní uplatňovať mechanizmus na úpravu ceny v dôsledku zmien
nákladov na realizáciu (ďalej len „mechanizmus indexácie“) pri všetkých obstarávaných
stavbách v zmysle Článku 1, ods. 1, bez ohľadu na predpokladanú dobu výstavby.

     (2) K prvému uplatneniu mechanizmu indexácie dochádza najskôr po 2 (dvoch) kvartáloch
nasledujúcich po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk
do súťaže na zhotovenie stavby.

     (3) Základným predpokladom pre uplatnenie mechanizmu indexácie je pre zhotoviteľa
stavby dodržiavanie zmluvne stanoveného a odsúhlaseného harmonogramu výstavby stavby
vrátane lehôt výstavby. Pre aplikáciu mechanizmu indexácie je rozhodujúcim obdobím kvartál,
pričom:

       a) referenčným obdobím (označené ako obdobie „t0“) je kvartál, do ktorého spadá
           kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže
           na zhotovenie stavby;

       b) rozhodujúcim obdobím (označené ako obdobie „ t“), je obdobie (kvartál), za ktoré
           si zhotoviteľ stavby uplatňuje indexáciu.

1 § 43a, ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov
2 §2 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
3 $7 - 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

     (4) V prípade, ak pri realizácii stavby nedôjde k predĺženiu lehoty výstavby,
pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa Článku
2, ods. 3 tohto metodického pokynu.

     (5) V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu lehoty výstavby alebo zmene
harmonogramu v čase podpisu zmluvy o dielo, na základe udalostí, ktoré preukázateľne
zo strany zhotoviteľa nebolo možné vopred predpokladať a zároveň zhotoviteľ vykonal všetky
adekvátne úkony k zabráneniu predĺženia lehoty výstavby, pre mechanizmus indexácie
sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa Článku 2, ods. 3 tohto metodického
pokynu.

     (6) V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu zmluvnej lehoty výstavby
z dôvodov na strane zhotoviteľa, pre mechanizmus indexácie za práce realizované po pôvodnej
lehote výstavby bude rozhodujúcim obdobím kvartál pôvodnej lehoty výstavby.

     (7) V stanovenom vzorci pre výpočet indexácie, podľa odseku 10 tohto článku, je fixná
časť nákladov realizovanej stavby, ktoré nepodliehajú indexácii, stanovená vo výške 10 %
a hodnota nákladov, ktorá podlieha indexácii, je stanovená vo výške 90 % z celkovej
realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre výpočet násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny)
pre mechanizmus indexácie sú ukazovatele Harmonizované indexy spotrebiteľských cien
(priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonných látok v SR -
mesačne [sp0202ms], a Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne
[sp2063qs], ktoré sú publikované Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho webovom
sídle www.statistics.sk.

     (8) Vykazované mesačné hodnoty ukazovateľov Harmonizované indexy spotrebiteľských
cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] - Spotrebiteľské ceny úhrnom
a Priemerné ceny pohonných látok v SR - mesačne [sp0202ms] - Motorová nafta, je potrebné
previesť na obdobie kvartál pre obdobia ŕ0 a f tak, že sa vypočíta aritmetický priemer
vykazovaných hodnôt za 3 relevantné mesiace prislúchajúce k obdobiu to a Vypočítané
aritmetické priemery sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta. Hodnota použitá
z ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs] -
Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) je už uvádzaná za štvrťrok a má povahu indexu
k bázickému obdobiu priemer roka 2015, t. j. index priemer 2015=100. Podiely každého
z 3 (troch) ukazovateľov sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta.

     (9) Výsledná hodnota násobiteľa úpravy môže dosahovať hodnoty:

       a) Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) väčšia ako číslo 1 znamená dodatočné
           finančné nároky.

       b) Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) nižšia ako číslo 1 znamená zníženie
           finančných nárokov.

       c) Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) rovná číslu 1je hodnotou bez zmeny
           vo finančných nárokoch.

   (10) Vzorec pre výpočet indexácie je nasledovný:

T7J P t = 0,1 0 + 0 , 2 0 * H IC P t + 0,0 8 * Dj_ + 0,62 * CMIt \
H I C P t0  D t0  čm

Kde:

Pt          násobiteľ úpravy (koeficient zmeny), ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú

            hodnotu vykonanú za obdobie „t“, pričom týmto obdobím je kvartál. Hodnota

            násobiteľa úpravy sa zaokrúhľuje matematicky na 3 desatinné miesta.

t:          ukončený kvartál (koncový) je rozhodujúce obdobie, za ktoré uchádzač uplatňuje

            indexáciu.

t0 :        referenčné obdobie, kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula

            lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.

0 ,10 :     pevný koeficient 10 %, ktorý reprezentuje Časť nákladov na stavebné činnosti
            a stavby, ktoré nepodliehajú indexácii.
0,2 0 :
            koeficient 20 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti
            a stavby, ktoré podliehajú indexácii, a reprezentuje zmenu osobných nákladov resp.
            nákladov na pracovnú silu.

HICP :      ukazovateľ Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100)
            - mesačne [sp0017ms] - Spotrebiteľské ceny úhrnom- (Harmonized indices of
            consumer prices) na Slovensku publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej
            republiky na jeho intemetovej stránke www.statistics.sk.

HICPt : hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka
              2015=100) - mesačne [sp0017ms] - Spotrebiteľské ceny úhrnom - prepočítaná
              za kvartál, v období „C“.

H Í C P t0  hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka
            2015=100) - mesačne [sp0017ms] - Spotrebiteľské ceny úhrnom- za referenčné
0,0 8 :     obdobie (kvartál) v období „ t0“, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na
            predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.

            koeficient 8 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti
            a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu cien pohonných
            hmôt (motorovej nafty).

D:          ukazovateľ Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) - mesačne

            [sp0202ms] prepočítaný za kvartál, publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej

            republiky na jeho intemetovej stránke www.statistics.sk.

Dt          hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) -

            mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „ŕ“

0,62 :      hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) -
            mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „ t0“, t. j. kvartál, v ktorý
            uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.

            koeficient 62 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti
            a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu nákladov cien
            materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR.

CMÍ :       ukazovateľ Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne
            [sp2063qs] - indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) (Price indices
            of constructions works and materials) za štvrťrok, ktorý je publikovaný

                                                                                 314

CM Ít :    Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho intemetovej stránke
C M ItQ :  www.statistics.sk.

           hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) -
           štvrťročne [sp2063qs] - Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období

            í“

           hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) -
           štvrťročne [sp2063qs] - Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období
            *“

                                                     Článok 3

       Tento Metodický pokyn nadobúda účinnosť dňa 8. júna 2022.

                                                     Článok 4

       Dňom účinnosti Metodického pokynu č. 19/2022 sa ruší Metodický pokyn Ministerstva
dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 6/2018, na použitie úpravy ceny v dôsledku zmien
nákladov pri výstavbe diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy a pri výstavbe a modernizácii
železničnej infraštruktúry zo dňa 1. mája 2018.

V Bratislave

                    Andrej Dolež?'

              minister dopravy a v ^ a v b y
                 Slovenskej republiky

                                              414

Obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce a SSÚD 8 Liptovský Mikuláš

      Príloha č. 6 - Tabuľka údajov o úpravách ceny v dôsledku zmien
     nákladov

        Obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D l v správe                                                                Príloha č. 5 k časti B.3
        SSÚD 9 Mengusovce a SSÚD 8 Liptovský Mikuláš                                              {zároveň aj ako Príloha č. 6 k Zmluve o dielo)

        Tabuľka údajov o úpravách ceny v dôsledku zmien nákladov slúži ako vzor pre vyhľadanie
                                                 zdrojov pre výpočet indexov

Koefi   Ukazovateľ  Krajina       Zdroj indexu; názov/definícia                                   Hodnota v uvedenom termíne *
cient;              pôvodu; mena
rozsa               indexu                                                                                           Hodnota                             Dátum

index
  u

  0,10                            Pevný koeficient, ktorý reprezentuje časť                                          -                                   -
  0,20                            nákladov, ktoré nepodliehajú úprave.
        HICP        Slovenská     Zdroj indexu: Štatistický úrad Slovenskej                       (141,02+141,82+142)/3 = Január
l         D         republika; €  republiky                                                                                   Február
  0,08                            Názov tabuľky: Harmonizované indexy                             141,613
        CMI         Slovenská     spotrebiteľských cien                                                                       Marec 2024
  0,62              republika; €  (priemer roka 2015 = 100)
                                  Weblink: httD://slovak.statistics.sk                            (l,513+l,605+l,581)/3 =     Január
                    Slovenská                                                                                 1,566           Február
                    republika; €  Sledovaný index: Spotrebiteľské ceny                                                        Marec 2024
                                  úhnom
                                  Zdroj indexu: Štatistický úrad Slovenskej                                          125,2    1.Q.2024
                                  republiky
                                  Názov tabuľky: Priemerné ceny
                                  pohonných látok v SR
                                  Weblink: httD://slovak.statistÍcs.sk

                                  Sledovaný index: Index spotrebiteľských
                                  cien pohonných látok v SR (Nafta v %)
                                  Zdroj indexu: Štatistický úrad Slovenskej
                                  republiky
                                  Názov tabuľky: Indexy cien stavebných
                                  prác a materiálov (2021=100)**
                                  Weblink: http://slovak.statistics.sk

                                  Sledovaný index: Indexy stavebných
                                  materiálov (výrobné ceny)

Pozn. * Tieto hodnoty a dátumy potvrdzujú definíciu každého indexu, ale nedefinujú indexy k referenčnému obdobiu, kvartál do ktorého
spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže.

    Od r.2024 ŠÚ SR zmenil bázické obdobie z r.2015 na r. 2021. V zmysle uvedeného sa v prílohe č. 4 k časti B.3
(zároveň aj ako Príloha č. 5 k Zmluve o dielo) - MP 19/2022 mení ukazovateľ CMI (CMIt, CMIto) nasledovne:
CMI: ukazovateľ Indexy stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve - štvrťročne
[splOlOqs] - bázický/priemer štvrťrokov roka 2021=100, ktorý je publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej
republiky na jeho internetovej stránke w w w .statistics.sk.

        D átum :....................... ............................

        Podpis:................................. v.............       .............................................
                     COLAS Slovakia, a.s.
                     Ing. Martin Papala                               COLAS Slovakia, a.s. Jaroslav M ikuš
                     predseda predstavenstva
                                                                      ~                           člen

        Podpis..                                                      ..........................  ........
                     fyieiroscav us a.s.
                     Ing. Pavol Hrúzik                                MetrostaV DS a.s.
                     predseda predstavenstva
                                                                      Ing. Lenk^Sýkorová

                                                                      podpredseda predstavenstva

Obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce a SSÚD 8 Liptovský Mikuláš

      Príloha č. 7 - Zoznam oprávnených osôb

Obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D l v správe           Príloha č.7
SSÚD 9 Mengusovce a SSÚD 8 Liptovský Mikuláš

                                     Zoznam oprávnených osôb

I. Osoby oprávnené komunikovať so zhotoviteľom vo veciach vykonávania (upresnenie termínov
      začatia a ukončenia vykonávania častí príslušného diela, požiadavky k podkladom pre
      vykonanie častí príslušného diela, nahlasovanie vád a nedorobkov častí príslušného diela,
      atď):

Zamestnanci objednávateľa poverení kontrolou a preberaním diela:

Obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D l v správe
SSÚD 9 Mengusovce a SSÚD 8 Liptovský Mikuláš

ill.  Osoby oprávnené na rokovanie: