Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Torysa, z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "Brezovica, 3 RD - NN"

ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
                                  V PROSPECH TRETEJ OSOBY
                                           (ďalej len „zmluva“)

uzatvorená podľa § 50a a § 151n a nasl. ust. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení
                       neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“)

medzi zmluvnými stranami:

1/ Budúci povinný z vecného bremena:

Slovenská republika, v mene ktorej koná správca:

Obchodné meno:             SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,

                           štátny podnik

Sídlo:                     Karloveská 2, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves

Právna forma:              štátny podnik

Zastúpený:                 Ing. Jozef Moravčík, generálny riaditeľ

IČO:                       36 022 047

DIČ:                       2020066213

IČ DPH:                    SK2020066213

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísaný:                  Obchodný register Mestského súdu Bratislava III,

                           Oddiel Pš, vložka č. 427/B

Názov a adresa organizačnej jednotky podniku, ktorej sa právny úkon týka:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Povodie Hornádu, odštepný závod
Ďumbierska 14, 041 59 Košice - mestská časť Sever

                                                    (ďalej len „budúci povinný z vecného bremena“)

a                          STAVEBNINY BOYSI s. r. o.
                           Torysa 332, 082 76 Torysa
2/ Budúci investor:        spoločnosť s ručením obmedzeným
Obchodné meno:             Anton Angelovič, konateľ
Sídlo:                     44 938 438
Právna forma:              2022877791
Zastúpený:                 SK2022877791
IČO:                       Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, vložka
DIČ:                       číslo 22001/P
IČ DPH:
Zapísaný:

Bankové spojenie:

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena                           1/9

IBAN:

                                                    (ďalej len „budúci investor “)

uzatvárajú nasledujúcu zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
v prospech tretej osoby – budúceho oprávneného z vecného bremena:

Obchodné meno:     Východoslovenská distribučná, a. s.

Sídlo:             Mlynská 31, 042 91 Košice

Právna forma:      akciová spoločnosť

IČO:               36 599 361

DIČ:               2022082997

IČ DPH:            SK2022082997

Zastúpená:         Ing. Radoslav Haluška, predseda predstavenstva

                   Ing. Peter Čech, podpredseda predstavenstva

Zapísaný:          Obchodný register Mestského súdu Košice, Oddiel: Sa, vložka

                   číslo: 1411/V

Bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej len „tretia osoba“ alebo „budúci oprávnený z vecného bremena“ a spolu s budúcim

            povinným z vecného bremena a budúcim investorom ďalej len „zmluvné strany“)

                          Článok I.
                   Úvodné ustanovenia

1. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, vykonáva v zmysle
     zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a zákona
     č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
     o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), správu majetku štátu –
     nasledovnej nehnuteľnosti, ktorej výlučným vlastníkom je Slovenská republika a to:
     - pozemok parcela registra KN „E“ parcelné číslo 2000 o výmere 18 031 m2, druh
          pozemku vodná plocha, spoluvlastnícky podiel 1/1, katastrálne územie Torysa,
          obec Torysa, okres Sabinov, zapísaný na LV č. 1602, vedenom Okresným úradom
          Sabinov, katastrálnym odborom
                                                       (ďalej len „budúca zaťažená nehnuteľnosť“).

2. Budúci investor je stavebníkom nasledovnej stavby:
     - „Brezovica, 3 RD - NN“, v rámci ktorej sa bude realizovať stavebný objekt: „SO 01
        Silnoprúdové elektrické rozvody“, súčasťou ktorého bude uloženie NN vedenia v
        zemi
                                                              (ďalej len „budúca oprávnená stavba“).

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena                 2/9

                                                  Článok II.
                                              Predmet zmluvy

1. Vzhľadom na skutočnosť, že časť budúcej oprávnenej stavby sa bude realizovať
     na časti budúcej zaťaženej nehnuteľnosti, predmetom tejto zmluvy je záväzok zmluvných
     strán uzatvoriť za podmienok stanovených v tejto zmluve, zmluvu o zriadení vecného
     bremena, s obsahom dohodnutým v Článku IV. tejto zmluvy.

2. Touto zmluvou sa zmluvné strany zaväzujú, že do stoosemdesiatich (180) kalendárnych
     dní odo dňa doručenia písomnej výzvy budúceho investora budúcemu povinnému
     z vecného bremena a budúcemu oprávnenému z vecného bremena uzavrú spolu zmluvu
     o zriadení vecného bremena v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena,
     predmetom ktorej bude zriadenie vecného bremena na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti
     v znení určenom podľa Článku IV. tejto zmluvy (ďalej len „budúca zmluva“ alebo aj
     ako „zmluva o zriadení vecného bremena“).

3. Táto zmluva je pre budúceho investora a budúceho oprávneného z vecného bremena
     dokladom k budúcej zaťaženej nehnuteľnosti, podľa § 58 ods. 2 v nadväznosti na § 139
     ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
     zákon) v znení neskorších predpisov, ako iné právo k pozemku.

4. Pokiaľ ktorákoľvek zo zmluvných strán bezdôvodne odmietne uzatvorenie zmluvy
     o zriadení vecného bremena, je druhá zmluvná strana oprávnená domáhať sa na súde,
     aby vyhlásenie vôle bolo nahradené súdnym rozhodnutím.

5. Budúci povinný z vecného bremena nie je povinný uzavrieť zmluvu o zriadení vecného
     bremena, ak budúca oprávnená stavba nebude realizovaná na budúcej zaťaženej
     nehnuteľnosti. Budúci povinný z vecného bremena nie je povinný uzavrieť zmluvu
     o zriadení vecného bremena, ak budúca oprávnená stavba bude realizovaná v rozpore s
     podmienkami dohodnutými v tejto zmluve, v rozpore s odsúhlaseným projektom,
     v rozpore so stanoviskom budúceho povinného z vecného bremena vydaného
     pod č. CS SVP OZ KE 4163/2022/2 zo dňa 16.8.2022, všeobecne záväznými právnymi
     predpismi, prípadne v rozpore s podmienkami a oprávnenými požiadavkami danými
     budúcim povinným z vecného bremena v priebehu výstavby. Stanovisko č. CS SVP OZ
     KE 4163/2022/2 zo dňa 16.8.2022 tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.

                                                  Článok III.
                   Výzva na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena

1. Budúci investor je povinný vyzvať do šesťdesiatich (60) kalendárnych dní po
     zrealizovaní budúcej oprávnenej stavby a po vyhotovení overeného geometrického plánu
     na zameranie rozsahu vecného bremena (porealizačné zameranie) budúceho povinného
     z vecného bremena a budúceho oprávneného z vecného bremena na uzatvorenie zmluvy
     o zriadení vecného bremena písomnou výzvou. V prípade, ak budúci investor vo vyššie
     uvedenej lehote nevyzve písomnou výzvou budúceho povinného z vecného bremena
     a budúceho oprávneného z vecného bremena na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného
     bremena, je budúci povinný z vecného bremena oprávnený uplatniť si u budúceho

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  3/9

     investora zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej jednorazovej odplaty za zriadenie
     vecného bremena, uvedenej v Článku IV. ods. 3. tejto zmluvy.
2. V prípade, ak príslušný stavebný úrad na žiadosť budúceho investora pred uzatvorením
     zmluvy o zriadení vecného bremena vydá rozhodnutie o povolení užívania budúcej
     oprávnenej stavby (ďalej len „kolaudačné rozhodnutie“), budúci povinný z vecného
     bremena je oprávnený uplatniť si u budúceho investora zmluvnú pokutu vo výške
     dohodnutej jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena, uvedenej v Článku IV.
     ods. 3. tejto zmluvy.
3. Súčasťou výzvy, ako jej príloha, musí byť úradne overený geometrický plán na zameranie
     rozsahu vecného bremena (ďalej len „geometrický plán“), ktoré má byť budúcou
     zmluvou zriadené. Budúci investor zabezpečí na vlastné náklady vypracovanie
     a úradné overenie geometrického plánu na zameranie rozsahu vecného bremena po
     zrealizovaní budúcej oprávnenej stavby. Predpokladaný záber budúceho vecného
     bremena by mal predstavovať výmeru cca 30 m2.
4. Výzva na uzatvorenie budúcej zmluvy a akákoľvek korešpondencia s ňou spojená musí
     byť zaslaná doporučenou zásielkou na adresu budúceho povinného z vecného bremena
     a budúceho oprávneného z vecného bremena, alebo na inú adresu, ktorú budúci povinný
     z vecného bremena a/alebo budúci oprávnený z vecného bremena budúcemu investorovi
     písomne na tento účel oznámia.
5. V prípade, že budúci investor nevyzve v lehote určenej v odseku 1. tohto článku tejto
     zmluvy budúceho povinného z vecného bremena a budúceho oprávneného z vecného
     bremena na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena, je budúci povinný
     z vecného bremena oprávnený písomne vyzvať budúceho investora a budúceho
     oprávneného z vecného bremena na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena.

                                                  Článok IV.
                             Obsah zmluvy o zriadení vecného bremena

1. Povinný z vecného bremena uzatvára s investorom a oprávneným z vecného bremena
     zmluvu o zriadení vecného bremena „in personam“ v prospech oprávneného z vecného
     bremena, predmetom ktorej je zriadenie vecného bremena spočívajúce v povinnosti
     povinného z vecného bremena:
     a) strpieť na časti zaťaženej nehnuteľnosti uloženie, užívanie, údržbu, opravy,
        rekonštrukcie a prevádzkovanie oprávnenej stavby v rozsahu uvedenom
        v geometrickom pláne,
     b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup a prechod peši, vjazd, prejazd, výjazd vozidlami,
        mechanizmami oprávneného z vecného bremena na zaťaženú nehnuteľnosť,
        v súvislosti s projektovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, resp. inými stavebnými
        úpravami, terénnymi úpravami, prevádzkovaním oprávnenej stavby alebo na účely
        opráv, údržby, kontroly oprávnenej stavby,
     c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo budúcemu oprávnenému z vecného bremena vo
        výkone jeho práv z vecného bremena podľa tejto zmluvy
                                                                              (ďalej len „vecné bremeno“).

2. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú, t.j. bez časového obmedzenia.

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  4/9

3. Vecné bremeno sa zriaďuje za odplatu – jednorazovú náhradu. Zmluvné strany
     sa v súlade s § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
     s prihliadnutím na typ vecného bremena, výmeru zaťaženej nehnuteľnosti dotknutej
     vecným bremenom, predpokladaný rozsah núteného obmedzenia užívania zaťaženej
     nehnuteľnosti a miestne pomery dohodli na jednorazovej náhrade za zriadenie vecného
     bremena vo výške 1900,00 € bez DPH (slovom: tisícdeväťsto eur) pri zábere vecného
     bremena do 50 m2. V prípade záberu nad 50 m2 bude jednorazová náhrada za
     zriadenie vecného bremena stanovená v zmysle internej smernice povinného
     z vecného bremena. K jednorazovej náhrade za zriadenie vecného bremena bude
     v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
     predpisov pripočítaná sadzba DPH vo výške podľa právnej úpravy platnej v čase
     uzavretia zmluvy o zriadení vecného bremena.

4. Okrem jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena uvedenej v odseku 3. tohto
     článku tejto zmluvy, investor uhradí aj náklady spojené s návrhom na vklad do katastra
     nehnuteľností vo výške podľa aktuálneho sadzobníka správnych poplatkov a tiež
     náklady spojené s vyhotovením návrhu zmluvy vo výške 10,00 € bez DPH (slovom:
     desať eur). K nákladom spojeným s vyhotovením návrhu zmluvy bude v zmysle zákona
     č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov pripočítaná
     sadzba DPH vo výške podľa právnej úpravy platnej v čase uzavretia zmluvy o zriadení
     vecného bremena.

5. Investor sa zaväzuje takto stanovenú odplatu - jednorazovú náhradu za zriadenie vecného
     bremena spolu s nákladmi spojenými s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností a
     spolu s nákladmi spojenými s vyhotovením návrhu zmluvy uhradiť do tridsiatich (30)
     kalendárnych dní odo dňa vystavenia zálohovej faktúry. Zálohová faktúra bude vystavená
     do tridsiatich (30) kalendárnych dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Za deň
     úhrady sa považuje deň, kedy sú finančné prostriedky pripísané na účet povinného
     z vecného bremena uvedený v záhlaví tejto zmluvy vo formáte IBAN.

6. V prípade, že sa investor dostane do omeškania so zaplatením odplaty – jednorazovej
     náhrady za zriadenie vecného bremena, a to i v dodatočne písomne určenej lehote zo
     strany povinného z vecného bremena, nie dlhšej ako desať (10) kalendárnych dní odo dňa
     doručenia písomnej výzvy na dodatočné uhradenie, považuje sa to za podstatné porušenie
     zmluvy o zriadení vecného bremena a investorovi tým vzniká povinnosť zaplatiť
     povinnému z vecného bremena zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku výšky
     jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena, tým nie je dotknuté právo na
     náhradu škody. Zmluvné strany prehlasujú, že výšku zmluvnej pokuty považujú za
     primeranú, pretože pri rokovaniach o dohode o výške zmluvnej pokuty prihliadali na
     hodnotu a význam touto zmluvnou pokutou zabezpečovanej zmluvnej povinnosti.

7. Návrh na vklad vecného bremena podá do katastra nehnuteľností povinný z vecného
     bremena až po uhradení jednorazovej odplaty a nákladov za zriadenie vecného bremena
     v zmysle odseku 3. a 4. tohto článku tejto zmluvy.

8. Práva zodpovedajúce vecnému bremenu nadobudne oprávnený z vecného bremena
     právoplatnosťou rozhodnutia o povolení vkladu vecného bremena do príslušného katastra
     nehnuteľností.

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  5/9

9. Oprávnený z vecného bremena a investor vyhlasujú, že v plnej miere rešpektujú a budú
     rešpektovať skutočnosť, že povinný z vecného bremena je oprávnený a bude na zaťaženej
     nehnuteľnosti vykonávať povinnosti vyplývajúce mu z platnej legislatívy a súvisiace
     so správou majetku štátu. Investor vyhlasuje, že oprávnenú stavbu realizoval v súlade
     s písomným stanoviskom a vyjadreniami povinného z vecného bremena, predovšetkým
     so stanoviskom povinného z vecného bremena pod č. CS SVP OZ KE 4163/2022/2 zo
     dňa 16.8.2022 a v súlade s platnými povoleniami. V prípade, že sa vyhlásenie investora
     podľa predchádzajúcej vety preukáže ako nepravdivé:
     - investor sa zaväzuje v celom rozsahu znášať prípadné škody, ktoré vzniknú v dôsledku
        realizácie oprávnenej stavby v rozpore s písomnými stanoviskami a vyjadreniami
        povinného z vecného bremena a/alebo v rozpore s platnými povoleniami,
     - povinný z vecného bremena nenesie žiadnu zodpovednosť a nie je povinný uhrádzať
        akúkoľvek škodu na majetku investora a oprávneného z vecného bremena, ktorá sa
        stane investorovi a oprávnenému z vecného bremena v súvislosti s činnosťou
        povinného z vecného bremena vykonávanou na zaťaženej nehnuteľnosti.

                                                  Článok V.
                                      Vyhlásenia zmluvných strán

1. Budúci povinný z vecného bremena vyhlasuje, že súhlasí s realizáciou budúcej
     oprávnenej stavby na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti, a to za podmienok ďalej
     dohodnutých v tejto zmluve.

2. Budúci povinný z vecného bremena vyhlasuje, že:
     a) je oprávnený samostatne nakladať s budúcou zaťaženou nehnuteľnosťou v celom
        rozsahu potrebnom pre platné uzavretie tejto zmluvy,
     b) nie sú podané žiadne návrhy na vklad akýchkoľvek práv k budúcej zaťaženej
        nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností a neexistujú žiadne faktické alebo právne
        prekážky, ktoré by bránili uzavrieť túto zmluvu,
    c) správu budúcej zaťaženej nehnuteľnosti vykonáva v súlade s platnými právnymi
        predpismi Slovenskej republiky a žiadna tretia osoba si neuplatňuje akékoľvek nároky
        k budúcej zaťaženej nehnuteľnosti,
     d) nie je účastníkom žiadneho súdneho alebo iného sporu týkajúceho sa resp. súvisiaceho
        s budúcou zaťaženou nehnuteľnosťou.

3. Budúci povinný z vecného bremena sa zaväzuje, že sa až do okamihu splnenia alebo
     zániku všetkých povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy zdrží akéhokoľvek konania,
     ktoré by bránilo alebo znemožnilo uzatvoreniu zmluvy o zriadení vecného bremena
     v zmysle tejto zmluvy. Budúci povinný z vecného bremena sa najmä zaväzuje, že budúcu
     zaťaženú nehnuteľnosť ani jej časť, ktorá má byť zaťažená vecným bremenom:
     a) neprevedie do vlastníctva inej osoby bez súhlasu budúceho oprávneného z vecného
        bremena a ani
     b) ju nezaťaží právom tretích osôb, ktoré by znemožnilo vykonávať práva
        zodpovedajúce vecnému bremenu budúcemu oprávnenému z vecného bremena.

4. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje:

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  6/9

     a) budúcu zaťaženú nehnuteľnosť užívať výlučne na účely podľa tejto zmluvy, v rozsahu
        a spôsobom vyplývajúcim z tejto zmluvy,

     b) udržiavať poriadok a čistotu počas a po každom vykonanom zásahu na budúcej
        zaťaženej nehnuteľnosti uviesť budúcu zaťaženú nehnuteľnosť do rovnakého stavu, v
        akom boli pred vykonaním zásahu, pričom náklady na zachovanie, údržbu a úpravy
        budúcej zaťaženej nehnuteľnosti bude budúci oprávnený z vecného bremena v
        rozsahu, ktorý je nevyhnutný na prinavrátenie budúcej zaťaženej nehnuteľnosti do
        pôvodného stavu po vykonaní práv vyplývajúcich mu z tejto zmluvy,

     c) dodržiavať podmienky uvedené v stanoviskách budúceho povinného z vecného
        bremena zo dňa 16.8.2022 pod číslom CS SVP OZ KE 4163/2022/2,

     d) na vlastné náklady odstrániť škody na majetku budúceho povinného z vecného
        bremena, pokiaľ takéto budú spôsobené v súvislosti s vykonávaním činnosti budúceho
        oprávneného z vecného bremena na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti.

5. Budúci povinný z vecného bremena si vyhradzuje právo vstupu na budúcu zaťaženú
     nehnuteľnosť, a to kedykoľvek, v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
     zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
     predpisov (vodný zákon).

6. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje rešpektovať § 47 zákona č. 364/2004
     Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
     priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ustanovenia zákona č. 7/2010
     Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.

7. Budúci investor sa zaväzuje vykonávať na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti činnosti
     súvisiace s realizáciou budúcej oprávnenej stavby /terénne úpravy a stavebné práce/,
     výlučne v súlade s predchádzajúcimi písomnými stanoviskami budúceho povinného
     z vecného bremena, v súlade s právoplatnými povoleniami a s právnymi predpismi
     Slovenskej republiky. Počas výstavby sa investor zaväzuje manipulovať so stavebným
     materiálom a odpadom tak, aby nedošlo k znečisteniu okolitých povrchových vôd
     a podzemných vôd.

8. Prípadné škody vzniknuté v dôsledku nedodržania povinnosti uvedenej v odseku 7. tohto
     článku tejto zmluvy znáša v plnom rozsahu budúci investor.

9. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje vykonávať na budúcej zaťaženej
     nehnuteľnosti len také terénne úpravy a stavebné úpravy, resp. iné činnosti vyplývajúce z
     tejto zmluvy, ktoré umožnia vstup mobilnej technike budúceho povinného z vecného
     bremena v prípade nepredvídateľných okolností a živelných pohrôm.

10. Budúci povinný z vecného bremena nenesie žiadnu zodpovednosť a nie je povinný
     uhrádzať akúkoľvek škodu na zdraví ani na majetku, ktorá sa stane budúcemu investorovi
     a/alebo budúcemu oprávnenému z vecného bremena v súvislosti s ich činnosťou
     vykonávanou na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti. Budúci povinný z vecného bremena
     nezodpovedá za škody spôsobené na majetku budúceho investora a/alebo budúceho
     oprávneného z vecného bremena, ktoré boli spôsobené živelnou pohromou, zvýšenými
     prietokmi vody alebo mimoriadnou udalosťou.

11. Budúci oprávnený z vecného bremena má nárok previesť práva a povinnosti budúceho
     oprávneného z vecného bremena vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu len
     s predchádzajúcim písomným súhlasom budúceho povinného z vecného bremena.

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  7/9

12. Zmluvné strany sa zaväzujú riadne a bez zbytočných odkladov plniť si povinnosti podľa
     tejto zmluvy. Porušenie povinností podľa odseku 4., 6. - 9. a 11. tohto článku tejto
     zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy a zakladá právo budúceho
     povinného z vecného bremena neuzavrieť budúcu zmluvu a od tejto zmluvy o budúcej
     zmluve odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o
     odstúpení od tejto zmluvy doručené budúcemu oprávnenému z vecného bremena
     a budúcemu investorovi.

                                                  Článok VI.
                                          Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 2 (dva) roky odo dňa nadobudnutia
     účinnosti tejto zmluvy.

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami
     a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia
     § 47a Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
     o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
     o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv. Tretiu
     osobu táto zmluva oprávňuje a zaväzuje až potom, ako s ňou vysloví súhlas.

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že budúci povinný z vecného bremena je povinnou
     osobou v zmysle § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
     a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
     neskorších predpisov a súhlasia so zverejnením a sprístupnením obsahu tejto zmluvy.

4. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou,
     sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o tomto zmluvnom type
     a súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky v ich platnom znení.

5. Písomnosti zmluvných strán sa doručujú na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy
     a považujú sa za doručené, ak boli adresátom prevzaté alebo boli vrátené odosielateľovi
     ako nedoručiteľné a adresát svojim konaním alebo opomenutím zmaril doručenie
     písomnosti, v takomto prípade sa písomnosť považuje za doručenú uplynutím tretieho
     dňa odo dňa jej odoslania. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát doručenie
     písomnosti odmietol a to dňom odmietnutia.

6. Zmenu adries na doručovanie sú si zmluvné strany povinné neodkladne, najneskôr však
     do desiatich (10) kalendárnych dní písomne oznámiť. Zmluvná strana nenesie
     zodpovednosť za prípadné nedoručenie korešpondencie, ak jej druhá zmluvná strana
     neoznámila zmenu svojej korešpondenčnej adresy.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti, oznámenia, resp. informácie podľa ustanovení
     tejto zmluvy (korešpondencia) vyhotovené v písomnej forme, prípadne zachytené
     na inom hmotnom nosiči, si môžu navzájom doručovať aj osobne, v takomto prípade
     je možné ju doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa odseku 4. tohto
     článku tejto zmluvy, ak sa na tomto mieste oprávnený zástupca zmluvnej strany na
     preberanie zásielok v čase doručenia zdržuje a ak sa na tomto mieste zmluvné strany
     súčasne dohodli, pričom prevzatie korešpondencie musí byť vždy riadne písomne
     potvrdené.

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  8/9

8. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné
     alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť
     ostatných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení
     tejto zmluvy a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne
     možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto
     zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

9. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť
     originálu, dva (2) rovnopisy si ponechá budúci oprávnený z vecného bremena, jeden (1)
     rovnopis si ponechá budúci povinný z vecného bremena a jeden (1) rovnopis si ponechá
     budúci investor.

10. Obsah tejto zmluvy je možné meniť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
     číslovanými dodatkami k tejto zmluve vyhotovenými v písomnej forme a podpísanými
     všetkými zmluvnými stranami.

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé k uvedeným právnym
     úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že
     ich vôľa vyjadrená v tejto zmluve je vážna, slobodná a určitá, že prejavy vôle zmluvných
     strán sú dostatočne zrozumiteľné. Na znak súhlasu zmluvných strán s celým obsahom
     tejto zmluvy ju všetky zmluvné strany podpisujú.

Príloha: Technické stanovisko č. CS SVP OZ KE 4163/2022/2 zo dňa 16.8.2022

V Bratislave dňa:                                                  V Toryse dňa:

Budúci povinný z vecného bremena:                                  Budúci investor:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY                                          STAVEBNINY BOYSI, s. r. o.
PODNIK, štátny podnik

.................................................................  .........................................................
Ing. Jozef Moravčík                                                Anton Angelovič
generálny riaditeľ                                                 konateľ

Súhlas tretej osoby – budúceho oprávneného z vecného bremena s touto zmluvou:

V Košiciach dňa:

Budúci oprávnený z vecného bremena:

Východoslovenská distribučná, a. s.

...........................................................        ........................................................
Ing. Radoslav Haluška                                              Ing. Peter Čech
predseda predstavenstva                                            podpredseda predstavenstva

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena                                                                            9/9