Zmluva o dielo - Oprava odvodnenia na moste ev. č. D1-220 Podtureň

I

                                                                                                    Strana 1 z 20

       OpräVa o tiv ô d rié h la n á m oste ev. č. D1-220 P odtureň

                                                                                 ZM /2 0 2 4 /0 3 9 7                      *01470570*
                                                       Zmluva o dielo
                                                 číslo objednávateľa: ZM/2024/
                                              číslo zhotoviteľa: zml_AM_024/2024
                           „Oprava odvodnenia na moste ev.č. D1-220 Podtureň“

                   uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

          v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a § 56 zákona č. 343/2015 Z. z.
                      o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
                                                             predpisov (ďalej len „ZVO“)

                                      (ďalej len :1Zmluva“)

       Zmluvné strany

       Objednávateľ:

       Obchodné meno:                                                Národná diaľničná spoločnosť a.s.           registri
       Sídlo:                                                        Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava       Vložka
       Zápis v obch.reg.:                                            akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom
                                                                     Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa,
       Štatutárny orgán:                                             Č.3518/B
                                                                     predstavenstvo, zastúpené:
                                                                     Ing. Filip Macháček, predseda
                                                                     predstavenstva a generálny riaditeľ

                                                                     PhDr. Rastislav Droppa, podpredseda predstavenstva

       Osoby oprávnené na rokovanie:
       - vo veciach zmluvných
       - vo veciach finančných

       - vo veciach technických

       Technický dozor:

   C?  IČO:                                                          35 919 001
                                                                     202 193 7775
       DIČ:                                                          SK 202 193 7775
                                                                     Štátna pokladnica
       Č DPH:                                                        SK95 8180 0000 0070 0069 4593
                                                                     SPSRSKBA
       Bankové spojenie

       IBAN:

       SWIFT kód:

       (ďalej len „Objednávateľ )

       a

                                                                                     Strana 2 z 20

Oprava odvodnenia na m oste ev. č. D1-220 P odtureň

Zhotoviteľ:                Združenie: ARMSTAV - INVY trade - Podtureň - oprava odvodnenia

Obchodné meno:                 ARMSTAV, s.r.o. - vedúci člen združenia
Sídlo:                         Sadovská 3986, 075 01 Trebišov
Zápis v obch.reg.:             Mestského súdu Košice, oddiel Sro, vložka č. 28267/V
Štatutárny orgán:              Eduard Janoško - konateľ
Osoby oprávnené na rokovanie:
- vo veciach zmluvných

- vo veciach finančných

- vo veciach technických

IČO:                           46 315 420
DIČ:                           2023329418
IČDPH:                         SK2023329418
Bankové spojenie:              VÚB banka, a.s.
IBAN:                          SK10 0200 0000 0044 1434 7256
SWIFT kód:                     SUBASKBX
Email:

a

Obchodné meno:                 INVY trade, s.r.o. - člen združenia
Sídlo:                         Gelnická29, 040 11 Košice
Zápis v obch.reg.:             Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo: 27160/V
Štatutárny orgán:              Ľubomír Priateľ, konateľ

Osoby oprávnené na rokovanie:  46 047 069
- vo veciach zmluvných         2023197264
- vo veciach finančných        SK2023197264
- vo veciach technických       VÚB banka, a.s.
IČO:                           SK10 0200 0000 0044 1434 7256
DIČ:                           SUBASKBX
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT kód:
Email:

(ďalej len ,,Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo len „Zmluvná strana“)

                                        Č/./
                               Predmet Zmluvy

1.1 Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa v súlade so Zmluvou, súťažnými podkladmi,
        projektovou dokumentáciou, ktorá je Prílohou č. 1 časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných
        podkladov a technicko-kvalitatívnymi podmienkami (ďalej len „TKP“) vykonať pre Objednávateľa
        dielo „Oprava odvodnenia na moste ev.č. D1-220 Podtureň“ (ďalej len „Dielo“) a záväzok
        Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za vykonanie Diela uvedenú v ČI. III Zmluvy za
        podmienok dohodnutých v Zmluve.

1.2 Špecifikácia Diela, vrátanie miesta plnenia, je uvedená v časti B.1 Opis predmetu zákazky
        súťažných podkladov, ktorý ako Príloha č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy (ďalej len „Príloha
        č. 3“). TKP sú uvedené na webovej stránke www.ssc.sk.

                                                                         Strana 3 z 20

O p r a v a o d v o d n e n i a n a m o s t e ev. D1 -220 P o o u r o r

1.3 Ak sa pri vykonaní Diela vyskytne potreba naviac prác alebo nových prác oproti súťažným
        podkladom, prípadne sa zmenší rozsah prác na Diele, je Zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť
        bezodkladne písomne upozorniť Objednávateľa. Zmenu obsahu (nové práce) alebo rozsahu
        (naviac alebo menej práce) Diela je možné vykonať výlučne s postupmi definovanými ZVO buď
        uzatvorením dodatku k Zmluve alebo zadaním novej zákazky postupom zadávania zákazky podľa
        ZVO. V prípade uzatvorenia dodatku, za predpokladu splnenia podmienky podľa predchádzajúcej
        vety, bude podkladom na jeho uzatvorenie písomný súhlas Objednávateľa na naviac, menej
        alebo nové práce alebo písomná požiadavka Objednávateľa na naviac. menej alebo nové práce.
        Zmena ceny za vykonanie Diela uvedená v ČI. III Zmluvy môže byť vykonaná výlučne po udelení
        predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa s touto zmenou a Zmluvné strany sa
        zaväzujú ju upraviť písomne vo forme priebežne očíslovaného dodatku k Zmluve podľa postupu
        uvedeného v ČI. XVI bod 16.4 Zmluvy. Cenu za vykonanie Diela uvedenú v ČI. III Zmluvy je
        prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce alebo nové práce budú mať na ňu
        preukázateľný vplyv.

                                                                 ČI. II
                                                            Čas plnenia

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uskutoční stavebné práce (Dielo) v termíne určenom Objednávateľom
        a v súlade so vzájomne odsúhlaseným aktualizovaným harmonogramom prác (ďalej len
        „Harmonogram prác"). Zhotoviteľ je povinný v zmysle predchádzajúcej vety predložiť
        Objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram prác najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo
        dňa oznámenia termínu začatia stavebných prác zo strany Objednávateľa, v ktorom Zhotoviteľ
        uvedie konkrétne termíny realizácie prác Diela (uvedením konkrétnych dátumov), pričom
        Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo vykonať najneskôr do 147 (slovom: stoštyridsať sedem)
        kalendárnych dní odo dňa začatia realizácie prác na Diele (ďalej len „Celková lehota
        vykonania diela")

2.2 Harmonogram prác predložený Zhotoviteľom podľa bodu 2.1 tohto článku Zmluvy musí byť v
        súlade s Harmonogramom postupu a trvania prác, ktorý ako neoddeliteľná súčasť tvor! Prílohu č.
        1 Zmluvy (ďalej len „Príloha č. 1“) a Objednávateľ sa zaväzuje odsúhlasiť, resp. neodsúhlasiť
        harmonogram prác predložený Zhotoviteľom do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa jeho
        predloženia. Takto vzájomne odsúhlasený Harmonogram prác sa stáva pre Zmluvné strany
        záväzný a zároveň tvorí súčasť Zmluvy, pokiaľ nenastanú okolnosti uvedené v bode 2.3 tohto
        článku Zmluvy.

2.3 Ak príslušný cestný správny orgán nepovolí realizáciu stavebných prác (Diela), resp. uzávierku
        cesty potrebnú pre realizáciu stavebných prác (Diela) v termine určenom Objednávateľom a
        v súlade so vzájomne odsúhlaseným Harmonogramom prác podľa bodu 2.1 a bodu 2.2 tohto
        článku Zmluvy, Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi nový termín začatia stavebných prác, ktorý sa
        stáva pre Zmluvné strany záväzný, bez nároku Zhotoviteľa na akúkoľvek náhradu škody a/alebo
        ušlého zisku, úrokov z omeškania, pripadne akýchkoľvek iných nárokov, strát a kompenzácii. Po
        oznámení nového termínu začatia realizácie stavebných prác zo strany Objednávateľa je
        Zhotoviteľ povinný v lehote do 5 (piatich) pracovných dni od jeho oznámenia predložiť
        Objednávateľovi aktualizovaný potvrdený harmonogram prác, v ktorom Zhotoviteľ uvedie
        konkrétne termíny realizácie stavebných prác (uvedením konkrétnych dátumov) v súlade
        s Prílohu č. 1 Zmluvy. Po jeho odsúhlasení zo strany Objednávateľa spôsobom určeným v bode
        2.2 tohto článku Zmluvy sa aktualizovaný Harmonogram prác stáva pre Zmluvné strany záväzný.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi priestor, ktorý je počas uskutočňovania
        stavebných prác (Diela) určený na vykonávanie týchto prác Zhotoviteľom (ďalej len „Stavenisko“)
        minimálne 5 (päť) pracovných dní pred dňom začatia vykonávania Diela podľa Harmonogramu
        prác podľa bodu 2.1 a bodu 2.2, resp. 2.3 tohto článku Zmluvy a Zhotoviteľ sa zaväzuje
        Stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie
        vykonávania prác na Diele podľa Zmluvy V prípade, ak Zhotoviteľ bezdôvodne odmietne
        Stavenisko prevziať, môže Objednávateľ okamžite odstúpiť od Zmluvy pre jej podstatné
        porušenie. O odovzdaní a prevzatí Staveniska vyhotovia Zmluvné strany Zápis o odovzdaní
        a prevzatí staveniska (ďalej len „Zápis“), ktorý podpíšu za Zmluvné strany osoby oprávnené na
        rokovanie vo veciach technických a osoba vykonávajúca technický dozor Objednávateľa. Odo

                                                                            Strana 4 z 20

O p r a v a o d v o d n e n i a na m o s t e e v c D1 -220 f-’ orJt i ■r :

        dňa odovzdania a prevzatia Staveniska, resp. podpísania Zápisu, znáša nebezpečenstvo škody
        na Diele Zhotoviteľ.

2.5 Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať stavebné práce na Diele najneskôr do 5 (piatich)
        pracovných dní odo dňa podpísania Zápisu v súlade s Harmonogramom prác, v opačnom prípade
        má Objednávateľ nárok na okamžité odstúpenie od Zmluvy pre jej podstatné porušenie, okrem
        prípadu, ak začatiu vykonávania stavebných prác na Diele bránia okolnosti vyššej moci podľa
        bodu 2.6.4 alebo prekážky brániace vykonávaniu Diela podľa bodu 2.8 tohto článku Zmluvy, a
        tieto Zhotoviteľ Objednávateľovi bezodkladne preukáže. Zhotoviteľ sa po dobu preukázaného
        trvania okolností alebo prekážok podľa predchádzajúcej vety, nedostáva do omeškania so
        začatím vykonávania stavebných prác na Diele.

2.6 Celkovú lehotu vykonania diela uvedenú v bode 2.1 tohto článku Zmluvy je možné zmeniť len
        v súlade so ZVO. Zhotoviteľ má právo písomne požiadať Objednávateľa o predĺženie Celkovej
        lehoty vykonania diela dodatkom k Zmluve najmä v nasledovných prípadoch za podmienky, že
        majú na ňu preukázateľný vplyv:

        2.6.1 zmena rozsahu Diela (nové práce, navíac práce) podľa bodu 1.3 ČI. I Zmluvy z dôvodov,
                ktoré nezavinil Zhotoviteľ;

        2.6.2 zmena technického riešenia zo strany Objednávateľa;

        2.6.3 zásah orgánu verejnej správy, ktorému Zhotoviteľ nemohol zabrániť ani pri vynaložení
                 náležitej odbornej starostlivosti alebo všetkého úsilia, ktoré možno od neho požadovať;

        2.6.4 pôsobenie vyššej moci, ktorou sa pre účely Zmluvy považujú tzv. „objektívne právne
                 skutočnosti“, ktoré nie sú závislé na Zmluvných stranách, ani ich Zmluvné strany nedokážu
                ovplyvniť alebo v čase uzatvorenia Zmluvy pri zachovaní odbornej starostlivosti predvídať,
                 napr. živelné pohromy atď. Pre vylúčenie pochybností, na účely tejto Zmluvy, za vyššiu
                 moc sa nepovažuje štrajk zamestnancov niektorej Zmluvnej strany alebo zmena
                 ekonomických pomerov Zmluvnej strany alebo subdodávateľa Zhotoviteľa;

        2.6.5 oprávnené prerušenie prác na Diele v súlade s bodom 2.8 až 2.12 tohto článku Zmluvy.

        Pre vylúčenie akýchkoľvek povinností. Objednávateľ nie je povinný súhlasiť s predĺžením
        Celkovej lehoty vykonania Diela a uzatvoriť tak dodatok k Zmluve. V prípade, ak Objednávateľ
        súhlasí s predĺžením Celkovej lehoty vykonania diela, je možné ju predĺžiť o počet dní, počas
        ktorých objektívne nebolo možné práce na Diele vykonávať.

2.7 Zhotoviteľ je povinný bez meškania, najneskôr do 5 (piatich) hodín, písomne zápisom do
        stavebného denníka oboznámiť Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo
        sťažuje vykonávanie Diela, a ktorá môže mať za následok nedodržanie Celkovej lehoty vykonania
        diela, alebo ktorá bude mať za následok prerušenie prác na Diele podľa tohto článku Zmluvy.

2.8 Ak udalosť alebo skutočnosť, ktorá bráni vykonávaniu Diela predstavuje skryté, objektívne
        prekážky, ktoré nemohol Zhotoviteľ ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať
        a tieto znemožňujú vykonávať práce na Diele, napr. nepriaznivé klimatické podmienky,
        archeologické nálezy a iné (ďalej len „Prekážka“), Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na Diele
        po dobu trvania Prekážky bez toho, aby sa týmto prerušením dostal do omeškania s vykonávaním
        Diela za predpokladu odsúhlasenia ich prerušenia technickým dozorom Objednávateľa v súlade
        s bodom 2.9 tohto článku Zmluvy. Prerušenie prác z dôvodu Prekážky nemá vplyv na cenu za
        vykonanie Diela uvedenú v ČI. III Zmluvy. V prípade zmeny rozsahu Diela z dôvodov Prekážok,
        sa Zmluvné strany zaväzujú postupovať v súlade s ČI. I bod 1.3 Zmluvy.

2.9 Každá Prekážka a dĺžka jej trvania musí byť presne špecifikovaná v stavebnom denníku.
        Zhotoviteľ je povinný existenciu takejto Prekážky bezodkladne preukázať. Prerušenie prác na
        Diele na základe Prekážky musí byť odsúhlasené technickým dozorom Objednávateľa zápisom
        do stavebného denníka. Ak technický dozor Objednávateľa nesúhlasí s prerušením prác na Diele,
        vyznačí to zápisom do stavebného denníka a Zhotoviteľ je povinný v prácach pokračovať, ak to
        neodporuje právnym predpisom Slovenskej republiky a výkon týchto prác je technicky možný.

                                                              Strana 5 z 20

O prava o d v o d n e n ia na m oste ev c P1 2 ľ0 P'.-m uiv.

2.10 Zhoíoviteľ je povinný bez meškania, najneskôr do 5 (piatich) hodín písomne zápisom do
        stavebného denníka oboznámiť Objednávateľa o odpadnutí Prekážky, ktorá prerušenie prác na
        Diele spôsobila. Po odpadnutí tejto Prekážky je Zhotovíte!’ povinný v prácach na Diele
        bezodkladne pokračovať.

2.11 Technický dozor Objednávateľa môže kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi zápisom do stavebného
        denníka pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní Diela s uvedením dôvodu prerušenia. Po
        obdržaní pokynu technického dozoru Objednávateľa na obnovenie prác je Zhotoviteľ povinný
        bezodkladne pokračovať v prácach na Diele.

2.12 V prípade, ak technický dozor Objednávateľa odsúhlasí prerušenie prác na Diele alebo vydá
        pokyn na prerušenie prác na Diele zápisom do stavebného denníka v súlade s týmto článkom
        Zmluvy z dôvodu Prekážky, sa Celková lehota vykonania diela predĺži na základe písomného
        dodatku k Zmluve podľa ČI. XVI bod 16.4 Zmluvy o počet dní, počas ktorých boli práce na Diele
        prerušené. Ak technický dozor Objednávateľa neodsúhlasil prerušenie prác na Diele podľa bodu
        2.9 tohto článku Zmluvy alebo nevydal pokyn na prerušenie prác na Diele podľa bodu 2.11 tohto
        článku Zmluvy, Zhotoviteľ nemá nárok na predĺženie Celkovej lehoty vykonania diela z dôvodu
        prerušenia prác a Objednávateľ má nárok na sankciu z omeškania podľa ČI. VI bodu 6.2, 6.3 a
        /alebo 6.4 Zmluvy, a to aj kumulatívne.

2.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať míľniky Diela uvedené v bode 6. Prílohy č. 3 (ďalej len „Míľniky
        diela“). Dosiahnutie jednotlivých Míľnikov diela, ktoré Zhotoviteľ zapracoval do vzájomne
        odsúhlaseného Harmonogramu prác podľa bodu 2.1 a bodu 2.2, resp. bodu 2.3 tohto článku
        Zmluvy v súlade s bodom 6. Prílohy č. 3, schváli technický dozor Objednávateľa zápisom do
        stavebného denníka. V prípade oprávneného prerušenia prác podľa bodu 2.8 a nasl. tohto článku
        Zmluvy alebo v prípade predĺženia Celkovej lehoty vykonania diela v súlade so Zmluvou a
        z dôvodov uvedených v bode 2.6 tohto článku Zmluvy, technický dozor Objednávateľa preskúma,
        či neboli dotknuté Míľniky diela. Pokiaľ sa potvrdí, že bol dotknutý niektorý z Míľnikov diela,
        technický dozor Objednávateľa môže písomne rozhodnúť o posune dotknutého Míľniku diela
        zápisom do stavebného denníka a Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť aktualizovaný harmonogram
        prác.

2.14 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť ukončenie stavebných prác na Diele Objednávateľovi
        najneskôr do 2 (dvoch) kalendárnych dní od ich ukončenia. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu
        s oznámením o ukončení stavebných prác na Diele zaslať Objednávateľovi aj výzvu na začatie
        preberacieho konania k Dielu, pričom preberacie konanie k Dielu sa musí začať najneskôr do 7
        (siedmich) pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia Zhotoviteľa o ukončení
        stavebných prác Objednávateľovi.

2.15 Zhotoviteľ je povinný vykonávať práce na Diele nepretržite - 7 (sedem) dní v týždni (teda aj
        počas víkendov a štátnych sviatkov) 24 (dvadsaťštyri) hodín denne.

2.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce na Diele, ktoré si vyžadujú obmedzenie dopravy vykoná počas
        obmedzenia dopravy v lehote maximálne 105 (slovom: stopäť) kalendárnych dní (uchádzač
        doplní počet dní podľa Kritéria K2 - Lehota obmedzenia dopravy počas realizácie predmetu
        zákazky v súlade s jeho ponukou predloženou v rámci procesu verejného obstarávania, ktorého
        výsledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy) (ďalej „Lehota obmedzenia dopravy“), ktorá sa počíta
        odo dňa začatia obmedzenia dopravy počas uskutočňovania stavebných prác (Diela), o ktorom
        je Zhotoviteľ povinný vopred sa písomne dohodnúť s Objednávateľom, do písomného oznámenia
        Zhotoviteľa o ukončení prác s obmedzením dopravy zaslaného formou emailu na emailovú
        adresu oprávnenej osoby Objednávateľa, ktorú Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi v Zápise.
        Ukončenie stavebných prác s obmedzením dopravy je Zhotoviteľ zároveň povinný vyznačiť
        zápisom v stavebného denníku, ktorý potvrdí technický dozor Objednávateľa.

                                                                 ČI. III
                                                   Cena za vykonanie Diela
3.1 Cena za vykonanie Diela (čo do rozsahu a množstva) je totožná s ponúkanou cenou. Jednotkové
        ceny uvedené v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy: Ocenený výkaz výmer, ktorých súčet tvorí cenu za
        vykonanie Diela, sú záväzné, nemenné a pevné počas celého trvania Zmluvy, a pokrývajú všetky

                                                           Strana 6 z 20

Oprava o d vo dn e n ia na m oste ev. č. 01-220 P odtureň

        zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela
        v rozsahu podľa tejto Zmluvy a súťažných podkladov.

        Cena za vykonanie Diela ie celkovou cenou za Dielo a predstavuje náklady na všetky materiály,
        technológie, práce, skúšky a všetky ostatné položky vynaložené Zhotoviteľom na Diele pri jeho
        realizácii v režime 24 hodín denne, 7 dní v týždni, ktoré sú podľa zadávacej dokumentácie, TKP,
        technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov nevyhnutné na zhotovenie Diela
        a jeho uvedenie do prevádzky vrátane primeraného zisku.
        Cena za vykonanie Diela bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“): 3 107 164,60 €

        DPH 20%: 621 432,92 €

        Cena za vykonanie Diela s DPH: 3 728 597,52 €

        Cena za vykonanie Diela s DPH slovom:

        Trimilióny sedemstodvadsaťosemtisícpäťstodeväťdesiatsedem Eur a päťdesiatdva centov.

3.2 Cena za vykonanie Diela špecifikovaného v rozsahu a obsahu dohodnutom v ČI. I Zmluvy
        a v súťažných podkladoch je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č.
        18/1996 Z. z. o cenách vznení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o cenách“) a vyhlášky
        Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách
        vznení neskorších predpisov. Cena za vykonanie Diela bude upravená podľa skutočne
        realizovaného množstva a druhu prác, a to dodatkom k Zmluve v súlade so záznamami
        v stavebnom denníku.

3.3 Pri ocenení nových prác (t. j. pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny pri podpise
        Zmluvy) budú Zmluvné strany postupovať podľa časti B.2 Spôsob určenia ceny súťažných
        podkladov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a tvoria Prílohu č. 4 k tejto Zmluve.

                                                                 ČI. IV
                                            Podmienky valorizačnej indexácie

4.1 Jednotkové ceny uvedené v ponuke Zhotoviteľa sú pevné a nemenné počas celej doby trvania
        Zmluvy. Po uplynutí Celkovej lehoty vykonania diela je Zhotovíte!’ povinný požiadať
        Objednávateľa o zazmluvnenie valorizačnej indexácie formou dodatku, ktorým sa upraví cena za
        vykonanie Diela s DPH uvedená ČI. III bod 3.1 Zmluvy. Zhotoviteľ pošle písomný návrh dodatku
        Objednávateľovi akonáhle bude odsúhlasený index v zmysle bodu 4.4 tohto článku Zmluvy (po
        vyhotovení zápisu o výške valorizačného indexu) na odsúhlasenie vo formáte word, vrátane
        všetkých príloh spojených s formálno-právnym uzavretím dodatku. Zmluvné strany berú na
        vedomie, že dodatok sa bude vyhotovovať najneskôr v lehote do konca príslušného kvartálu
        nasledujúceho po odovzdaní Diela.

4.2 Pri výpočte valorizačného indexu sa Zmluvné strany zaväzujú použiť Metodický pokyn
        Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022, ktorým sa stanovuje
        mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby,
        výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov účinného dňa
        8.6.2022 (ďalej len „Metodický pokyn MDV"ý, a to v jeho plnom rozsahu, s výnimkou
        ukazovateľa CMI, ktorý sa uplatní v aktualizovanom znení uvedenom v Prílohe č. 7 Zmluvy.
        Metodický pokyn MDV je neoddeliteľnou Prílohou č. 6 Zmluvy a neoddeliteľnou Prílohou č. 7
        Zmluvy je Tabuľka údajov o úpravách ceny v dôsledku zmien nákladov, ktorá slúži ako vzor pre
        vyhľadanie zdrojov pre výpočet indexov.

4.3 K prvému uplatneniu mechanizmu indexácie dochádza najskôr po 2 (dvoch) kvartáloch
        nasledujúcich po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk do verejného
        obstarávania.

4.4 Zhotoviteľ je povinný postupovať v zmysle bodu 4.2 tohto článku Zmluvy a požiadať
        Objednávateľa formou písomnej žiadosti o prerokovanie valorizačného indexu doloženého jeho
        výpočtom za príslušné obdobie každý kvartál najneskôr do 14 (štrnástich) kalendárnych dní od

                                                                 Strana 7 z 20

O prava o d v o d n e n ia na m oste ev l 0 1 -22U P u riiu r.t

        zverejnenia na web-stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky. Po odsúhlasení
        predloženého valorizačného indexu v 2 (dvoch) origináloch (jeden pre Objednávateľa a jeden pre
        Zhotoviteľa) bude vyhotovený zápis o výške valorizačného indexu za príslušné obdobie kvartál,
        ktorý za Objednávateľa podpíšu osoby oprávnené rokovať o veciach cenových.

4.5 V prípade, ak pri realizácii Diela dôjde k predĺženiu Celkovej lehoty vykonania diela alebo zmene
        Prílohy č. 1 (Harmonogram postupu a prác) v čase podpisu Zmluvy na základe udalosti, ktoré
        preukázateľne zo strany Zhotoviteľa nebolo možné predpokladať a zároveň Zhotoviteľ vykonal
        všetky adekvátne úkony k zabráneniu predĺženia Celkovej lehoty vykonania diela, pre
        mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa článku 2
        ods. 3 Metodického pokynu MDV.

4.6 V prípade, ak pri realizácii Diela dôjde k predĺženiu Celkovej lehoty vykonania diela z dôvodov na
        strane Zhotoviteľa, pre mechanizmus indexácie za práce realizované po pôvodnej Celkovej
        lehote vykonania diela bude rozhodujúcim obdobím kvartál pôvodnej Celkovej lehoty vykonania
        diela.

4.7 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti uvedené v bode 4.1 a bode 4.4 tohto článku Zmluvy
        má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% (päť stotín percenta) z
        fakturovanej ceny za vykonanie Diela v príslušnom kalendárnom roku za každý deň omeškania,
        a to až do predloženia žiadosti o prerokovanie valorizačného indexu podľa bodu 4.4 tohto článku
        Zmluvy alebo do účinnosti odstúpenia od Zmluvy v zmysle nasledujúcej vety tohto bodu tohto
        článku Zmluvy v prípade, ak by valorizačná indexácia upravovala ceny za príslušné obdobie,
        ktoré má byť upravené dodatkom nadol. Objednávateľ je zároveň oprávnený okamžite odstúpiť
        od Zmluvy pre jej podstatné porušenie.

4.8 Valorizačný index je Zhotoviteľ povinný uviesť na príslušnej faktúre s tým, že ČI. V Zmluvy sa
        vzťahuje na podmienky fakturácie valorizačného indexu.

4.9 Všeobecné položky uvedené v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy: Ocenený výkaz výmer nepodliehajú
        valorizácii

                                                                 Či. V
                                                     Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce na Diele.

5.2 Fakturácia ceny za vykonanie Diela (ďalej len „Fakturácia“) bude uskutočňovaná na základe
        mesačných faktúr vyhotovených Zhotoviteľom a doporučene doručených do sídla Objednávateľa.

5.3 Podkladom pre Fakturáciu bude technickým dozorom Objednávateľa potvrdený súpis skutočne
        vykonaných prác na Diele (ďalej len „Súpis“) za príslušný predchádzajúci kalendárny mesiac,
        vyhotovený na základe rekapitulácie uvedenej v stavebnom denníku. Technický dozor
        Objednávateľa potvrdí Súpis až po predložení protokolov o kvalite zabudovávaných materiálov
        a zmesí (preukazné skúšky, certifikáty, resp. všetky výsledky všetkých kontrolných skúšok).

5.4 Práce, ktoré Zhotoviteľ vykoná bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa alebo
        odchýlneod súťažných podkladov, Zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať a nebudú mu uhradené.
        Zhotoviteľovi nevzniká nárok na zaplatenie týchto prác.

5.5 Z každej fakturovanej sumy za vykonané práce na Diele, predstavujúcej časť z ceny za vykonanie
        Diela bez DPH uvedenej v ČI. III bod 3.1 Zmluvy, zadrží Objednávateľ 5% (päť percent) (ďalej len
        „Zádržné“) Táto skutočnosť bude uvedená v každej faktúre.

5.6 Spôsob uvoľnenia Zádržného:

        5.6.1 Zádržné slúži na zabezpečenie všetkých pohľadávok Objednávateľa voči Zhotoviteľovi,
                 ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu. V prípade, ak Zhotoviteľ odmietne po dobu
                 plynutia záručnej doby odstrániť riadne reklamované vady Diela, je Zádržné určené na
                 úhradu nákladov, ktoré Objednávateľovi vznikli v súvislosti s odstránením týchto vád.

                                                                          Strana 8 z 20

O p r a v a o d v o d n e n i a n a m o s t e e v č. D1 -220 P oclturp;;

                 V tomto prípade je Objednávateľ oprávnený jednostranne započítať pohľadávku voči
                 Zhotoviteľovi so Zádržným podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

         5.6.2 Zádržné Objednávateľ uvoľní po uplynutí záručnej doby Diela do 30 (tridsiatich)
                 kalendárnych dní od doručenia žiadosti Zhotoviteľa adresovanej Objednávateľovi, pokiaľ
                 nenastali skutočnosti zakladajúce nárok Objednávateľa postupovať podľa bodu 5.6.1 tohto
                 článku Zmluvy. V prípade, ak nastali skutočnosti zakladajúce nárok Objednávateľa
                 postupovať podľa bodu 5.6.1 tohto článku Zmluvy, vráti Objednávateľ Zhotoviteľovi v lehote
                 podľa predchádzajúcej vety časť Zádržného, ktorá zo Zádržného zostala po uskutočnení
                 zápočtu v súlade s bodom 5.6.1 poslednou vetou tohto článku Zmluvy. Ak po uskutočnení
                 zápočtu v súlade s bodom 5.6.1 poslednou vetou tohto článku Zmluvy nezostala žiadna
                 zostávajúca časť Zádržného/ Zádržné bolo voči pohľadávke Objednávateľa započítané
                 v celkovej výške, nemá Zhotoviteľ nárok na vrátenie žiadnej časti Zádržného.

5.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo Zádržného odo dňa
         zadržania až do momentu, kedy je Objednávateľ povinný uvoľniť Zádržné podľa bodu 5.6 tohto
         článku Zmluvy.

5.8 Na účely Fakturácie sa za deň dodania považuje posledný deň obdobia, na ktoré sa platba
         vzťahuje.

5.9 Splatnosť faktúr je 30 (tridsať) kalendárnych dní od doporučeného doručenia faktúr bez
         nedostatkov do šidla Objednávateľa.

5.10 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
         z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“). Faktúra musí
         obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo Zmluvy, pripadne číslo dodatku, referenčné
         číslo u Objednávateľa, popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy, bankové spojenie podľa Zmluvy
         a musí k nej byť priložený Súpis. V prípade aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona
         o DPH musí faktúra obsahovať aj číselný kód a popis plnenia v zmysle sekcie F Nariadenia
         Komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. októbra 2014. V prípade neaplikácie ustanovenia § 69 ods. 12
         pís. j) Zákona o DPH je Zhotoviteľ povinný túto skutočnosť na faktúre výslovne uviesť. Ak faktúra
         nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo k nej nebudú priložené požadované prílohy,
         Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre
         ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová
         lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej
         alebo doplnenej faktúry. Zmluvné strany berú na vedomie, že za správnosť údajov na faktúre je
         zodpovedný výhradne Zhotoviteľ a nevrátenie faktúry zo strany Objednávateľa sa v žiadnom
         prípade nemôže považovať za potvrdenie správnosti údajov na nej uvedených. V prípade, že
         správca dane udelí Objednávateľovi akúkoľvek sankciu vyplývajúcu z nesprávnej aplikácie
         ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH. má Objednávateľ nárok na náhradu takto
         vzniknutej škody voči Zhotoviteľovi v plnom rozsahu.

5.11 V prípade, ak je Zhotoviteľ v postavení zahraničnej osoby, riadi sa Zákonom o DPH.

5.12 Obálka, v ktorej bude faktúra odosielaná, musí byť označená slovom FAKTÚRA Faktúra musí
         byť odoslaná doporučene. V prípade, ak bude faktúra odoslaná ako obyčajná poštová zásielka
         nie je možné účtovať úrok z omeškania z fakturovanej ceny.

                                                                 ČI. VI
                                                         Zmluvné sankcie

6.1 V prípade, ak Zhotoviteľ nedodrží termín začatia vykonávania stavebných prác podľa ČI. II bod
         2.5 tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty
         vo výške 0,05% (päť stotín percenta) z ceny za vykonanie Diela s DPH uvedenej v ČI. III bod 3.1
         Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.

6.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s ukončením stavebných prác (Diela) v Celkovej lehote
         vykonania diela uvedenej v ČI. II bod 2.1 Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi

                                                            Strana 9 z 20

O p r a v a o d v o d n e n i a na m o s t e e.' č D1 -220

        na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% (päť stotín percenta) z ceny za vykonanie Diela s
        DPH uvedenej v ČI. III bod 3.1 Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.

6.3 V prípade, ak Zhotovíte!’ nedodrží Lehotu obmedzenia dopravy podľa ČI. II bod 2.16 Zmluvy,
        vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,3% (tri desatiny
        percenta) z ceny za vykonanie Diela s DPH uvedenej v ČI. III bod 3.1 Zmluvy za každý aj začatý
        deň omeškania.

6.4 V prípade omeškania Zhotoviteľa spočívajúceho v nesplnení lehoty ukončenia Míľnika diela,
        vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty za každé takéto
        oneskorenie vo výške 8.000,- Eur (osem tisíc eur).

6.5 V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni reklamované vady Diela v lehote podľa ČI. VII bod 7.2 Zmluvy,
        vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05%
        (päť stotín percenta) z ceny za vykonanie diela s DPH uvedenej v bode ČI. III bod 3.1 Zmluvy za
        každý aj začatý deň omeškania.

6.6 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád, resp. nedorobkov v preberacom konaní
        v lehote určenej v Zázname podľa ČI. X bod 10.5 Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči
        Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z ceny za
        vykonanie Diela s DPH uvedenej v ČI. III bod 3.1 Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.

6.7 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením faktúry, vzniká Zhotoviteľovi nárok voči
        Objednávateľovi na úrok z omeškania vo výške 0,05% (päť stotín percenta) z dlžnej sumy za
        každý deň omeškania.

6.8 V prípade, ak kedykoľvek počas vykonávania Diela Objednávateľ zisti, že Zhotoviteľ nedodržal
        kvalitatívne parametre určené pre vykonanie Diela podľa Zmluvy (ČI. XI bod 11.1), vzniká
        Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% (päť
        stotín percenta) z ceny za vykonanie Diela s DPH uvedenej v ČI. III bod 3.1 Zmluvy za každý
        zistený nedostatok. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa vykonať
        Dielo v súlade so Zmluvou.

6.9 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosť uvedenú v ČI. II bod 2.15 a/alebo ČI. VIII bod 8.1
        Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške
        500,- EUR (päťsto eur), a to aj opakovane za každé porušenie.

6.10 Ak Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v ČI. II. bod 2.1, bod 2.3, bod 2.11 Zmluvy,
        ČI. VIII bod 8.3 Zmluvy, ČI. XI. bod 11.2, bod 11.3 Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči
        Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% (päť stotín percenta) z celkovej ceny
        za vykonanie Diela s DPH uvedenej v ČI. III bod 3.1 Zmluvy za každý, aj začatý deň trvania
        porušenia povinnosti, a to samostatne za každé jednotlivé porušenie povinnosti.

6.11 Ak Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v ČI. VIII bod 8.4, bod 8.6, bod 8.8, bod 8.10,
        bod 8.11, bod 8.12, bod 8.18, bod 8.19 Zmluvy, ČI. IX bod 9.1, bod 9.3 Zmluvy, ČI. XII bod 12.3
        Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške
        0,05% (päť stotín percenta) z ceny za vykonanie Diela s DPH za každý zistený nedostatok, a to
        aj opakovane.

6.12 Ustanoveniami tohto ČI. VI Zmluvy nie sú dotknuté nároky Objednávateľa na náhradu škody
        v plnej výške popri zmluvnej pokute v zmysle platných právnych predpisov, t. j. zmluvná pokuta
        sa dojednáva samostatne popri prípadných nárokoch na náhradu škody. Zaplatením akejkoľvek
        zmluvnej pokuty alebo inej paušalizovanej náhrady škody podľa Zmluvy nie je dotknutý nárok
        Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške v zmysle platných právnych predpisov (napr.
        škoda, ktorá mu vznikne prípravou a zabezpečením miesta plnenia spočívajúcim v osadení
        dočasného dopravného značenia, prípadne inými na opravu nadväzujúcimi činnosťami).
        Vyčíslený a odôvodnený nárok je Zhotoviteľ povinný uhradiť.

6.13 V prípade vzájomných nárokov Objednávateľa a Zhotoviteľa, budú Zmluvné strany postupovať
         podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

                                                    Strana 10 z 20

Oprava odvodnenia na moste ev c Gi-220 l-'o a h ľv

                                                                ČI. VII
                                         Záručná doba, zodpovednosť za vadv

7.1 Záručná doba na Dielo je 60 (šesťdesiat) kalendárnych mesiacov.

7.2 Záručná doba Diela začína plynúť dňom písomného prevzatia Diela Objednávateľom od
        Zhotoviteľa na základe písomného odovzdávacieho a preberacieho protokolu v súlade s ČI. X
        bod 10.6 Zmluvy (ďalej len „Preberací protokol“). Počas záručnej doby Diela zodpovedá
        Zhotoviteľ za vzniknuté vady Diela a je povinný ich na základe reklamácie Objednávateľa
        odstrániť na svoje náklady najneskôr do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa doručenia
        reklamácie Objednávateľom Zhotoviteľovi, ak sa s prihliadnutím na povahu vady Zmluvné strany
        písomne nedohodnú na skrátení a/alebo predĺžení tejto doby. Doba od uplatnenia práva zo
        zodpovednosti za vady až do doby, keď Objednávateľ po skončení odstránenia reklamovanej
        vady bol povinný Dielo prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

7.3 Uznanie reklamovanej vady Diela je Zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 14 (štrnástich)
        kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady,
        je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi písomne oznámiť odmietnutie uznania vady s
        odôvodnením v uvedenej 14 (štrnásť) - dňovej lehote. V prípade, ak Zhotoviteľ nedoručí
        Objednávateľovi písomné potvrdenie uznania alebo odmietnutia reklamovanej vady Diela v lehote
        do 14 (štrnástich) kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie, tak Zmluvné strany považujú
        reklamovanú vadu za uznanú Zhotoviteľom.

7.4 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady podľa bodu 7.2 tohto článku Zmluvy alebo ich odmietne odstrániť
        podľa 7.3 tohto článku, Objednávateľ je oprávnený dať vady odstrániť tretej osobe. Objednávateľ
        má voči Zhotoviteľovi nárok na úhradu takto vzniknutých nákladov.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má zmluvne dohodnuté vlastnosti, a že zodpovedá
        technickým predpisom a normám uplatneným v Zmluve, a že nemá vady, ktoré by rušili alebo
        znižovali hodnotu a/alebo schopnosť jeho používania na obvyklé alebo zmluvne predpokladané
        účely.

7.6 V prípade, že pri preberaní Diela alebo počas plynutia záručnej doby Objednávateľ zistí vady
        Diela spočívajúce v nedodržaní kvalitatívnych parametrov určených pre vykonanie Diela podľa
        Zmluvy, má Objednávateľ okrem zákonných nárokov aj nárok voči Zhotoviteľovi na predĺženie
        záručnej doby primerane podľa povahy nedostatku. Prípadné predĺženie záručnej doby sa vykoná
        uzavretím písomného priebežne číslovaného dodatku k Zmluve postupom podľa ČI. XVI bod 16.4
        Zmluvy.

7.7 Pred uplynutím záručnej doby zvolá Objednávateľ hodnotenie stavu Diela, ktoré bude vykonané
        v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou zástupcom odboru mostov
        Objednávateľa, technickým dozorom Objednávateľa a osobami oprávnenými konať za
        Zhotoviteľa v technických veciach. Z prehliadky bude vyhotovený Protokol o ukončení záručnej
        doby diela, v ktorom bude zhodnotený stav Diela ku koncu záručnej doby.

                                                                ČI. VIII
                                                Podmienky vykonania Diela

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie
        bezpečnosti premávky na mieste plnenia a všetky prípadné škody zavinené svojou činnosťou. Pri
        uskutočňovaní prác súvisiacich s vykonaním Diela je Zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky
        súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného
        prostredia ako aj o bezpečnosti premávky na diaľnici vyplývajúce zo zákona č. 8/2009 Z. z.
        o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
        vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
        o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

                                                                             Strana 11 z 20

O p r a v a o d v o d n e n i a na m o s t e e v. c D 1-220 P u d l n u : ■

8.2 Pred začatím vykonávania Diela je Zhotoviteľ povinný okamžite písomne upozorniť
        Objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace
        riadnemu začatiu s prácami.

8.3 Odo dňa odovzdania Staveniska je Zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník k Dielu podľa
        zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
        neskorších predpisov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvalé
        prístupný účastníkom vykonávania Diela a kontrolným orgánom na Stavenisku, a to v obytnom
        kontajnery / unimobunke prípadne na inom miestne na Stavenisku tak, aby bol stavebný denník
        chránený pred krádežou, poškodením, zničením. Konkrétne miesto bude Zmluvnými stranami
        dohodnuté a zaznamenané v Zápise. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú
        odstránené všetky vady a nedorobky Diela. V prípade, ak bude Zmluva podpísaná v čase
        účinnosti zákona č. 201/2022 Z.z. o výstavbe je Zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník k Dielu
        v súlade s týmto právnym predpisom, tým nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa zabezpečiť
        Objednávateľovi, resp. ostatným účastníkom vykonávania Diela prístup k stavebnému denníku,
        kedykoľvek o to požiadajú.

8.4 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez predchádzajúceho písomného príkazu technického
        dozoru Objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela.

8.5 V prípade, ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je
        Zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne, ešte pred vykonaním príslušnej práce,
        písomne upozorniť Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ neupozorní Objednávateľa v zmysle
        predchádzajúcej vety, Zhotoviteľovi nevzniká nárok na zaplatenie naviac prác.

8.6 Zhotoviteľ je povinný v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určenia
        MD SR podľa § 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
        neskorších predpisov.

8.7 Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre riadne vykonanie Diela, je Zhotoviteľ na požiadanie
        Objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o ich kvalite, rozsahu, vplyve na Celkovú
        lehotu vykonania diela a cenu za vykonanie Diela podľa ČI. III bod 3.1 Zmluvy, a to všetko v súlade
        s ustanoveniami ZVO a ČI. I bod 1.3 Zmluvy.

8.8 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na Stavenisku a je povinný odstraňovať na
        svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.

8.9 Pri vykonávaní Diela je Zhotoviteľ viazaný pokynmi Objednávateľa a/alebo technického dozoru
        Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný s odbornou starostlivosťou skúmať, či pokyny mu dané
        Objednávateľom a/alebo technickým dozorom Objednávateľa sú vhodné k vykonaniu Diela.
        V prípade, ak Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne neupozorní Objednávateľa na
        nevhodnosť týchto pokynov zodpovedá za vady Diela, ktoré boli týmito pokynmi spôsobené.
        V prípade, ak bude Objednávateľ písomne trvať na svojich pokynoch napriek skutočnosti, že bol
        na dôvod ich nevhodnosti Zhotoviteľom písomne upozornený, nezodpovedá Zhotoviteľ za vady
        diela priamo spôsobené nevhodnosťou týchto pokynov.

8.10 V prípade vzniku akýchkoľvek odpadov pri vykonávaní Diela je Zhotoviteľ zodpovedný za
        nakladanie s týmito odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
        niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch") a je povinný
        plniť všetky svoje povinnosti, ktoré prislúchajú držiteľovi odpadu podľa príslušných ustanovení
        zákona o odpadoch. Jedná sa najma nie však výlučne o povinnosti držiteľa odpadu podľa
        ustanovenia § 14 ods.1 a § 77 zákona o odpadoch, a to zabezpečenie triedenia, zaraďovania,
        zhromažďovania, určeného spôsobu zhodnocovania a zneškodňovania, odovzdávania, odvozu,
        skladovania, likvidácie odpadu a celkového nakladania so všetkými odpadmi, vrátane
        nebezpečných odpadov určeným spôsobom. Zodpovedný zamestnanec Objednávateľa
        poverený kontrolou selektívnej demolácie je za účelom tejto činnosti oprávnený vykonávať takúto
        kontrolu na Stavenisku priebežne na mesačnej báze.

8.11 Zhotoviteľ je zároveň povinný dodržiavať všetky povinnosti v zmysle vyhlášky Ministerstva
        životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej

                                                                             Strana 12 z 20

O p r a v a o d v o d n e n i a n a m o s t e o v c D1 -220 P o d t n r c n

        povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška
        o evidencii odpadov“), vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg
        odpadov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú
        niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle ostatných
        právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi. V súlade s ust. § 2 vyhlášky 344/2022 Z.z. o
        stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
        zákona o odpadoch sa Zhotoviteľ zaväzuje preukázať Objednávateľovi oprávnenie nakladania s
        odpadmi a udržiavať ho platné počas trvania Zmluvy. Podmienky o fyzickom nakladaní so
        stavebnými odpadmi alebo odpadmi z demolácií stanovené v § 2 vyhlášky Ministerstva životného
        prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií,
        sú uvedené v Prílohe č. 3 Zmluvy.

8.12 Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetky doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadom a v
        zmysle vyhlášky o evidencii odpadov je povinný viesť evidenciu odpadov na Evidenčnom liste
        odpadu. Ku dňu prebratia Diela podľa čl. X bod 10.6 Zmluvy alebo odovzdaniu jednotlivých
        konštrukčných častí Diela pred ich zakrytím podľa čl. X. bod 10.3 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný
        Objednávateľovi odovzdať všetky doklady preukazujúce množstvo odpadov, spôsob nakladania
        s odpadmi, ktoré vznikli pri vykonávaní Diela alebo pri plnení tejto Zmluvy, vrátane Evidenčných
        listov odpadov. Doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi podľa tohto bodu je
        Zhotoviteľ Objednávateľovi povinný predložiť alebo odovzdať aj kedykoľvek na vyžiadanie
        Objednávateľa. Zároveň je Zhotoviteľ povinný všetky doklady podľa tohto bodu vzťahujúce sa k
        nakladaniu s odpadom počas celého kalendárneho roka odovzdať Objednávateľovi za každý
        kalendárny mesiac, najneskôr však do 20 kalendárneho dňa príslušného mesiaca.

8.13 Všetok kovový odpad vo vlastníctve Objednávateľa, ktorý vznikne pri vykonávaní Diela je
        Zhotoviteľ povinný odovzdať spoločnosti oprávnenej na zber a likvidáciou odpadu v mene a na
        účet Objednávateľa. Na tento účel Objednávateľ udelí Zhotoviteľovi plnú moc, ktorej vzor tvorí
        prílohu č. 8 Zmluvy, a to po nadobudnutí účinnosti Zmluvy. Doklad potvrdený spoločnosťou
        oprávnenou na zber a likvidáci odpadu (ďalej len „vážny lístok“), ktorý Zhotoviteľ získa
        odovzdaním kovového odpadu, je povinný odovzdať Objednávateľovi najneskôr do 7 (siedmych)
        dni odo dňa odovzdania kovového odpadu spoločnosti oprávnenej na zber a likvidáciou odpadu.

8.14 V prípade, ak vznikne Objednávateľovi akákoľvek škoda v súvislosti s porušením povinností
        Zhotoviteľa dodržiavať ustanovenia v oblasti nakladania s odpadmi podľa tohto článku Zmluvy,
        Zhotoviteľ je povinný túto škodu v celom rozsahu Objednávateľovi nahradiť. Škodou podľa tohto
        bodu sa myslí aj uloženie akejkoľvek sankcie Objednávateľovi zo strany príslušných orgánov v
        oblasti odpadového hospodárstva za nesplnenie akejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa.

8.15 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce na Diele a zo Staveniska vypratať materiály
        a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.

8.16 Zhotoviteľ berie na vedomie, že po ukončení stavebných prác na Diele sa Dielo spúšťa do plnej
        prevádzky.

8.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že on i iná osoba, ktorej zdroje boli použité na preukázanie finančného
        a ekonomického postavenia spoločne preberajú zodpovednosť za plnenie Zmluvy.

8.18 Pri vykonaní Diela musí byť trvalé prítomný zástupca Zhotoviteľa, poverený riadením prác -
        stavbyvedúci.

8.19 Označenie Staveniska zabezpečí Objednávateľ (príslušné SSÚD alebo SSÚR) v zmysle platných
        a účinných právnych predpisov Slovenskej republiky. Zabezpečenie a údržba dočasného
        dopravného značenia pre usmernenie dopravy počas vykonávania prác nie je súčasťou Diela
        podľa Zmluvy. V prípade, ak zavinením Zhotoviteľa nebude využitý čas trvania dopravného
        obmedzenia (prestoje zavinené Zhotoviteľom), Objednávateľovi vzniká nárok na úhradu nákladov
        za prenájom prenosných dopravných značiek z titulu náhrady škody, a to za dobu trvania prestoja,
        pričom výška náhrady škody bude vyčíslená v zmysle aktuálne platného cenníka Objednávateľa.
        Táto skutočnosť bude uvedená technickým dozorom Objednávateľa v stavebnom denníku.

                                                                           Strana 13 z 20

O p r a v a o d v o d n e n i a na m o s t e ev c D1 22 0 P o d i u r o -

8.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s vykonávaním Diela podľa Zmluvy zamestnávať
        zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu
        prácu a nelegálne zamestnávanie, ako ani právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v
        rozpore so zákonom č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene
        a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o nelegálnej
        práci“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonnik práce v zneni neskorších predpisov,
        Obchodným zákonníkom, zákonom č. 5/2004 Z. z o službách zamestnanosti a o zmene a
        doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o
        sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov
        a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 480/2002 Z.
        z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernicou
        Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne
        normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa
        neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.

8.21 V pripade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí
        porušenie § 7b ods. 5 Zákona o nelegálnej práci, t.j. porušenie zákazu prijať prácu alebo službu,
        ktorú Objednávateľovi na základe Zmluvy dodáva alebo poskytuje Zhotoviteľ ako poskytovateľ
        služby prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude
        Objednávateľovi uložená pokuta, ktorú Objednávateľ uhradí, Objednávateľ si uplatní jej náhradu
        u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje túto pokutu Objednávateľovi nahradiť.

8.22 Zhotoviteľ je pri plnení Zmluvy povinný dodržiavať príslušné právne predpisy v oblasti ochrany
        životného prostredia, a zároveň sa zaväzuje Objednávateľa informovať o každom správnom
        alebo inom konaní týkajúcom sa porušenia povinnosti na úseku ochrany životného prostredia a
        poskytnúť Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť, všetky potrebné informácie a podklady.

8.23 V pripade, ak konaním Zhotoviteľa v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy dôjde k porušeniu
        predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, Objednávateľ má nárok voči Zhotoviteľovi na
        zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (päťsto eur) za každé takého porušenie.

8.24 V pripade prác vykonávaných v noci je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť dodržiavanie všeobecne
        záväzných právnych predpisov priamo alebo nepriamo súvisiacich s vykonávaním nočných prác,
        a to najmä, ale nie len, predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a pod.
        Zhotoviteľ je taktiež povinný zadovážiť si technické vybavenie potrebné na výkon nočných prác
        (najmä, nie však výlučne, osvetlenie). Všetky náklady s tým spojené sú zahrnuté do ceny za
        vykonanie Diela podľa ČI. III bod 3.1 Zmluvy.

                                                                ČI. IX
                                                         Subdodávatelia

9.1 Zhotoviteľ nesmie Dielo ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť Diela môže
        Zhotoviteľ odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname
        subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 5 tejto Zmluvy - Zoznam subdodávateľov a podiel
        subdodávok (ďalej len „Príloha č. 5“). Súhlas Objednávateľa s dodaním časti Diela
        prostredníctvom subdodávateľa nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky
        práce a činnosti subdodávateľa.

9.2 Ak sa na Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra
        partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
        a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o
        registri partnerov verejného sektora"), potom je Zhotoviteľ, ako aj jeho subdodávatelia, povinný
        dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania Zmluvy, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie
        tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa
        predchádzajúcej vety je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť v okamihu, v ktorom sa o
        tomto porušení dozvedel. Ak v súvislosti s porušením vyššie uvedenej povinnosti uloží príslušný
        orgán Objednávateľovi akúkoľvek sankciu, Zhotoviteľ je povinný túto sankciu mu v plnej výške
        nahradiť.

                                                            Strana 14 z 20

O prava o d v o d n e n ia na m o ste ev c D 1-220  .r.\ <

9.3 Počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 5
        výlučne formou písomného priebežne číslovaného dodatku k Zmluve postupom podľa ČI. XVI
        bod 16.4 Zmluvy. Nový subdodávateľ musí spĺňat povinnosť zápisu v registri partnerov verejného
        sektora podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora, a to v prípade, ak mu takáto
        povinnosť zo Zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. Objednávateľ má právo
        odmietnuť podpísať dodatok a požiadať Zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to
        závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného
        sektora podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť
        zo Zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva, nekvalitne realizované práce
        konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich stavbách, nesplnenie podmienok pre výmenu
        subdodávateľa atcľ ). Zhotoviteľ je povinný žiadosti Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety
        bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať
        povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona o registri partnerov
        verejného sektora, a to v prípade, ak mu takáto povinnosť zo Zákona o registri partnerov
        verejného sektora vyplýva.

9.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č. 5 obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41
        ods. 3, 4 a 6 ZVO. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 ZVO sú údaje o všetkých známych
        subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do
        príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a
        priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „Údaje“). Zmenu Údajov akéhokoľvek
        aktuálneho subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi,
        pričom Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu Údajov nie je potrebné uzatvoriť
        dodatok k Zmluve. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety
        má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (sto eur) za každý jeden
        neoznámený zmenený Údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti
        vznikne. V dodatku k Zmluve, ktorým sa mení pôvodný subdodávateľ, je zhotoviteľ povinný uviesť
        aktuálne a úplné Údaje nového subdodávateľa. V prípade, ak zhotoviteľ bezodkladne neoznámi
        subdodávateľa, resp. ďalšieho subdodávateľa Objednávateľovi, je povinný zaplatiť
        Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- EUR (päťtisíc eur).

9.5 V prípade, ak Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 33 ZVO inou osobou, je
        povinný pri plnení Zmluvy skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využil na
        preukázanie finančného a ekonomického postavenia. V prípade, ak Zhotoviteľ preukazoval
        splnenie podmienok účasti podľa § 34 ZVO inou osobou, je povinný pri plnení Zmluvy skutočne
        používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo
        odbornej spôsobilosti. V prípade nedodržania týchto povinností je Zhotoviteľ povinný zaplatiť
        Objednávateľovi zmluvnú pokutu za každé takéto porušenie vo výške 5.000,- EUR (päťtisíc eur).
        Porušenie týchto povinností sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. Objednávateľ je
        zároveň v tomto prípade oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy pre jej podstatné porušenie.

                                              ä. x

                                                        Preberanie Diela

10.1 Zmluvné strany sa dohodli na preberaní Diela ako celku. Žiadna časť Diela nesmie byť zakrytá
        bez súhlasu technického dozoru Objednávateľa a Zhotoviteľ je povinný umožniť technickému
        dozoru Objednávateľa skontrolovať akúkoľvek časť Diela. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú
        inak, náklady na kontrolu Diela znáša Zhotoviteľ.

10.2 Zhotoviteľ pripraví k preberaciemu konaniu celkové hodnotenie kvality vykonaných stavebných
        prác na Diele, v zmysle bodu 10.7 tohto článku Zmluvy.

10.3 Preberanie Diela bude vykonané v súlade s TKP, podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných
        výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade
        s kontrolným a skúšobným plánom. O odovzdaní jednotlivých konštrukčných častí Diela pred ich
        zakrytím budú vykonané záznamy v stavebnom denníku, ktoré potvrdí svojím podpisom technický
        dozor Objednávateľa, čo však nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady,
        nedostatky alebo nedorobky. Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty,
        dodávky a vykonané práce, nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky
        a nedorobky.

                                                                                   Strana 15 z 20

O p r a v a o d v o d n e n i a n a m o s t e ev c D 1 -2 .' 0 P o t i - i i >! -

10.4 Za riadne ukončené Dielo sa považuje ukončenie stavebných prác na Diele riadne a včas, bez
        vád, resp. nedorobkov, a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na Dielo podľa
        Zmluvy, súťažných podkladov a všetkých technických noriem.

10.5 Preberacie konanie Diela začína na základe postupu a v lehote podľa ČI. II bod 2.14 Zmluvy.
        V prípade, ak po začatí preberacieho konania Diela Objednávateľ zistí vady, resp. nedorobky na
        Diele, Zmluvné strany spišu Záznam zo začatia preberacieho konania diela (ďalej len „Záznam“),
        ktorý podpíšu za Zmluvné strany osoby oprávnené konať v technických veciach a technický dozor
        Objednávateľa. V Zázname Zmluvné strany spíšu vady, resp. nedorobky Diela. V Zázname
        Objednávateľ určí Zhotoviteľovi lehotu na odstránenie vád. resp. nedorobkov Diela. Zhotoviteľ je
        povinný vady, resp. nedorobky Diela uvedené v Zázname odstrániť v lehote stanovenej
        Objednávateľom v Zázname.

10.6 Ak po začatí preberacieho konania Objednávateľ nezistí vady, resp. nedorobky Diela, alebo ak
        vady, resp. nedorobky Diela budú odstránené podľa bodu 10.5 tohto článku Zmluvy, o odovzdaní
        a prevzatí Diela spíšu Zmluvné strany Preberací protokol, ktorý podpíšu za Zmluvné strany
        osoby oprávnené konať v technických veciach a technický dozor Objednávateľa. Dňom
        podpísania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami prechádza na Objednávateľa
        nebezpečenstvo škody na Diele.

10.7 Najneskôr ku dňu podpisu Preberacieho protokolu je Zhotoviteľ povinný odovzdať
        Objednávateľovi kompletnú Správu o hodnotení kvality stavebných prác v 2 (dvoch)
        vyhotoveniach, stavebný denník v 1 (jednom) vyhotovení a dokumentáciu skutočného
        realizovania stavby (DSRS) v 3 (troch) vyhotoveniach a komplet dokumentáciu predloženú
        k preberaniu Diela v 1 (jednom) vyhotovení, vrátane dokumentácie skutočného realizovania
        stavby (DSRS) v digitálnej forme na USB nosiči.

              ČI. XI
Kvalita vykonaných prác

11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo vykonať podľa TKP, slovenských technických noriem (ďalej len
        „STN“) a európskych noriem (ďalej len „EN“) platných a účinných v čase vykonávania Diela.
        Pokiaľ v priebehu vykonávania Diela dôjde k zmene predpisov a noriem účinných v čase
        predkladania ponuky, Zhotoviteľ je povinný na túto skutočnosť upozorniť osobu vykonávajúcu
        technický dozor Objednávateľa a čakať na jeho pokyn týkajúci sa ďalšieho postupu.

11.2 Minimálne 21 (dvadsaťjeden) dní pred realizáciou jednotlivých technológii je Zhotoviteľ povinný
        predložiť Objednávateľovi technologický predpis (postup spracovaný pre konkrétnu technológiu,
        certifikáty kvality a preukazné skúšky všetkých materiálov zabudovávaných do konštrukcie) na
        odsúhlasenie Objednávateľom. Každý technologický predpis musí byť schválený
        Objednávateľom minimálne 14 (štrnásť) kalendárnych dní pred začatím realizácie prác.

11.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu podpísania Zmluvy predložiť Objednávateľovi kontrolný a skúšobný
        plán (príručka kvality).

                                           ČI. XII
Spolupráca Zhotoviteľa s Objednávateľom pri stavebných prácach

12.1 Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho                                   a v prípade jeho neprítomnosti

*, ktorý je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí Staveniska, mesačnom zisťovaní

skutočne vykonaných prác, na kontrolných dňoch, pri vykonávaní predpísaných skúšok,

odovzdaní jednotlivých konštrukčných častí Diela pred ich zakrytím podľa ČI. X bod 10.3 Zmluvy

a/alebo prevzatím Diela a vyhotovení faktúr.

Objednávateľ poveruje funkciou technického dozoru poverenú osobu so strediska správy,
prevádzky a údržby, SSÚD Liptovský Mikuláš. V ich neprítomnosti bude technický dozor
vykonávať poverený zástupca Objednávateľa - menovite bude upresnený pri odovzdaní
staveniska. Technický dozor bude zastupovať objednávateľa pri odovzdaní staveniska, zisťovaní

                                                                              Strana 16 z 20

O p r a v a o d v o d n e n i a na m o s t e ev c. D i - 2 2 0 P o d u n v -

        skutočne vykonaných prác, na kontrolných dňoch, pri kontrole vykonávania predpísaných skúšok,
        prevzatí jednotlivých konštrukčných častí Diela pred ich zakrytím podľa ČI. X bod 10.3 Zmluvy
        a/alebo prevzatím Diela, kontrole vyhotovených faktúr a v iných prípadoch zverených
        technickému dozoru podľa Zmluvy.

12.2 V prípade zmeny stavbyvedúceho počas trvania Zmluvy, Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť
        stavbyvedúceho len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Objednávateľom
        písomne odsúhlasená osoba stavbyvedúceho je poverená výkonom funkcie až do doby
        ukončenia platnosti Zmluvy, resp. do doby odsúhlasenia novej zmeny uvedenej osoby. Nový
        stavbyvedúci musí spĺňať podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 ZVO určené pre činnosť
        stavbyvedúceho, ktorých splnenie preukazoval Zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní. Súhlas
        Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti a zodpovedností za činnosti stavbyvedúceho.
        Objednávateľ má právo požiadať Zhotoviteľa o zmenu stavbyvedúceho vybratého Zhotoviteľom,
        ak nový stavbyvedúci nespĺňa uvedené podmienky účasti.

12.3 V prípade stavbyvedúceho, ktorý vykonáva činnosť v postavení samostatne zárobkovo činnej
        osoby a bola ním preukazovaná technická a odborná spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 1 ZVO, je
        Zhotoviteľ oprávnený zmeniť osobu stavbyvedúceho iba za dodržania podmienok uvedených v §
        34 ods. 3 ZVO.

                                                            Článok XIII
                                                       Sociálne hľadisko

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v rámci vykonávania Diela podľa Zmluvy majú v súlade s § 2 ods.
        5 písm. p) a § 10 ods. 7 ZVO záujem na zavedení pozitívneho sociálneho vplyvu, a to
        prostredníctvom použitia sociálneho hľadiska (ďalej len „sociálne hradisko“).

13.2 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa v súlade s ustanoveniami ZVO uvedenými v bode 13.1 tohto článku
        Zmluvy dohodli, že Zhotoviteľ bude vykonávať Dielo podľa Zmluvy prostredníctvom najmenej 1
        (jednej) osoby, ktorá je s ním, alebo s jeho subdodávateľom/mi v pracovnoprávnom alebo inom
        obdobnom pracovnom vzťahu a ktorá zároveň spĺňa alebo pred nástupom do zamestnania
        spĺňala postavenie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 8 ods. 1) a 2) zákona č.
        5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
        neskorších predpisov. Zhotoviteľ zamestnanie takejto osoby potvrdí Čestným vyhlásením o
        plnení povinnosti sociálneho verejného obstarávania, ktorá je ako príloha č. 9 neoddeliteľnou
        súčasťou Zmluvy.

13.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ku dňu začatia realizácie Diela ako aj počas celej doby jeho realizácie
        bude zamestnávať on alebo jeho subdodávatelia v pracovnoprávnom alebo inom obdobnom
        vzťahu najmenej 1 (jednu) osobu, ktorá spĺňa minimálne 1 (jedno) kritérium sociálneho hľadiska:

     a) zamestnanec je mladší ako 26 rokov veku a ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú
          prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia
          nemal pravidelne platené zamestnanie,

     b) zamestnanec je starší ako 50 rokov veku,
     c) zamestnanec bol pred nástupom do zamestnania vedený v evidencii uchádzačov o

          zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
     d) zamestnanec, ktorý dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie podľa § 16 ods.

          4 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých
          zákonov v znení neskorších zákonov (ďalej len „zákon o výchove a vzdelávaní“),
     e) zamestnanec, ktorý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred
          zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie,
     f) zamestnanec štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený azyl alebo ktorému bola
          poskytnutá doplnková ochrana, podľa § 2 písm. b) zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene
          a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
     g) zamestnanec, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou alebo viacerými osobami
          odkázanými na jeho starostlivosť alebo starajúca sa aspoň o jedno dieťa pred skončením
          povinnej školskej dochádzky podľa § 19 zákona o výchove a vzdelávaní,

                                                                          Strana 17 z 20

O p r a v a o d v o d n e n i a na m o s t e ev t D1-220 r>,>.!tu, - i ■

     h) občan so zdravotným postihnutím.

13.4 Objednávateľ má právo vyžiadať si od Zhotoviteľa kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy informácie
        o tom, ako plní ustanovenia tohto článku Zmluvy a Zhotoviteľ je povinný poskytnúť
        Objednávateľovi nevyhnutne potrebnú súčinnosť, ktorou preukáže pravdivosť údajov uvedených
        v prílohe č. 9 Zmluvy (Čestné vyhlásenie o plnení povinnosti sociálneho verejného obstarávania).

                                                               Či. XIV
                                                       Ukončenie Zmluvy

14.1 Zmluva zanikne v celom rozsahu splnením všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných strán,
        t.j. pouplynutí záručnej doby a odstránení prípadných vád reklamovaných v záručnej dobe.
        Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou Zmluvných strán, písomným odstúpením od Zmluvy
        niektorou Zmluvnou stranou a výpoveďou Objednávateľa.

14.2 Ukončením Zmluvy akýmkoľvek spôsobom nie sú dotknuté práva Objednávateľa súvisiace so
        Zádržným v zmysle ČI. V bod 5.5 a nasl. Zmluvy, so zárukou Diela počas jeho záručnej dobya
        zodpovednosťou za vady vzťahujúce sa na Dielo. Ukončením Zmluvy akýmkoľvek spôsobom nie
        je dotknuté právo Objednávateľa na zaplatenie zmluvných pokút a/alebo náhrady škody v zmysle
        Zmluvy.

14.3 V prípade zániku Zmluvy dohodou Zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode
        (ďalej len „Deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky
        Zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinnosti alebo z ich porušenia druhou
        Zmluvnou stranou ku Dňu zániku zmluvy dohodou.

14.4 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl.
        Obchodného zákonníka, pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak. Odstúpenie od Zmluvy musí mať
        písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane a je účinné dňom doručenia
        odstúpenia Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.

14.5 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia
        Zmluvy Zhotoviteľom. Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom považuje
        najmä:

        a) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v rámci procesu verejného obstarávania, výsledkom ktorého je
            uzatvorenie Zmluvy predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo
            skreslené údaje;

        b) ak Zhotoviteľ zmení subdodávateľa bez predchádzajúceho písomného súhlasu
            Objednávateľa alebo zmení rozsah subdodávok oproti ponuke;

        c) ak Zhotoviteľ nedodrží Celkovú lehotu vykonania diela uvedenú v ČI. II bod 2.1 Zmluvy, ak
            nenastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť upravené v Zmluve;

        d) ak je Zhotoviteľ v omeškaní s ukončením lehoty Míľnika diela uvedenej v zmysle bodu 6
            Prílohy č. 3 o viac ako 10 (desať) kalendárnych dní, ak nenastanú okolnosti vylučujúce
            zodpovednosť upravené v Zmluve;

        e) ak Zhotoviteľ nedodrží kvalitu vykonávania Diela podľa TKP, STN a EN a vadu zistenú
            Objednávateľom počas vykonávania Diela neodstráni v dohodnutých termínoch a/alebo
            dohodnutým spôsobom podľa Zmluvy;

        f) ak Zhotoviteľ neodstráni vady zistené pri preberaní Diela v lehote podľa ČI. X bod 10 5Zmluvy
            alebo počas záručnej doby v lehote podľa ČI. VII bod 7.2 Zmluvy, ak nebola písomne
            dohodnutá iná doba;

        g) ak Zhotoviteľ poruší ustanovenie ČI. VIII bodu 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.19,
             8.21, 8.22, ČI. IX, ČI. Xlll bodu 13.2, 13.4, ČI. XVI bodu 16.2 Zmluvy;

                                                                                  Strana 18 z 20

O p r a v a o d v o d n e n i a na m o s t e ev c D 1 - 2 2 0 -’ í i í í i ,.-vi

        h) ak Zhotoviteľ nedodrží Lehotu obmedzenia dopravy podľa ČI. II bod 2.16 Zmluvy;

        i) v ďalších prípadoch uvedených v ZVO a/alebo Zmluve;

        j) ak Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, bol podaný návrh
            na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie
            záväzkov Zhotoviteľa v zmysle Zmluvy je vážne ohrozené, ako aj v prípade, že na miesto
            Zhotoviteľa vstúpi iná osoba následkom právneho nástupníctva.

14.6 V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy sú Zmluvné strany oprávnené od Zmluvy odstúpiť
        po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve druhej Zmluvnej strany na
        odstránenie konania v rozpore so Zmluvou a/alebo prílohami a/alebo právnymi predpismi ako aj
        následkov takéhoto konania, ktorá bude riadne doručená druhej Zmluvnej strane. Ak sa Zmluvné
        strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je
        10 (desať) kalendárnych dní. Za nepodstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa sa
        považuje akékoľvek iné porušenie Zmluvy a/alebo jej príloh a/alebo právnych predpisov, ktoré
        nie je považované za podstatné porušenie podľa bodu 14.5 tohto článku Zmluvy.

14.7 Objednávateľ je oprávnený vypovedať Zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať
        písomnú formu. Výpovedná lehota je 2 (dva) kalendárne týždne a začína plynúť dňom doručenia
        výpovede Zhotoviteľovi.

14.8 V prípade výpovede Zmluvy podľa bodu 14.7 tohto článku Zmluvy má Zhotoviteľ nárok, aby mu
        Objednávateľ zaplatil časť z ceny za vykonanie Diela s DPH uvedenej v ČI. III bod 3.1 Zmluvy
        zodpovedajúcu vykonaným prácam na Diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Do 14
        (štrnástich) kalendárnych dni odo dňa uplynutia výpovednej lehoty je Zhotoviteľ povinný odovzdať
        Objednávateľovi Dielo, resp. vykonané časti Diela vrátane súvisiacej dokumentácie v stave
        zodpovedajúcom vykonaným prácam na Diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Odovzdanie
        a prevzatie vykonanej časti Diela podľa tohto bodu Zmluvy sa uskutočni podpísaním
        Odovzdávacieho - preberacieho protokolu osobami oprávnenými konať v technických veciach
        a technický dozor Objednávateľa.

14.9 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení
        Zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena
        v oprávneniach konať v mene Zhotoviteľa) alebo akúkoľvek inú zmenu majúcu priamy vplyv na
        plnenie zo strany Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti Objednávateľovi
        najneskôr do 10 (desiatich) kalendárnych dní odo dňa. kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak
        neurobí, zodpovedá v plnej výške za škodu spôsobenú Objednávateľovi v dôsledku porušenia
        tejto povinnosti a Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa
        považuje aj zmena bankového spojenia Zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj
        potvrdenie príslušnej banky.

                                                                ČI. XV
                                                           Doručovanie

15.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou
        sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne, ak táto Zmluva výslovne
        neupravuje iný spôsob doručenia. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti
        druhou Zmluvnou stranou, ktorej je písomnosť adresovaná (ďalej aj ako „adresát1'). V prípade,
        ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia
        prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte,
        za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť
        vráti Zmluvnej strane, ktorá ju odoslala (ďalej aj ako „odosielateľ“) s označením pošty „adresát
        neznámy" alebo „adresát sa odsťahoval" alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň
        doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky s doručovanou písomnosťou odosielateľovi.

15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti podľa ČI. II. bod 2.1, bod 2.2, bod 2.3 Zmluvy, ČI. IV
        bod 4.1 Zmluvy, je možné doručovať prostredníctvom e-mailu (aj bez podpísania zaručeným

                                                                    Strana 19 z 20

O p r a v a o d v o d n e n i a na m o s t e e v c 01 -2?D P'.mííu

        elektronickým podpisom). Zmluvné strany sa dohodli, že sú povinné potvrdiť prijatie, resp.
        doručenie, e-mailu druhej Zmluvnej strane najneskôr do 96 hodín.

15.3 Pri dokazovaní doručenia podľa bodu 15.1 tohto článku Zmluvy je postačujúce preukázať, že
        odoslanie sa uskutočnilo v súlade s uvedeným ustanovením, teda že obálka obsahujúca
        písomnosť bola riadne odoslaná na adresu Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy,
        prípadne na inú adresu, ktorá bola preukázateľne oznámená Zmluvnou stranou, teda bola
        odovzdaná na poštovú prepravu ako predplatená doporučená poštová zásielka.

15.4 Pri dokazovaní doručenia podľa bodu 15.2 tohto článku Zmluvy je postačujúce preukázať, že
        doručenie sa uskutočnilo v súlade s uvedeným ustanovením.

15.5 Zmluvné strany sú povinné počas trvania Zmluvy oznamovať bezodkladne zmenu obchodného
        mena, sídla, IČO, bankového spojenia, e-mailovej adresy a ďalších údajov uvedených v Zmluve
        potrebných pre plnenie Zmluvy.

                                                               Čt. XVI
                                                   Záverečné ustanovenia

16.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami
        Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a
        účinnými v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov
        Zmluvných strán týkajúcich sa Zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom
        a jednou zo Zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc a príslušnosť súdov
        Slovenskej republiky.

16.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce zo Zmluvy na
        tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností)
        vyplývajúcich zo Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade,
        že Zhotoviteľom je združenie bez právnej subjektivity, účastníci Zmluvy na strane Zhotoviteľa sa
        nemôžu zmeniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Porušenie povinností
        podľa tohto bodu zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje
        Objednávateľa od Zmluvy okamžite odstúpiť. Nárok Objednávateľa na náhradu škody tým nie je
        dotknutý.

16.3 Zmluva je vyhotovená v 5 (piatich) rovnopisoch, pričom pre Objednávateľa sú určené 3 (tri)
        rovnopisy a pre Zhotoviteľa 2 (dva) rovnopisy.

16.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu je možné zmeniť len písomnými číslovanými dodatkami,
        ak nie je výslovne uvedené v tejto Zmluve inak, a dohoda o skončení Zmluvy musí byť písomná.
        Dodatok k Zmluve ako aj dohoda o skončení Zmluvy musia byť podpísané oprávnenými
        zástupcami Zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa
        má za to, že k uzatvoreniu dodatku k Zmluve alebo dohody o ukončení Zmluvy nedošlo. Zhotoviteľ
        berie na vedomie, že Objednávateľ je povinný pri uzatváraní dodatkov ku Zmluve postupovať
        podľa § 18 ZVO.

16.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne,
        že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným
        podpisom.

16.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom
        nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády
        Slovenskej republiky.

16.7 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú prílohy:
        1. Harmonogram postupu a trvania prác
        2. Ocenený výkaz výmer
        3. Opis predmetu zákazky
        4. Spôsob určenia ceny
        5. Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

                                                                            Strana 20 z 20

Oprava o d v o d n e n ia na m o ste ev č D 1-220 Po-di.m n

        6. Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 19/2022, ktorým sa stanovuje
            mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby,
            výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov

        7. Tabuľka údajov o úpravách ceny v dôsledku zmien nákladov
        8. Vzor splnomocnenia na odovzdanie kovového odpadu
        9. Čestné vyhlásenie o plnení povinnosti sociálneho verejného obstarávania

        V prípade rozporu medzi vlastným textom Zmluvy a jej vyššie uvedenými prílohami, má prednosť
        vlastný text Zmluvy, okrem prípadu uvedeného v bode 16.8 Zmluvy.

16.8 Súčasťou Zmluvy sú súťažné podklady Objednávateľa, ponuka Zhotoviteľa a vysvetlenie
        súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú
        ustanovenia Zmluvy, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami Zmluvy prednosť a platia
        vysvetlenia súťažných podkladov.

                                                             V              1&AUE M
V Trebišove dňa 28.5.2024                                       ..!)+?.:...C,... d ň a ......................
Zhotoviteľ:
                                                             Objednávateľ:

ARMSTAy<^r.o. - vedúci člen združenia                        Národná dibfničná spoločnosť, a.s.
Eduard JaijosKo                                              Ing. Filip Macháček
konateľ                                                      predseda predstavenstva 3
                                                             generálny riaditeľ

INVY trade, sr.r.o. - člen združenia                         Národná diaľpičaéŕáDdločnosť, a.s
Ľubomír Priateľ                                              PhDr. Rastislav Drooéa
konateľ                                                      podpredseda pre/isnavenstva

Príloha č. 1 k časti B.3   Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok {zároveň príloha č.5
Príloha č. 2 k časti B.3   k Zmluve o dielo)
Príloha č. 3 k časti B.3   Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 19/2022
Príloha č. 4 k časti B.3   (zároveň príloha č. 6 k Zmluve o dielo)
                           Tabuľka údajov o úpravách ceny v dôsledku zmien nákladov
                           (zároveň príloha č. 7 k Zmluve o dielo)

                            Vzor splnomocnenia (zároveň príloha č. 8 k Zmluve o dielo)

Zhotoviteľ je povinný v návrhu zmluvy uviesť (s presnými údajmi) všetky náležitosti právneho
úkonu podľa vyššie uvedeného.

                                                                                     •                                                    v                 Dôverné
                                                                                                                                             ma
     &        I N W ^ V >TRADE #.r.o,                                           Oprava odvodnenia na moste ev.č. Dl-220 Podtureň

A R M IT A V

                                        Názov úlohy                    Trvanie  Ukončenie od
                                                                                zahájenia prác
Oprava odvodnenia na moste ev.č. Dl-220 Podtureň                      105 dni
  (.Etapa -ľavý most                                                  69 dni        v dňoch

     Demontáž zvodníc                                                 5 dni           105
    Zarezanie a vylamovanie liateho asfaltu na rímsach                10 dni           69
     Frézovanie časti vozovky pri rímse                               3 dni
    Búranie drenážneho kanállka                                       8 dni               5
    Odstránenie mreží odvodňovačov                                    3 dni              10
     Úprava odtokov odvodňovača, jadrové vŕtanie                      10 dni              8
     Betonáž jestvujúcich potrubí v NK                                8 dni              14
     Úprava taniera odvodňovača, osadenie "F” tvaroviek.                                  9
hydroizolačný nástrek                                                 10 dni             16
    Osadenie mreží odvodňovačov                                                          18
    Odstránenie plechov na rímse + dočistenie ríms                    3 dni
    Osadenie prefabrikovaných dosiek ríms                             20 dni    20
     Drenážny plastbetôn                                              43 dni
     Liate asfalty + zálievky                                         30 dni    22
    Osadenie zvodníc                                                  12 dni    28
     M íľnik č .l - Ukončenie prác hore na ľavom moste (práce, ktoré  8 dni     54
obmedzujú dopravu)                                                              58
     Presmerovanie dopravy                                            Odni      61
                                                                                69
  II.Etapa- pravýmost, ľavýjazdnýpás                                  0 dni
                                                                                69
    Odstránenie mreží odvodňovačov                                    18 dni
     Úprava odtokov odvodňovača, jadrové vŕtanie                                69
     Betonáž. jestvujúcich potrubí v NK                               2 dni
     Úprava taniera odvodňovača, osadenie "F" tvaroviek,              10 dni    87
hydroizolačný nástrek                                                 5 dni
    Osadenie mreži odvodňovačov                                                 71
                                                                      6 dni     80
    Míľnik Č.2- Ukončené práce na oprave odvodnenia na pravom                   82
                                                                      2 dni
moste v rýchlom jazdnom pruhu                                                   85
     Presmerovanie dopravy                                            Odni
                                                                                87
  (II.Etapa - pravý most, pravý jazdný pás                            0 dm
                                                                                87
     Odstránenie mreží odvodňovačov                                   18 dni
     Úprava odtokov odvodňovača, jadrové vŕtanie                                87
     Betonáž jestvujúcich potrubí v NK                                2 dni
     Úprava taniera odvodňovača, osadenie "F" tvaroviek,              10 dni    105
hydroizolačný nástrek                                                 5 dni
     Osadenie mreží odvodňovačov                                                89
     Ukončenie prác                                                   6 dni     98
     Presmerovanie dopravy                                                      100
                                                                      2 dm
Práce v komore a pod mostom                                           0 dni     103
                                                                      Odni
  Odstránenie potrubia v komore + vypratanie, ľavý most                         105
  Odstránenie potrubia v komore + vypratanie, pravý most              100 dni
  Sanačné práce ľavý most                                                       105
  Montáž odvodňovacieho potrubia ľavý most                            30 dni
  Sanačné práce pravý most                                            30 dni    105
  Montáž odvodňovacieho potrubia pravý most                           50 dni
                                                                      45 dni    105
                                                                      50 dm
                                                                      30 dni    38

                                                                                68

                                                                                55

                                                                                58              ďuard Janoško

                                                                                105             'ÄRMSTAV, s.r.o. - vedúci člen združenia
                                                                                105

Oprava odvodnenia na moste ev.č. D1-220 Podtureň                                                               Dôverné

                                                             Príloha Č.1 k B2 -Výkaz výmer (zároveň Príloha č.2 k Zmluve)
                                                                                                                     Rekapitulácia stavby

Číslo časti stavby  Klasifikácia stavieb  Oprava odvodnenia   3 107 164,60   621 432,92   3 728 597,52
201-00              2141                                     3 107 164,60   621 432.92   3 728 597,52
Celkový súčet

Edu£u*fóumoško - konateľ
A R M ^A V , s.r.o. - vedúci člen združenia

ĽuL^iiiu rriateľ, konateľ
INVY trade, s.r.o. - člen združenia

O prava odvodnenia na m oste ev.č. D 1-220 Podtureň                                                                                                                                             Dôverné

                                                                                                                                               Príloha č.1 k B2 -Výkaz výmer (zároveň Príloha č.2 k Zmluve)
                                                                                                                                                                                                                         Súpis prác

45.00.00 - Všeobecné položky v  45.00.00                          00000106  Dokumentácia na vykonanie prác (DVP)                               sub                                             2,000       Jednotková cena
procese obstarávania            45.00.00                          00000107                                                                                                                     2,000
                                45.00.00                          00010401                                                                                                                    38,886                      16 749,56
                                                                            Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS)                 sub                                                                          7 979,30
                                                                  00020801
                                                                            Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a suti,                                                                                      52,34
                                                                  00030705                                                                                                               t
                                                                  00060121
                                                                  05010205  poplatok za recyklácíu

                                45.00.00                          05010604  Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky geodetické zabezpečenie m2                                            7 006,736    1,49
                                                                  05020651
                                45.00.00                          05020881  Staveniskové náklady zhotoviteľa pomocné práce zhotovovacie alebo  sub                                                  1,000  209 376,16
                                45.00.00                                                                                                                                                      2 080,000             4.96
                                45.11.11                          05020883  zaisťovacie lešenia
                                                                                                                                                                                                    6,490        279,59
                                                                  05020884  Zariadenie staveniska, prevádzkové, oplotenie staveniska           m

45.11.11 - Demolačné práce                                        05030162  Búranie konštrukcii muriva, priečok, pilierov,prekladov
                                                                                                                                                                                          m3
                                                                  05030407
                                                                  05080200  železobetónových
                                                                  05090205
                                45.11.11                          05090362  Búranie konštrukcií, prisekanie a osekávanie muriva,vysekávanie                                                       10,417   651,37
                                45.11.11                          05090462                                                                                                                m3    614,016     54,95
                                45.11.11                          05090500                                                                                                                    2 872.893       8,54
                                                                  01010001  výklenkov rýh a kapies v m urive betó

                                                                  21200218  Vybúranie konštrukcií a demontáže, krytiny plechovej               m2
                                                                  21250106
                                                                  21250320  Vybúrame konštrukcii a demontáže, vonkajších oceľových potrubí do
                                                                  21250321                                                                                                                m
                                                                  21250424
                                                                  21250530  šrotu
                                                                  21251161
                                45.11.11                                    Vybúranie konštrukcii a demontáže, vonkajších oceľových potrubí,                                                  156,000      32,57
                                                                  27031176                                                                                                                ks

                                                                  27031179  doplnkových konštrukcií

                                45.11.11                                    Vybúranie konštrukcii a demontáže, vonkajších oceľových potrubí,                                                  2 742,000    3,32
                                                                                                                                                                                          ks

                                                                            rezanie potrubia

                                45.11.11                                    Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií                                                  2 252,953    4,86
                                                                                                                                                                                          m2

                                                                            krytov bitúmenových

                                45.11.11                                    Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia.stien,                                              2 083.384       2,35
                                                                                                                                                                                          m     742,400     28,51

                                                                            oplotenia kovových                                                                                                9 239,700       6,98
                                                                                                                                                                                              1 250,415       4,93
                                45.11.11                                    Doprava vybúraných hm ôt vodorovná                                 t                                              2 660,949       0,66
                                                                                                                                                                                                           139,58
                                45.11.11                                    Doplňujúce práce, úprava stavebných konštrukcii vysokotlakým vodným                                                   58,090      1.14
                                                                                                                                                                                         m2   2 722,239

                                                                            lúčom železobetónových

                                45.11.11                                    Doplňujúce práce, frézovanie bitúm enového krytu, podkladu         m2
                                45.11.11
                                45.11.11                                    Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu m

                                45.11.12                                    Jadrové vŕtanie                                                    m

45.11.12 - Úprava staveniska a  45.22.11                                    Prípravné práce, všeobecné vypratanie zastavaných území            m2
vyčisťovacie práce
45.22.11 - Stavebné práce na    45.22.11                                    Podktadné a vedľajšie konštrukcie pod mostnými ložiskami, epoxidová                                                   23,475   410,50
mostoch                         45.22.11                                                                                                                                                  m2  2 083,384       2.70
                                45.22.11
                                                                            živica                                                                                                               165.000    32,57
                                                                                                                                                                                              2 717,495    403,76
                                                                            Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové                           m                                              1 481,320
                                                                                                                                                                                                              4,37
                                                                            Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače             ks                                                 63,936
                                                                                                                                                                                              1 398,712     60,95
                                                                            Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie   m                                                              6,27

                                45.22.11                                    Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár m

                                45.22.11                                    Doplňujúce konštrukcie, mostné zábrany a ochrany, izolačné zábrany m2
                                                                            Doplňujúce konštrukcie, špeciálne pomocné, ošetrenie betonárskej
                                45.22.11
                                                                                                                                                                                          m2
                                                                            výstuže

45.23.13 • Práce na stavbe                                                  Kanalizácie, ostatne konštrukcie, doplnky                          ks                                               32,000     275,29
miestnych potrubných vedení vody a 45.23.13                                                                                                                                                   424.560         5,16
kanalizácie                                                                 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, čistenie potrubia                m

                                                        45.23.13

                                                                                                                                                                                                      Dôverné

Oprava odvodnenia na moste ev.č. D 1-220 Podtureň                                                                                     Príloha č.1 k B2 -Výkaz výmer (zároveň Príloha č.2 k Zmluve)
                                                                                                                                                                                                                Súpis prác

45.23.32 - Práce na vrchnej stavbe  45.23.32     22020417  Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové         m3                                     105,300      162,94
diaľnic, ciest, ulíc, chodníkov a                22030330  jednovrstvové, betón prostý
nekrytých parkovísk

                                    45.23.32               Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky,                                               3 503,368          1,74
                                                                                                                                                                         m2
                                                                                                                                                                                 31,781   2 355,12
                                                           nátery, posypy spojovací postrek                                                                                     128,820   1 395,80
                                                                                                                                                                             9 093.752
                                    45.23.32     22030643  Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesi, bitúmenové vrstvy,                                                     83,850         7,97
                                                 22030744                                                                                                               m3      114,900     148,19
                                                 22040752                                                                                                                        75,000
                                                 22251149  asfaltový koberec drenážny                                                                                                         34,89
                                                 22251595                                                                                                                                   535,11
                                    45.23.32     64050708  Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesi, lia ty asfalt, cestný       m3
                                                 61010303
                                    45.23.32     61010502  K ryty dláždené,chodníkov kom unikácii,rigolov - vyplnenie škár
                                                 61050114                                                                                                                m

                                                           elastickou zálievkou

                                    45.23.32               Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z lomového kameňa                   m
                                    45.23.32
                                    45.26.13               Doplňujúce konštrukcie, čistenie rigolov                                   m2

45.26.13 - Klampiarske práce                               Odvodňovacie žľaby, doplnky antikorové                                     ks

45.26,14 - Izolačné práce p ro ti vode 45.26.14            Izolácie p ro ti vode a zem nej vlhkosti, potrubí, stôk, šachiet fóliam i  m2                                     244,591      14,07

                                    45.26.14               Izolácie p ro ti vode a zem nej vlhkosti, mostoviek pasmi                  m2                                     2 758,668     14,77
                                                                                                                                                                                 32,486   244,33
                                    45.26.14               Izolácia stavebných konštrukcii z m onolitických nástrekov na báze                                                     10,875  769,63
                                                                                                                                                                        m2
                                                                                                                                                                             2 696,717     11,61
                                                           polyuretánu                                                                                                       4 446,983     46,34
                                                                                                                                                                             1 795,550     11,61
45.26.23 • Betonárske práce         45.26.23     11190201  Kompletné konštrukcie, kompletné čistiace a zachytávacie objekty, z                                               2 962,658     46,35
                                                                                                                                                                        m3   2 899,470     11,61
                                                                                                                                                                             4 784,126     46,35
                                                           betónu prostého                                                                                                                 69,79
                                                                                                                                                                                161,847
45.41.10 ■Omíetkárske práce         45.41.10     13070708  Vonkajšie povrchy vodcu. konštrukcii, mattovinová úprava podhľadov z
                                                                                                                                                                         m2

                                                           plastických maltovin

                                    45.41.10     13071513  Vonkajšie povrchy vodoi. konštrukcii, reprofilácia podhľadov maltou
                                    45.41.10     13090808                                                                                                                m2
                                    45.41.10     13091513
                                                           sanačnou

                                                           Vonkajšie povrchy stien, maltovinová úprava z plastických maltovin         m2

                                                           Vonkajšie povrchy stien, reprofilácia zvislých a šikmých plôch maltou
                                                                                                                                                                         m2

                                                           sanačnou

                                    45.41.10     13100808  Vonkajšie povrchy stĺpov a p iliero v, m altovinová úprava z plastických
                                                                                                                                                                         m2

                                                           m a ltov in

                                    45.41.10     13101513  Vonkajšie povrchy stĺpov a pilierov, reprofilácia zvislých a šikmých plôch
                                    45.41.10     13101808                                                                                                                m2
                                    45.43.10     71020107
                                                           m altou sanačnou
                                    45.44.20     84010209
                                                           Vonkajšie povrchy stĺpov a pilierov, škárovanie z plastických maltovin m
                                    45.44.20     84010816
45.43.10 - Vonkajšie obkladanie     45.44.20     84010952  Obklady - z plastbetónovej dosky                                           m2                                     605,267      517,67
stien a pokládka dlažieb            45.44.20     84040151
45.44.20 - Nanášanie ochranných                            Odmastenie, odhrdzavenie diem ickým i prostriedkam i kovových                                                         32,495    34,89
vrstiev - maliarske a natieračské                                                                                                                                        m2
práce                                                                                                                                                                        5 596,187       4,65
                                                           konštrukcii                                                                                                           32,495    34,89
                                                                                                                                                                                 32,495   139,58
                                                           Náter om ietok a betónových povrchov, impregnačný cem entový náter m2

                                                           Náter povrchov strojov a zariadeni, metalizácia                            m2

                                                           Úpravy povrchov strojov a zariadeni, otryskaníe krem ičitým pieskom        m2

Oprava odvodnenia na moste ev.č. D1-220 Podtureň                                                                                                                                                                                                                                                              Dôverné

                                                                                                                                                                                                                                                                     Príloha Č.1 k B2 -Výkaz vým er (zároveň Príloha č.2 k Zm luve)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Časti stavby

Č a s ť s ta v b y                      Č is to p o lo ž k y            N á z o v p o lo ž k y                                                                                                                      M .j.                                                                            J e d n o tk o u ce n a v € | C e n a c e lk o m v € bez
201 -0 0 - O p ra va o d vo d n e n ia                                                                                                                                                                                                                               no

                                        4 5 .0 0 .0 0         00000106  D o k u m e n tá c ia n a v y k o n a n ie p rá c (DVPi                                                                                     sub                                                      2 ,0 0 0    16 749,56          33 499,12
                                        4 5 .0 0 .0 0         00000107                                                                                                                                                                                                       2 ,0 0 0      7 9 79.30         15 958,60
                                        4 5 .0 0 .0 0         00010401  D o k u m e n tá c ia s k u to č n é h o re a liz o v a n ia s ta v b y (DSRS)                                                              sub                                                   3 8 ,8 8 6             5 2 ,3 4
                                        4 5 .0 0 .0 0         00020801                                                                                                                                                                                               7 006.736                     1 ,4 9      2 035.29
                                        4 5 .0 0 .0 0         00030705  Z m lu v n é p o žia d a vky p o p la tk y za sklá d ky v y b ú ra n ých h m ô t a s u tl, p o p la to k za re c y k lá c lu                                                                         1 ,0 0 0                        10 440,04
                                        4 5 .0 0 .0 0         00060121                                                                                                                                                                                               2 080.000         209 376.16          209 376,16
                                        4 5 .1 1 ,1 1         05010205  P o žia d a vky o b je d n á v a te ľa o s ta tn é p o žia d a vky g e o d e tic k é za b e zp e če n ie                                    m2                                                      6 ,4 9 0               4 ,9 6    10 316,80

                                                                        S ta ve n isko vé n á k la d y z h o to v ite ľa p om ocné p rá c e z h o to v o v a n é a le b o z a isťo va cie le še n ia                sub                                                                       2 7 9 ,5 9       1 814,54

                                                                        Z a ria d e n ie s ta v e n is k a , p re v á d z k o v é , o p lo te n ie s ta ve n iska                                                   m

                                                                        B ú ra n ie k o n š tru k c ií m u riv a , p rie č o k , p ilie ro v ,p re k la d o v že le zo b e tó n o v ý c h                           m3

                                        4 5 .1 1 .1 1         05010604  B ú ra n ie k o n š tru k c ii, p ris e k a n le a ose ká va n ie m u riv a ,v y s e k á v a n ie v ý k le n k o v rý h a k a p ie s v m u riv e                                             1 0 ,4 1 7        6 5 1 ,3 7          6 785,32
                                                                                                                                                                                                                                                              m3

                                                                        b e tó

                                        4 5 .1 1 .1 1         05020651  V y b ú ra n ie k o n š tru k c ií a d e m o n tá že , k ry tin y p le c h o v e j                                                          m2                                                  6 1 4 .0 1 6   5 4 ,9 5            33 740.18
                                        4 5 .1 1 .1 1         05020881                                                                                                                                                                                               2 872,893           8 ,5 4            24 534.51
                                        4 5 .1 1 .1 1         05020883  V y b ú ra n ie k o n š tru k c ii a d e m o n tá že , v o n k a jš íc h o c e ľo vých p o tru b í do š ro tu                               m
                                        4 5 .1 1 .1 1         05020884                                                                                                                                                                                                  1 5 6 .0 0 0   3 2 ,5 7              5 080.92
                                        4 5 .1 1 .1 1         05030162  V yb ú ra n ie k o n š tru k c ii a d e m o n tá že , v o n k a jš íc h o ce ľo vých p o tí u b i. d o p ln k o v ý c h k o n š tru k c ii  ks                                               2 742.000           3 ,3 2              9 103.44
                                        4 5 .1 1 .1 1         05030407                                                                                                                                                                                               2 252.953           4 ,8 6            10 949.35
                                        4 5 .1 1 .1 1         05080200  V yb ú ra m e k o n š tru k c ii a d e m o n tá že , v o n k a jš íc h o ce ľo vých p o tru b i. re z a n ie p o tru b ia                   ks                                               2 083,384           2 ,3 5              4 895.95
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           21 165.82
                                                                        O d s trá n e n ie sp e vn e n ých p lô c h vozo vie k a d o p lň u jú c ic h k o n š tru k c ii k ry to v b itú m e n o v ý c h            m2                                                  7 4 2 ,4 0 0   2 8 ,5 1

                                                                        O d s trá n e n ie spevn e n ých p lô c h a vo zo vie k, z v o d id ie l, z á b ra d lia ,s tie n , o p lo te n ia kovo vých                m

                                                                        D oprava vybúraných h m ô t vodorovná                                                                                                       i

                                        4 5 .1 1 .1 1         05090205  D o p lň u jú c e p rá c e , ú p ra va sta ve b n ých k o n š tru k c ii vys o k o tla k ý m vo d n ý m lú č o m že le zo b e tó n o vých m 2                                                9 239.700         6 ,9 8              6 4 493.11

                                        4 5 .1 1 .1 1         05090362  D o p lň u jú c e p rá c e , fré z o v a n ie b itú m e n o v é h o k ry iu , p o d kla d u                                                 m2                                               1 250,415             4 ,9 3                 6 164.55
                                        4 5 .1 1 .1 1         05090462                                                                                                                                                                                               2 660,949             0 ,6 6                 1 756,23
                                        4 5 .1 1 .1 1         05090500  D o p lň u jú c e p rá c e , d ia m a n to v é re za n ie b itú m e n o v é h o k ry tu , p o d k la d u                                    m                                                                  1 3 9 .5 8                 8 108.20
                                        4 5 .1 1 .1 2         01010001                                                                                                                                                                                                    5 8 ,0 9 0       1 .1 4                 3 103.35
                                        4 5 .2 2 .1 1         21200218  Jadrové v ŕta m e                                                                                                                           m                                                2 722.239         4 1 0 .5 0                 9 636,49
                                        4 5 .2 2 .1 1         21250106                                                                                                                                                                                                                     2 ,7 0                 5 625.14
                                        4 5 .2 2 .1 1         21250320  P rípravné p rá c e , všeobecné vyp ra ta n ie zastavaných územ í                                                                           in 2                                                  2 3 ,4 7 5     3 2 ,5 7                 5 374,05
                                        4 5 .2 2 .1 1         21250321                                                                                                                                                                                               2 083.384         4 0 3 ,7 6          1 0 9 7 215,78
                                        4 5 .2 2 .1 1         21250424  P o d kla d n é a ve d ľa jš ie k o n š tru k c ie pod m o s tn ý m i lo ž is k a m i, e p o x id o v á živ ic a                            m2                                                                     4 .3 7                 6 473,37
                                        4 5 .2 2 .1 1         21250530                                                                                                                                                                                                  1 6 5 ,0 0 0     6 0 ,9 5                 3 896,90
                                        4 5 .2 2 .1 1         21251161  D o p lň u jú c e ko n š tru k c ie , z v o d id lá oceľove                                                                                 m                                                2 717,495             6 .2 7                 8 769,92
                                        4 5 .2 3 .1 3         27031176                                                                                                                                                                                               1 481.320         2 7 5 ,2 9                 8 809,28
                                        4 5 .2 3 .1 3         27031179  D o p lň u jú c e ko n š tru k c ie , o d vo d n e n ie m o s to v , odvodň o va če                                                         ks                                                                     5 ,1 6                 2 190,73
                                                                                                                                                                                                                                                                          6 3 ,9 3 6
                                                                        D o p lň u jú c e k o n š tru k c ie , o d vo d n e n ie m o s to v , o d vo d ň o va cie p o tru b ie                                      m                                                i 398,712

                                                                        D o p lň u jú c e k o n š tru k c ie , d ila ta č n é za ria d e n ia , te s n e n ie d ila ta č n ý c h škár                               m                                                     3 2 ,0 0 0
                                                                                                                                                                                                                                                                        4 2 4 .5 6 0
                                                                        D o p lň u jú ce k o n š tru k c ie , m o stn é zá b ra n y a o c h ra n y , izo la čn é zábrany                                            m2

                                                                        D o p lň u jú c e k o n š tru k c ie , šp e ciá ln e p o m o cn e , o š e tre n ie b e to n á rs k e j výstu že                             m2

                                                                        K a n a liz á c ie , o s ta tn é k o n š tru k c ie , d o p ln ky                                                                           ks

                                                                        K a n a liz á c ie , o s ta tn é k o n š tru k c ie , č is te n ie p o tru b ia                                                             m

                                        4 5 .2 3 .3 2         22020417  P o d kla d n é a k ly c ie v rs tv y s h y d ra u lic k ý m s p o jiv o m , c e m e n to b e tó rio v é je d n o v rs tv o v é , b e tó n                                                   1 0 5 .3 0 0      1 6 2 ,9 4          17 157,58
                                                                                                                                                                                                                                                              m3

                                                                        p ro stý

                                        4 5 .2 3 .3 2         22030330  P o d kla d n é a k ry c ie v rs tv y z a s fa lto v ý c h z m e s i, b itú m e n o v é p o s tre k y , n á te ry , p o syp y sp o jo va cí                                                  3 503.368         1 .7 4              6 095,86
                                                                                                                                                                                                                                                               ITI2

                                                                        p o s tre k

                                        45.2 3 .3 2           22030643  P o d kla d n é a k ry c ie v rs tv y z a s ia lto v y c h zm e sí, b itú m e n o v é v rs tv y , a s fa lto v ý ko b e re c d renážny      m3                                                     3 1 ,7 8 1  2 3 55,12              74 848.07

                                        45.2 3 .3 2           22030744  P o d kla d n é a k ry c ie v rs tv y z a s fa lto v ý c h zm e si, lia ty a s fa lt, ce stn ý                                              m3                                                   1 2 8 ,8 2 0  1 395,80            179 806,96
                                        4 5 .2 3 .3 2         22040752                                                                                                                                                                                               9 093,752                7 .9 7         72 477,20
                                        4 5 .2 3 .3 2         22251149  K ry ty d lá ž d e n é ,c h o d n ík o v k o m u n ik á c ii,rig o lo v - v y p ln e n ie škár e la s tic k o u z á lle v k o u             m                                                                                         12 425 ,7 3
                                        4 5 .2 3 .3 2         22251595                                                                                                                                                                                                     8 3 ,8 5 0     148,19               4 008,86
                                        45.2 6 .1 3           64050708  D o p lň u jú c e k o n š tru k c ie , o tv o re n é žľaby z lo m o v é h o kam e ň a                                                       m                                                    1 1 4 ,9 0 0       3 4 ,8 9         4 0 133,25
                                        45.2 6 .1 4           61010303                                                                                                                                                                                                                                         3 441,40
                                        45.2 6 .1 4           61010502  D o p lň u jú ce k o n š tru k c ie , č is te n ie rig o lo v                                                                               m2                                                     7 5 ,0 0 0     5 3 5 .1 1         4 0 745,53
                                        4 5 . 2 6 . 14        61050114                                                                                                                                                                                                  7.44,591            1 4 ,0 7           7 937,30
                                        45.2 6 .2 3           11190201  O dvo d ň o va cie žľa b y, d o p ln k y a n tik o ro v é                                                                                   ks                                               2 758,668              1 4 .7 7           8 369,73
                                        45.4 1 .1 0           13070708                                                                                                                                                                                                                                       31 308,88
                                        45.4 1 .1 0           13071513  Iz o lá c ie p io tl vo d e a z e m n e j v lh k o s tí, p o tru b i, s tô k , ša c h ie t fó lia m i                                       m2                                                     3 2 .4 8 6     2 4 4 ,3 3
                                        45.4 1 ,1 0           13090808                                                                                                                                                                                                     1 0 ,8 7 5     7 6 9 ,6 3       206 073,19
                                        45.4 1 .1 0           13091513  Izo lá cie p r o ti vode a z e m n e j v llik o s ti, m o s to v ie k pa sm i                                                               m2                                               2 696,717                               7.0 8 4 6 ,3 4
                                        45.4 1 .1 0           13100808                                                                                                                                                                                               4 446,983              1 1 .6 1
                                        45.4 1 .1 0           13101513  Izo lá cia sta ve b n ých k o n š tru k c ii z m o n o litic k ý c h n a s tre k o v na báze p o ly u re tá n u                             m2                                               1 795,550              4 6 ,3 4       137 319,20
                                        45.4 1 .1 0           13101808                                                                                                                                                                                               2 962,658              11.61            33 662,85
                                        45.4 3 .1 0           71020107  K o m p le tn é ko n š tru k c ie , k o m p le tn é č is tia c e a z a ch ytá va cie o b je k ty , z b e tó n u p ro s té h o               m3                                               2 899,470              4 6 ,3 5
                                        45.4 4 .2 0           84010209                                                                                                                                                                                               4 784,126              11.61          221 744,24
                                                                        V o n k a jš ie p o v rc h y v o d o r. k o n š tru k c ii, m a lto v in o v á ú p ra va po d h ľa d o v z p la s tic k ý c h m a lto v in  m2                                                  1 6 1 ,8 4 7        4 6 .3 5         11 2 9 5 ,3 0
                                                                                                                                                                                                                                                                        6 0 5 ,2 6 7        6 9 ,7 9
                                                                        V o n k a lš ie p o v rc h y v o d o r. K o n š tru k c ii, re p ro fllá c la p o d h ľa d o v m a lto u sanačnou                           m2                                                    3 2 ,4 9 5     5 1 7 ,6 7        313 328,57
                                                                                                                                                                                                                                                                                            3 4 ,8 9           1 133.75
                                                                        V o n ka jšie p o v rc h y s tie n , m a lto v in o v á ú p ra va z p la s tic k ý c h m a lto vin                                          m2

                                                                        V o n ka jšie p o v rc h y s tie n , re p ro flla c ia zvis lý c h a šikm ých p lô ch m a lto u sanačnou                                    m2

                                                                        V o n ka jšie povrc h y s tĺp o v a p ilie ro v , m a lto v in o v á ú p ra va z p la s tic k ý c h m a lto v in                            m2

                                                                        V o n ka jšie p o v rc h y s tĺp o v a p ilie ro v , re p ro fllá c ia zvis lý c h a šikm ých p lô c h m a lto u sanačnou                   m2

                                                                        V o n ka jšie p o v rc h y s tĺp o v a p ilie ro v , š k a ro va n ic z p la s tic k ý c h m a lto v in                                     m

                                                                        O b kla d y - z p la s tb e tó n o v e j dosky                                                                                              m2

                                                                        O d m a ste n ie , o d h rd z a v e n ie c h e m ic k ý m i p ro s trie d k a m i kovo vých k o n š tru k c ii                              m2

                                                                                                                                                                                                                                       Dôverné

Oprava odvodnenia na moste ev.ô. D1-220 Podtureň                                                                                                                                                               Príloha č.1 k B2 -Výkaz vým er (zároveň Príloha 6.2 k Zm luve)

                                                                                                                                                                                                                                                           časti stavby

                                                                               4 5 .4 4 .2 0  84010816  N á te r o m ie to k a b e tó n o vých p o vrch o v, im p re g n a čn ý c e m e n to v ý n á te r  m2  5 596,187   4 .6 5      26 0 22,27
                                                                               45 .4 4 .2 0   84010952  N áter p o v rc h o v s tro jo v a z a ria d e n í, m e ta liz á c ia
                                                                               4 5 .4 4 -2 0  84040151  Ú p ra vy p o v rc h o v s tro jo v a z a ria d e n í, o try s k a m e k re m ič itý m p ie sko m  m2  3 2 ,4 9 5  3 4 ,8 9    1 133,75

C e lko m za 2 0 1 -0 0 - O p ra va o d v o d n e n ia                                                                                                                                                     m2  3 2 ,4 9 5  1 3 9 .5 8  4 535,65

                                                                                                                                                                                                                                       3 1 0 7 1 6 4 ,6 0

Oprava odvodnenia na moste ev.č. D1-220 Podtureň                                                Príloha č.1 k B2 -Výkaz výmer {zároveň Príloha č.2 k Zmluve)

        stavba:                                 Oprava odvodnenia na moste ev. č. D1- 220                                                                                          Dôverné

        Objekt:                                 Podtureň
         KS
Por.C. Klasifikácia                             201-00 Oprava odvodnenia
                                                2141
             produkcie
                        položka     podpoložka                   Výkaz k o n ilA J k c ií a pracovných Činnosť

       4 5 .0 0 .0 0                            V še o b e cn é p o io ž k y v p ro ce se o b stará va n ia
1 45.00.00
2 45.00.00                00000106  00000106    sta vie b                                                                                                               su b 2,000
                          00000107  00000107    D okum entá cia na vyko n a n ie prác (DVP)                                                                              sub 2,000
3 45.00.00                00010401              Dokumentácia na vykonanie prác {DVP)
4 45.00.00                00020801  00010401                                                                                                               1 000
                          00030705  00020801    D V P -ľa vý m ost 3 súpravy                                                                               1 000
5 45.00.00                          00030705
                        00060121                D V P -p ra v ý m ost 3 súpravy                                                                            2.000
6 45.00.00
                                                                                                                                                   S polu               s u b 2,000
        45.11.1 1                               D okum entá cia sk u to č n é h o realizovan ia s ta v b y (DSRS)                                                        sub 2,000
7 45.11.11
8 45.11.11                                      Dokumentácia skutočného realizovania stavby {DSRS)                                                         1.000
9 45.11.11
10 45.11.11                                     D S R S - ľavý m ost 4 súpravy * U USB

                                                M o stn ý zošit

                                                D S R S - p r a v ý m o s t 4 s ú p r a v y ■* 1 * U S B                                                   1.000
                                                M ostn ý zošit

                                                                                                                 S polu                                    2 000

                                                Z m lu vn é požiadavky p o p la tk y za s k lá d k y vyb ú ra n ý c h                                                              38,886
                                                h m ô t a sutí, p o p la to k za re cyklá ciu
                                                Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a                                                             t 38,886
                                                sutí, poplatok za recykláciu

                                                P ožiada vky o b je dná vateľa o sta tn é p o žia d a vky g e o d e tické                                         m2 7 006,736
                                                z a b e z p e č e n ie
                                                Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky geodetické                                                            m2 7 006,736
                                                zabezpečenie
                                                za m e ra n ie p lo c h y n m s p re d b w a m m                                                           3503 368
                                                                                                                                                           3503 368
                                                za m e ra n ie p lo c h y rím s po búram                                                                   7006 736

                                                                                                                        S polu                                                sub

                                                S ta ve n isko vé náklady z h o to v ite ľa po m o cn é práce                                                                      1,000

                                                z h o to v o v a c ie a leb o z a is ťo v a c ie lešenia                                                                sub 1,000
                                                Staveniskové náklady zhotoviteľa pomocné práce
                                                zhotovovacie alebo zaisťovacie lešenia                                                                     1.000
                                                                                                                                                           1 000
                                                S ta ve n isko le še n ia - [su b ]

                                                                                                                        S p olu

                                                m on tá ž o d vo d ň o va cie h o p o tru b ia

                                                sa n á cia p o v rc h o v n osn ej k o n štru kcie
                                                sa n á cia p o v rc h o v p ilie ro v

                                                Z a ria d e n ie stave niska, prevádzkové, o p lo te n ie sta ve n iska                                           m                2 080,00

                                    00060121 Zariadenie staveniska, prevádzkové, oplotenie staveniska                                                                     m        2 080,00

                                                vyťvotem e z á s te n y po ce le j d ĺžke m osta p o ča s trva n ia stavby                                 2 080 00                  6,490
                                                                                                                                                                                     6,490
                                                24/7 2 ‘ 1040 O                                                                                                            m3
                                                u va žo va ť s obratkovosfou zásteny 2 '                                                                                             10,417
                                                                                                                                                                           m3        10,417
                                                D em olačné práce                                                                                                                   614,016
                                                                                                                                                             6 490                  614,016
                        05010205                B úra nie k o n š tru k c ií m u riva, p rie čo k, p ilie ro v,p re kla d o v                                6 490
                        05010604                                                                                                                                                   2 872,893
                        05020651    05010205    ž e le z o b e tó n o v ý c h                                                                                              m3      2 872,893
                        05020681                Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov
                                                železobetónových                                                                                                           m3

                                                M úrik v ko líz ii s rig o lo m [m 3}                                                                        10.417
                                                                                                                                                             10 417
                                                                                                                        S polu
                                                                                                                                                                              m2
                                                B ú ra n ie ko n š tru k c ii, p rise ka n ie a osekávanie                                                                 m2
                                                                                                                                                            37 930
                                    05010604    m u riv a .w s e k á v a n ie v ý k le n k o v rýh a kapies v m u rive                                     576 086
                                                Búranie konštrukcií, prisekanie a osekávanie                                                               614 016
                                                muriva,vysekávanie výklenkov rýh a kapies v munve                                                                              m
                                                LM - D rená žny kanáhk p ri rím se [m3J
                                                                                                                                                           1032 000
                                                                                                                        S polu                              4 9 .0 0 0
                                                                                                                                                           516 672
                                                        V yb ú ra n ie k o n štru kcií a dem ontáže, k ry tin y plech ovej
                                    05020651 Vybúranie konštrukcii a demontáže, krytiny plechovej                                                          1028 000
                                                                                                                                                            4 9 .0 0 0
                                                K rycí ple ch zvodu - p ilie r [m 2 j                                                                       198 221

                                                L M - K ry c í ple c h rím sy [m?J

                                                                                                                        S polu

                                                V ybúranie k o n štru kcií a dem ontáže, vo n ka jších o ce ľo vých

                                                          po trub i do šrotu
                                    0502088130 Vybúranie konštrukcií a demontáže, vonkajších oceľových

                                                       potrubí do šrotu, do 250 kg

                                                L M - Z b e rn e p o tru b ie D N 3 5 0 [m-

                                                L M ■ Z vislý zvod D N 350 [m ]

                                                O d strá n e n ie rú ry D N I5 0 z k o n z o ly v kom o re [m ]

                                                P M - Z b e rn e p o tru b ie D N 3 5 0 [m l

                                                P M - Z vislý zvod D N 350 [m ]

                                                P o trubie D \'2 5 0 oprava r 2017 [m i

Oprava odvodnenia na moste ev.č. D1-220 Podtureň                            Príloha č.1 k B2 -Výkaz výmer {zároveň Príloha č.2 k Zmluve)

11 45.11.11  05020883                                                                                                                              S polu  2872 893              Dôverné
12 45.11.11  05020684
13 45.11.11  05030182                   Vybúranie konštrukcii a demontáže, vonkajších oceľových                                                              74 000      ks 156.000
14 45.11.11  05030407                    potrubí, doplnkových konštrukcií                                                                                    82 000      ks 156.000
15 45-11.11  05080200  0502088310 Vybúranie konštrukcií a demontáže, vonkajších oceľových                                                                   156 000
                                                                                                                                                                         ks 2 742,000
16 45.11.11  05090205            potrubí, doplnkových konštrukcii - profilový materiál                                                                     274 2 000     ks 2 742,000
                                                                                                                                                           2742 000      m2 2 252,953
17 45.11.11  05090362            L M - D em on táž šetrná dem o n tá ž z dôvo du následne; spätne;                                                                       m2 2 252,953
18 45.11.11  05090462                                                                                                                                      1556 416      m 2 083,384
                                 m ontáže m reže odvo dŕiovača [ks;                                                                                         696 .537     m 2 083,384
                                                                                                                                                           2252 953       t 742,400
                                 P M - D e m on táž šetrná dem ontáž z dôvo du následne; spätne/                                                                          t 742,400
                                                                                                                                                           1043 971
                                 m ontáže m reže odvodňovača [ks!                                                                                          1039 413      m2 9 239,700
                                                                                                                                                           2083 384      m2 7 391,737
                       05020884                                                                                                     S polu
                                                                                                                                                             11.953      m2 1 847,963
                                 Vybúranie konštrukcií a demontáže, vonkajších oceľových                                                                      12 00 6
                                 potrubí, rezanie potrubia                                                                                                    14 927     m2 1 250,415
                                 Vybúranie konštrukcií a demontáže, vonkajších oceľových                                                                     38.886      m2 1 250,415
                                                                                                                                                            407 784       m 2 660,949
                                 potrubí, rezanie potrubia
                                                                                                                                                              4 552
                                 R e z a n e p o tru b ia DN 3 5 0 [ks!                                                                                      4 5 .2 2 3
                                                                                                                                                            103 200
                                                                                                                                    S polu                    4 900
                                                                                                                                                              10 333
                                 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich                                                                        102 800
                                                                                                                                                              4 900
                                         konštrukcií krytov bitúmenových                                                                                      19 822
                       0503016201 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich                                                                      295 730
                                                                                                                                                             742 400
                                          konštrukcií krytov bitúmenových hr.do 100 mm
                                                                                                                                                           4487 739
                                 L M -L R B ú ra m e a sfa ltu v y la m o v a n im v n m s a c h [m2J                                                      2899 470

                                 L M -P R B ú ra n ie asfaltu vyta m o va n im v n m s a c h [m 2 ]                                                           4 528
                                                                                                                                                           7391 737
                       05030407                                                                                                     S polu
                                                                                                                                                            1121 950
                                 Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel,                                                                         724 877
                                 zábradlia,stien, oplotenia kovových
                                 Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel,                                                                           1 136
                                 zábradlia.stien, oplotenia kovových                                                                                        1847 963

                                 LM -L R ■ D e m on táž zvodrvce [m ]                                                                                       626 494
                                                                                                                                                            623 921
                                 LM -P R - D e m on táž zvodm ce [m ]                                                                                       1250 415

                                                                                                       S polu

                                         Doprava vybúraných hmôt vodorovná
                       0508020003 Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km

                                 odvo z vráta ne naloženia

                                 o d vo z na sklá dku odpadu                5 J9’ '2 3 -

                                 LM - D rená žny kanáhk pn rím se

                                 LM - D re n á žn y kanahk p n n m se 5 2 2 0 '2 3=

                                 M u n k v ko líz ii s rigolom [m 3 ] 6 4 9 '2 3 -

                                 m e d z is u č e t na sklá dku odp a d u

                                 o d vo z asfaltu do n a jb ližše j o b a fo va čky zh o to vite fa

                                 b ú ram e a sfa ltu (1 5 5 6 .4 1 6 + 6 9 6 5 3 7 P 0 181 =

                                 odvoz do zb erných surovín

                                 K rycí plech zvodu

                                 (3 4 2 9 * 2 - 5 7 5 2 + 5 8 7 2 + 9 .6 4 9 -9 799 >'0 12=

                                 L M - Krym ple ch rím sy             (285 892+290 l9 4 )’0 0785=

                                 L M ■ Z b e rn é p o tru b ie D N 3 5 0 i 241 0 + 3 8 8 0 + 4 0 3 0 ) ‘ 0 1=

                                 L M - Z visiy zvo d D N 350          1 15 0+ 2 5 0+9 0 i'0 1=

                                 O d s tr á n e n ie rúry D N 1 5 0 z konzoly v Komore

                                 3 588’ U 4 V 02=

                                 P M ■Z b e rn é p otrubie D N 3 5 0 :2 4 2 C + 387 0 + 3 9 9 0 r 0 r =

                                 P M - Z v is lý z v o d D N 3 5 0 (1 5 0 + 2 5 0 + 9 0 ) '0 1=

                                 P o tru b ie D N 2 5 0 o prava r 2 01 7 , 1 r 5 8 + 1 8 6 641 i'O 1=

                                                                                                       S polu

                                 O dvoz spolu

                                         Doplňujúce práce, úprava stavebných konštrukcií
                                         vysokotiakým vodným lúčom železobetónových
                       0509020501 Doplňujúce práce, úprava stavebných konštrukcií
                                          vysokotiakým vodným lúčom železobetónových, čistenie

                                 S a nacia p o v rc h o v N K [m 2 ]

                                 S a nacia p o v rc h o v pJie ro v [m 2 ]

                                 S a n a cia p n p re d lž o v a n í trub ičie k [m 2 ]

                                                                                                       S polu

                       0509020502 Doplňujúce práce, úprava stavebných konštrukcií
                                          vysokotiakým vodným lúčom železobetónových, búranie

                                 0 2 5 k S a nacia p o vrch o v N K /m 2 j

                                 0 2 5 k S a nacia p o vrch o v p ilie ro v [m 2 j

                                               0 2 5 « S a n a c ia p n p r e d lž o v a n í tm b ič ie k :’m2J
                                                                                                                                                   S polu

                                         Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu,
                                         podkladu
                       0509036204 Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu
                                          hr. 50 mm

                                 L M -L R F ré zo va n ie asfaltu v su ke 0 6 m ím 2 j

                                 L M -P R F ré zo va n ie asfaltu v šírke 0 6 m !m 2]

                                                                                                                                    S polu

                                 Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového
                                 krytu, podkladu

Oprava odvodnenia na moste ev.č. D 1-220 Podtureň                Príloha č.1 k B2 -Výkaz výmer {zároveň Príloha č.2 k Zmluve)

                              0509046201  Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu,                                                                                         Dôverné
                                          podkladu hr. do 50 mm
                                                                                                                                                                   5 77 565       m 2 660,949
                                          L M -L R - PH S - LA [m j                                                                                               1043 721
                                                                                                                                                                  1039 663         m 58,090
                                          L M -L R Z a re z a n ie sfaltu p o fré zo va n í im '                                                                  2660 949         m 58,090

19 45.11.11        05090500                           L M -P R Z a re za n ie sfaltu po frézo vaní im '                      S polu                                 58 090        m2 2 722,239
      45.11.12     01010001                                                                                                                                         58 090        m2 2 722,239
                   21200218                     Jadrové vŕtanie                                          757*0 37=
20 45.11.12      21250106     0509050004 Jadrové vŕtanie do 200 mm                                                           S polu                               2722 239        m? 23.475
      45.22.11     21250320                                                                                                                                       2 7 2 2 .2 3 9  m2 23.475
                   21250321                           Jadrové vŕtam e one m en í do 200 n im (m !
21 45.22.11                                                                                                                                                         23 475         m 2 083,384
22 45.22.11         21250424  01010001    Ú prava staveniska a v y č is ťo v a c ie práce                                                                           23 475         m 2 083,384
23 45.22.11         21250530              Prípravné práce, všeobecné vypratanie zastavaných
                    21251161              území                                                                                                                   1 0 4 3 .9 7 1  ks 165,000
24 45.22.11                               Prípravné práce, všeobecné vypratanie zastavaných území                                                                 1 0 3 9 .4 1 3  ks 165,000
                                                                                                                                                                  2083 384
25 45.22.11                               V ypratanie ko m o ry m osto v od nečistô t trusu vtákov a                                                                               m 2 717,495
26 45.22.11                               p o d o b n e vrá ta n e dopravy a e k o io g ic k e / lik v id á c ia [m 2 ]                                              74 00 0       m 2 717,495
27 45.22.11                                                                                                                                                         82 000
                                                                                                                                             Spom                    9.000                1 481,320
       45.23.13                                                                                                                                                    165 000                1 481,320
                                21200218  S tavebné práce na m osto ch
                              2125010601  Podkladné a vedľajšie konštrukcie pod mostnými                                                                           1273 729                 63.936
                                          ložiskami, epoxidová živica                                                                                               63 750        m2 63.936
                                          Podkladné a vedľajšie konštrukcie pod mostnými ložiskami,                                                                  0 600        m2 1 396,712
                                          epoxidová živica                                                                                                          6 9 .7 0 0    m2 1 398,712
                                          E p o x id o v á m a lta v lô žku p re n o ve a n c o d vo d ň o va ča 75                                                  79 200
                                                                                                                                                                    143 083
                                          ku sov [m2J 75 0 ‘0 3 1 3 -
                                                                                                                                                                  1087433
                                                                                                                                     Spolu                        2717 495

                                          Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové                                                                                 219 240
                                          Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové jednoduché                                                                      1262 080
                                                                                                                                                                   1481 320
                                          s p ä tn e osadenie d e m o n to v a n ý c h z v o d m c
                                          LM -LR                                                                                                                     63 936
                                          LM -P R                                                                                                                    63 936

                              21250320                                                                                                       S polu                 6 7 3 .1 6 3
                                                                                                                                                                    724 877
                                          Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov,
                                          odvodňovače                                                                                                                 0.672
                                          Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače                                                                   1398 712

                                          S patna m o n tá ž m re ži o d vo d ŕio va čo v vrátane uchytenia

                                          LM
                                          PM
                                          L M - N ová m re ža o a vo dňovača v pn p a o e p o ško d e n ia pn

                              21250321    d e m o n tá ži vrata ne uchytenia odh ad ik s j
                                                                                                                                             S polu

                                          Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov,
                                          odvodňovacie potrubie
                                          Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie
                                          potrubie

                                          L M -P o tru p ie D N 3 5 0 [m j

                                          L M -Z v is lé p o tru b ie o d nerezovej tv a ro c h ,- p o z b e rn e o o trw e

                                          [m ]

                                          P M -F le \i m ra D N 5 0 p re d ĺž e n ie tvaro viex [m j
                                          P M -F -T v a ro v k a 8 2 ks D N d o 15 0 m m [m ]
                                          P M -F le xi m ra D N 5 0 p re d ĺže n ie tvaro viex [m ]

                                                      P M -P o tru b ie D N 2 5 0 [m ]

                                                      P M -P o tru b ie D N 3 5 0 [m ]
                                                                                                                                               Spolu

                                                Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie
                                                dilatačných škár
                              2125042404 Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie
                                                 dilatačných škár asfaltovým pásikom

                                                    P r e fa b r ik o v a n á z á h e v k a - s tĺp ik z á b r a d lia [ m j 789*7 76=
                                                    P r e fa b r ik o v a n á z á h e v k a - s tĺp ik z v o d id la im ! 7088*7 76=

                                                                                                                                                          S polu

                                                Doplňujúce konštrukcie, mostné zábrany a ochrany,
                                                izolačné zábrany
                              2125053002 Doplňujúce konštrukcie, mostné zábrany a ochrany, izolačné
                                                 zábrany, sieť

                                                     7 2x S ietka proti Vtákom [m 2]
                                                                                                                                                          S polu

                                                Doplňujúce konštrukcie, špeciálne pomocné, ošetrenie
                                                betonárskej výstuže
                               21251161 Doplňujúce konštrukcie, špeciálne pomocné, ošetrenie
                                                 betonárskej výstuže

                                                       0 15x S a n a c ia p o v rc h o v N K [m2J
                                                     0 25* S a nacia p o vrch o v p ilie ro v [m 2]

                                                       0 15x S a nacia p n p re d lžo va n í trub ičie k [m 2]

                                                                                                                                                          S polu

                                          P ráce na sta vb e m ie stn ych p o tru b n ý c h ve d e ní

                                          v o d y a kanalizácie

Oprava odvodnenia na moste ev.č. D1-220 Podtureň              Príloha č.1 k B2 -Výkaz výmer (zároveň Príloha č.2 k Zmluve)

                                                                                                                  Dôverné

28 45.23.13     27031176  2703117601  Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky                                                                                 32.000         ks 32,000
29 45.23.13     27031179   27031179   Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky - poklopy                                                                      32 000          ks 32,000
                22020417              P o klo p s rá m o m 80 0 x8 0 0 vráta ne ko tve n ia a o sa d e n ia [ks]                                               424 560         m 424,560
      45.23.32                                                                                                                                                 424 560          m 424,560
                22030330                                                                                                                 S poiu
30 45.23.32                                                                                                                                                     20 310         m3 105,300
                                      Kanalizácie, ostatné konštrukcie, čistenie potrubia                                                                       20 310         m3 20,310
31 45.23.32                           Kanalizácie, ostatné konštrukcie, čistenie potrubia
                                                                                                                                                                84 990         m3 84.990
                                      č is te n ie rú ry D N 150 v k o n z o le N K p re d v y p ln e n ím b e to n o m                                         84 990
                                                                                                                                                                               m2 3 503,368
                                      [m ]

                                                                                                  S polu

                                      P ráce na v rc h n e j sta vb e d ia ľn ic , cie st, ulíc,

                                             ch o d níko v a nekrytých parkovísk
                                            Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom,
                                            cementobetónové jednovrstvové, betón prostý
                          2202041704 Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom,
                                             cementobetónové jednovrstvové, betón prostý tr. III C 20/25
                                             (B 25)
                                             P o d k la d o v ý b e tó n p o d n g o i z k a m e ň a d o o e to n u ,p ih e re

                                      2.6 12) [m 3] 3 '6 77^

                                                                                                                                                      S polu

                          2202041705 Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom,
                                             cementobetónové jednovrstvové, betón prostý tr. III C 25/30
                                             (B 30)

                                      B e tó n o vé lô žko p re kam eň d o betónu ip ihere 2 6 12) [m 3 j
                                      3 '2 8 33

                                                                                                                                         S poiu

                                      Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesi,
                                      bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek

32 45.23.32     22030643  2203033002 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesi, bitúmenové                                                                 1556 416        m2 3 503,368
33 45.23.32     22030744                     postreky, nátery, posypy spojovací postrek z modifikovaného                                                       626494
34 45.23.32     22040752                     asfaltu                                                                                                           696. 537        m3 31,781
                                                                                                                                                               623 921         m3 31,781
35 45.23.32     22251149                           L M -L R -S p o jo va ci postrek - rím sa [m 2]                                                             3503 368        m3 128,820
36 45.23.32     22251595                                                                                                                                                       m3 128,820
                                             L M -L R -S p o /o v a c i p o s tre k - v o z o v k a [m 2;                                                        16397
                                                                                                                                                                 15 384               9 093,752
                                                  L M -P R -S p o jo v a c i p o stre k - rím sa !m2J                                                            31 781               4 166,768
                                                  LM -PR-SpO /OvaCi po stre k ■ vo zovka [m 2 j
                                                                                                                                                                 46 460                4 926,984
                                                                                                                                                      S polu     31 021
                                                                                                                                                                 20 681         m 83,850
                                            Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí,                                                                       30 658                  83,850
                                            bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny                                                                       1 2 8 .8 2 0
                          2203064302 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové                                                                                 m2 114,900
                                             vrstvy, asfaltový koberec drenážny z plastbetónu                                                                  104 3 721
                                                                                                                                                               1043 952
                                                   L M -L R -D re n á ž n y p la stb e tó n fr 4-S m m [m 3 ]                                                  1039 663
                                                                                                                                                               1039 432
                                             L M -P R - D r e n a ž n y p la s tb e tó n fr 4-8 m m im 3 ]                                                     4166 768

                                                                                                                                                      S polu    577 565
                                                                                                                                                               1043 971
                                            Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, liaty asfalt,                                                       1044 540
                                            cestný                                                                                                             1039 413
                          2203074405 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, liaty asfalt                                                               1039 159
                                             cestný strednozmný modifikovaný                                                                                     1 8 2 .3 3 6
                                                                                                                                                               4926 984
                                                   LM -L R -R im sa (hr 3 0 m m )[rn 3 ]
                                                                                                                                                                 83.850
                                             L M -L R - V o z o v k a ( h r 50 m m ) /m 3 ]                                                                       83 850

                                                   LM -P R -R im sa th r 30 m m ) [m 3]
                                                   LM -P R -V ozovka {hr 50 m m ) [m 3]

                                                                                                                                                      S p olu

                                            Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - vyplnenie
                                            škár elastickou zálievkou
                          2204075201 Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - vyplnenie škár
                                             elastickou zálievkou s predtesnenim

                                                   L M -L R - novyL A - stara vozovka [m ]

                                              LM-LR - p la s tb d o s k a - n o v y l A im ]

                                                   LM -P R - novyLA - stara vozovka [m !

                                              L M -P R - p ia stb d oska - n o vy LA [m ]

                                                                                                                                                      S oolu

                          2204075202 Kryty dláždené,chodníkov komunikácií.rigolov - vyplnenie škár
                                             elastickou zálievkou bez predtesnenia

                                                   LM -L R - P H S - LA [m ]
                                                   LM -L R -LA chod ník - okrai p lastb doska [m ]
                                                   LM -L R -O kra j rím sy [m ]

                                                   L M -P R - LA cho d n ík■okra) plastb d oska [m ]

                                                   L M -P R - okraj rím sy [m ]

                                              Z a h e v k a p o obvode o d v o d ň o v a č o v [m !

                                                                                                                                                       S polu

                                            Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z lomového
                                            kameňa
                          2225114902 Doplňujúce konštrukcie, otvorené žfaby z lomového kameňa
                                              š. nad 500 mm

                                                   O p ra v a a p re d ĺž e n ie rig o lo v (p ilie re 2 6 12) 3 '2 ? 95
                                                                                                                                                       S polu

                                            Doplňujúce konštrukcie, čistenie rigolov

Oprava odvodnenia na moste ev.č. D1-22Q Podtureň                           Príloha č.1 k B2 -Výkaz výmer (zároveň Príloha č.2 k Zmluve)

                                                                                                                        Dôverné

                          22251595 Doplňujúce konštrukcie, čistenie rigolov                                                                                                 m2 114,900
                                                                                                                                                                            ks 75,000
                                      č is te n ie n g o lo v (piliere 2 6 12i [m21 3 '3 8 3 -                                                                1 1 4 .9 0 0  ks 75,000

                                                                                                S polu 114 900                                                              m2 244,591
                                                                                                                                                                            m2 244,591
     45.26.13   64050708                     K la m p ia rske práce                                                                                                         m2 2 758,668
                61010303                    Odvodňovacie žľaby, doplnky antikorové                                                                                          m2 2 758,668
37 45.26.13     61010502  6405070808 Odvodňovacie žľaby, doplnky antikorové, hrdlo
                61050114                                                                                                                                                    m2 32,486
     45.26.14   11190201              N e re z o v á tv a ro v k a (k s ]                                                                                     75 000        m2 32,495
                13070708
38 45.26.14     13071513                                                                        S polu                                                        75 000        m3 10.875
                                                                                                                                                                            m3 10.875
39 45.26.14     13090808              Izo la čn é p rá ce p ro ti vo d e
40 45.26.14     13091513                                                                                                                                                            2 696,717
                          61010303    Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, potrubí, stôk,                                                                                 m2 2 696,717
      45.26.23                        šachiet fóliami
                                      Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, potrubí, stôk, šachiet                                                           244 591               4 446,983
41 45.26.23                           fóliami                                                                                                                               m2 4 446,983
                                      3x O c h ra n n á fó lia p r o ti u š p m e n iu p tv a ro v ie k p r e d a p lik á c io u
      45.41.10                                                                                                                                                              m2 1 795,550
                                      m o n tá žn e ) p e n y [m2J                                                                                                          m2 1 795,550
42 45.41.10
                                                                                                                                                      S polu  244 591       m2 2 962,658
43 45.41.10                                                                                                                                                                 m2 2 962,658
                                            Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi
44 45.41.10               6101050201 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi na

45 45.41.10                           ploche vodorovnej

                                      L M -L R - iz o lá c ia p á sm i N A IP [m2J                                                                            1810 553

                                      L M -P R - izo lá cia pásn v N A IP [m 2 ]                                                                              9 4 8 .1 1 5

                                                                                                                                         S oolu               2758 668

                          6100501141  Izolácia stavebných konštrukcií z monolitických nástrekov
                                      na báze polyuretánu
                                      Izolácia stavebných konštrukcií z monolitických nástrekov na
                                      báze polyuretánu

                                      L M - vnútro pôvodných o d vo d h o v a č o * [m 2]                                                                     32 495
                                      (7 4 + 8 2 )'0 2083=

                                                                                                S polu                                                        32 495

                                             B etonárske práce
                                           Kompletné konštrukcie, kompletné čistiace a zachytávacie
                                           objekty, z betónu prostého
                          1119020103 Kompletné konštrukcie, kompletné čistiace a zachytávacie
                                             objekty z betónu prostého, tr. C 12/15 (B 15)

                                      V yp lŕiovy b e tó n C 1 2/ 15 je s tv u jú c e h o p o tru b ia v ko n zo le N K                                       10 875
                                      (m3J 0 0 7 6 '1 4 4 =

                                                                                                S polu                                                        10 875

                                             O m ietká rske práce
                                           Vonkajšie povrchy vodor. konštrukcií, maltovinová úprava
                                            podhľadov z plastických maltovín
                          1307070801 Vonkajšie povrchy vodor. konštrukcii, maltovinová úprava
                                             podhľadov z plastických maltovín, jednovrstvová

                                      je m n á re p ro filá cia

                                      S a nacia p o v rc h o v NK [m 2 ]                                                                                      2692 189
                                      S a n a c ia p n predlžovaní trubičiek Im 2]                                                                               4 528

                                                                                                                                         S o olu              2696 717

                          13071513    Vonkajšie povrchy vodor. konštrukcií, reprofilácia
                                      podhľadov maltou sanačnou
                                      Vonkajšie povrchy vodor. konštrukcií, reprofilácia podhľadov
                                      maltou sanačnou
                                      je d n o v rs tv o v ý sanačný systém do 2G mm

                                      S a nacia p o vrch o v NK [m 2 ]                                                                                        269 2 189

                                      S a nacia on p re d lžo va n í trub ičie k fm 2!                                                                        4 528

                                                                                                                                M ed zisu če t 2 69 6 717

                                      d v o jv rs tv o v ý s a n a č n ý s y s té m o o 5 0 m m 65 % p lo c h y

                                      0 65*2692 717-                                                                                                          1750 266

                                                                                                                                         S polu               4446 983

                          1309080801  Vonkajšie povrchy stien, maltovinová úprava z
                                      plastických maltovín
                                      Vonkajšie povrchy stien, maltovinová úprava z plastických
                                      maltovín, jednovrstvová

                                      je m n á re p ro filá cia                                                                                               1795 550
                                      S a n a c ia p o v rc h o v N K - p ríp a d n e p o ru c h y na šik m ý c h stenacn
                                      kom ory [m 2]

                                                                                                                                         S polu               1795 550

                          13091513    Vonkajšie povrchy stien, reprofilácia zvislých a šikmých
                                      plôch maltou sanačnou
                                      Vonkajšie povrchy stien, reprofilácia zvislých a šikmých plôch
                                      maltou sanačnou
                                      je d n o v rs tv o v ý sa n a čn ý systé m o o 20 m " >

                                      S a nacia p o v rc h o v NK [m 2 ]                                        M edziS uče:                                  1795 550
                                                                                               65 % plechy
                                      d v o jv rs tv o v ý s a n a č n ý s y s té m do 50 m m                                                                 1 7 9 5 550

                                      0 .6 5 "> 7 9 5 5 5 -                                                                                                   1167 108

                                                                                                S polu 2 9 6 2 6 58

Oprava odvodnenia na moste ev.č. D1-220 Podtureň                            Príloha č. 1 k B2 -Výkaz výmer (zároveň Príloha č.2 k Zmluve)

46 45.41.10       13100808  Vonkajšie povrchy stĺpov a pilierov, maltovinová úprava z                                                                                             m2 2 899,470
47 45.41.10       13101513                                                                                                                                                        m2 2 899,470
                                              plastických maltovín
48 45.41.10       13101808  1310080801 Vonkajšie povrchy stĺpov a pilierov, maltovinová úprava z                                                                                         4 784,126
      45.43.10    71020107                                                                                                                                                               4 784,126
                84010209                       plastických maltovin, jednovrstvová
49 45.43.10       84010816                                                                                                                                                         m 161.847
      45.44.20              je m n é re p ro filá a a                                                                                                                              m 161.847
                  84010952
50 45.44.20       84040151  S a nacia p o v rc h o v p ilie ro v [m 2 !                                                                                         2899 470          m2 605,267
51 45.44.20                                                                                                                                                     2899 470          m2 605,267
                                                                                                                               S polu                                           EE
52 45.44.20                                                                                                                                                     2 89 9 4 70       m2 32.495
53 45.44.20                 Vonkajšie povrchy stĺpov a pilierov, reprofilácia zvislých a                                                                        2899 470          m2 32.495
                            šikmých plôch maltou sanačnou                                                                                                       1884 656
                                                                                                                                                                4784 126          m2 5 596,187
                            13101513 Vonkajšie povrchy stĺpov a pilierov, reprofilácia zvislých a                                                                                 m2 2 696,717
                                             šikmých plôch maltou sanačnou                                                                                       161 847
                                                                                                                                                                                  m2 2 899,470
                            je d n o v rs tv o v ý sa n a čn ý systé m oo 20 m m                                                                                 161 847          m2 32,495
                                                                                                                                                                                  m2 32,495
                            S a nacia p o v rc h o v p ilie ro v [m 2 ]                                                                                          605 267
                                                                                                                                                                 605 267          m2 32.495
                                                                                  M edusučet                                                                                      m2 32.495
                                                                                                                                                                  32 495
                            d vojvrstvový sanačný systém do 50 m m 65 % plochy                                                                                    32 495

                            0 .6 5 '2 8 9 9 47=                                                                                                                 269 2 189
                                                                                                                                                                   4 528
                                                                                                             S polu
                                                                                                                                                                2 6 9 6 .7 1 7
                            Vonkajšie povrchy stĺpov a pilierov, škárovanie z                                                                                   2 89 9.47 0
                                                                                                                                                                2 89 9.47 0
                                            plastických maltovin
                            13101808 Vonkajšie povrchy stĺpov a pilierov, škárovanie z plastických                                                                32 495
                                                                                                                                                                  32 495
                                             maltovin
                                                                                                                                                                  32.495
                            O prava trh lín [m j                                                                                                                  32 495

                                                                                                             S polu

                                           Vonkajšie obkladanie stien a poktádka dlažieb
                                              Obklady - z plastbetónovej dosky

                            7102010703 Obklady - z plastbetónovej dosky, kotvenie z nerežú

                            O ch ra n a o b ru b y - p ia s tb e t d o ska s ko tvia cim ne re zo vým

                            p le c h o m s p o lu 10 0 9 d o s ie k [m 2 ]

                                                                                                                               S poiu

                            doska 2 0 m < 0 3m v príp a d e p o tre b y zarezanie dosky

                            Nanášanie ochranných vrstiev - maliarske a

                            natieračské práce

                                            Odmastenie, odhrdzavenie chemickými prostriedkami
                                            kovových konštrukcii
                            84010209 Odmastenie, odhrdzavenie chemickými prostriedkami

                            kovových konštrukcií

                            LM ■ vnútro pôvo dných odvo d ŕio va čo v [m 2 j

                            (7 4 + 8 2 )'0 2083=

                                                                                                                                                        S polu

                                              Náter omietok a betónových povrchov, impregnačný
                                              cementový náter
                            8401081601 Náter omietok a betónových povrchov, impregnačný
                                               cementový náter podhľadov
                                               S a nacia p o v rc h o v N K [m2J

                            S a nacia p n p redlžovaní tru b ič ie r m 2 '

                                                                                                             S polu

                            8401081602 Náter omietok a betónových povrchov, impregnačný
                                               cementový náter stien

                            S a n a cia p o vrch o v p ilie ro v [m 2 ]

                                                                                                             S polu

                            Náter povrchov strojov a zariadení, metalizácia

                            8401095202 Náter povrchov strojov a zariadení, metalizácia zinkom

                            LM - vnútro pôvodných o d vo dŕiovačov [m 2]

                            <74+82)‘0 2083=

                                                                                                             S poiu

                            Úpravy povrchov strojov a zariadení, otryskanie

                                              kremičitým pieskom
                            8404015101 Úpravy povrchov strojov a zariadení, otryskanie kremičitým

                                               pieskom tri.

                            O tr y s k a n ie d n a o d v o d ŕio v a č o v [m 2 J •. ~ 4 + 8 2 ľ 0 2 0 8 3

                                                                                                             S polu

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Názov zákazky: „Oprava odvodnenia na moste ev.č. D1-220 Podtureň“

1. Predmet zákazky:
1.1. Predmetom obstarávania zákazky je vykonanie stavebných prác „Oprava odvodnenia na moste

      ev.č. D1-220 Podtureň“, ktoré zahŕňajú nasledovné práce:

      Opravy na moste je možné rozdeliť do niekoľkých hlavných kategórií, prác:
                Oprava ríms ľavého mosta
                     o odstránenie povrchu chodníka z liateho asfaltu z povrchu rímsy;
                     o demontáž krycích plechov vrátane kotviacich prvkov;
                     o odstránenie obrusnej vrstvy vozovky v šírke 0,5 m od obruby rímsy;
                     o šetrné očistenie izolácie tlakovou vodou;
                     o realizácia nových krycích prvkov obrubníkovej hrany z plastbetónu s nerezovými
                           kotevnými prvkami vrátanie kotiev;
                     o výplň priestoru medzi krycím plechom a izoláciou drenážnym plastbetónom frakcie
                          4/8 mm;
                     o aplikácia prefabrikovanej zálievky na stĺpiky zvodidla a zábradlia;
                     o realizácia ochrany izolácie povrchu rímsy liatym asfaltom hrúbky 30 mm.
                Oprava odvodnenia - ľavý most, pravý most
                     o Dočasne odstránená mreže odvodňovačov;
                     o Vyčistenie odvodňovačov;
                     o Odrezanie potrubia vedeného v konzole v mieste prechodu do komory mosta;
                     o Odstránenie časti potrubia medzi stenou komory mosta a zberným potrubím;
                     o Zaslepenie potrubia v komore;
                     o Vyplnenie potrubia výplňovým betónom;
                     o Zrealizovanie otvoru pre potrubie vedené pod konzolu (jadrový vrt);
                     o Vloženie nových rúr do odvodňovačov s vyústením pod konzolu (podrobnejší popis
                          vPD);
                     o Realizácia pozdĺžneho zberného potrubia a zvislých zvodov;
                     o Zaústenie odvodňovačov, prípadne odvodňovacích trubičiek do zberného
                           potrubia;
                     o Osadenie mreží odvodňovačov;
                     o Demontáž jestvujúceho potrubia v komore mosta s rozrezaním na dĺžky vhodné
                           pre ručný transport 2 osobami (cca 0,75 m - 70 kg)
                     o Vynosenie všetkých súčasti demontovaného potrubia a likvidácia odpadu.
                Sanácia degradovaných povrchov
                Zaslepenie otvorov v stenách a na dne komory
                Lokálna oprava a doplnenie rigolov pri vyústeniach potrubí

      Oprava odvodnenia na mostnom objekte ev. č. D1-220 Podtureň sa bude realizovať nasledovne:

      Počas opravy odvodnenia na ľavom moste bude v úseku mosta uzavretý ľavý jazdný pás D1 s
      presmerovaním dopravy pred a za mostom do pravého jazdného pásu, kde bude doprava vedená
      obojsmerne.

      Počas opravy odvodnenia na pravom moste bude čiastočná uzávierka v pravom jazdnom páse,
      najprv v rýchlom jazdnom pruh a následne v pomalom jazdnom pruhu. Doprava pravého pásu bude
      vedená vo voľnom pruhu jazdného pásu. Stavebné práce budú rozdelené do troch etáp..

      Projekt, realizácia, údržba a odstránenie dočasného dopravného značenia počas realizácie prác
      nie je predmetom tejto zákazky. Dočasné dopravné značenie počas realizácie prác bude
      zabezpečené verejným obstarávateľom.

      Zároveň zhotoviteľ v priebehu stavby zabezpečí vypracovanie dokumentácie pre vykonanie prác

( DVP ) a k preberaciemu konaniu vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby
( DSRS).

1.2. Miesto vykonania prác:

      Most ev.Č. D1-220 Podtureň (diaľnica D1 v km 280,000. Mostný objekt premosfuje rieku Váh a jej
      záplavové územie, cestu 1/18, dvojkoľajnú trať ŽSR a miestne komunikácie obcí Podtureň a
      Uhorská Ves.), SSÚD Liptovský Mikuláš

1.3. Základné údaje o mostnom objekte:         : Žilinský
                                               : Liptovský Mikuláš
      Umiestnenie stavby - kraj                : Podtureň a Uhorská Ves
      Umiestnenie stavby - okres               : NDS, a.s., SSÚD Liptovský Mikuláš
      Umiestnenie stavby - katastrálne územie  : 17
      Správca mosta                            : - 1035 m
      Počet polí                               : 1983
      Dĺžka premostenia                        : letmo montovaný spojitý nosník o 17 poliach z
      Rok postavenia:                          predpätého betónu, rozdelený na tri dilatačné celky
      Nosná konštrukcia:

2. Rozsah predmetu zákazky:

    Stavebné práce budú vykonávané v rozsahu a v zmysle projektovej dokumentácie, súťažných
    podkladov a v kvalite požadovanej v zmysle TKP, noriem a predpisov platných v čase predkladania
    ponuky. TKP, TP sú dostupné na stránke www.ssc.sk.

    Podrobné vymedzenie predmetu zákazky obsahuje projektová dokumentácia: „Oprava odvodnenia
    na moste ev. č. D1-220 Podtureň“, CEMOS, s. r. o. Bratislava, ktorá je súčasťou SP a prílohou
    tejto časti B.1.

3. Termín a podmienky predmetu obstarávania:
3.1. Dĺžka trvania realizácie stavebných prác - Celková lehota vykonania diela, t.j.

          opravyodvodnenia na mostnom objekte ev. č. D1-220 Podtureň, je 147 dní odo dňa začatia
          realizácie prác. V rámci celkovej lehoty vykonania diela bude zhotoviteľ vykonávať aj stavebné
          práce, ktoré vyžadujú obmedzenia dopravy - a to počas lehoty obmedzenia dopravy. Lehota
          obmedzenia dopravy nesmie byť kratšia ako 105 dní a zároveň nesmie presiahnúť 140 dní od
          začatia realizácie prác s obmedzením dopravy.
          Práce sa budú realizovať za čiastočnej uzávierky. Počas opravy odvodnenia na ľavom moste
          bude v úseku mosta uzavretý ľavý jazdný pás D1 s presmerovaním dopravy pred a za mostom
          do pravého jazdného pásu, kde bude doprava vedená obojsmerne. Počas opravy odvodnenia
          na pravom moste bude čiastočná uzávierka v pravom jazdnom páse, najprv v rýchlom jazdnom
          pruh a následne v pomalom jazdnom pruhu. Doprava pravého pásu bude vedená vo voľnom
          pruhu jazdného pásu.

3.2. Dočasné dopravné značenie bude zabezpečené verejným obstarávateľom. Projekt, realizácia,
          údržba a odstránenie dočasného dopravného značenia počas realizácie prác nie je predmetom
          tejto zákazky.

3.3. Premosťovanou prekážkou mosta ev.č. D1-220 Podtureň je rieka Váh a jej záplavové územie,
          cesta 1/18, dvojkoľajná trať ŽSR a miestne komunikácie obcí Podtureň a Uhorská Ves. Počas
          opravy nesmie dochádzať k znečisťovaniu územia pod mostom suťou alebo inými nečistotami
          z opravovaného mosta.

3.4. Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ zabezpečil vykonávanie prác 7 dní v týždni (aj počas
          víkendov a štátnych sviatkov) 24 hodín denne.

3.5. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ musí pri určení termínu začatia realizácie prác
          zohľadniť termín výkonu zimnej údržby, ktorá prebieha v období od 01.11. príslušného

          kalendárneho roka do 31.3. nasledujúceho kalendárneho roka (ďalej len „zimná údržba“).
          Pokiaľ by sa práce po nadobudnutí účinnosti zmluvy nestihli realizovať v jednom kalendárnom
          roku do 31.10., objednávateľ môže určiť, že zhotoviteľ je povinný začať s realizáciou prác po
          skončení zimnej údržby teda od 1.4 nasledujúceho kalendárneho roka a v prípade vyhovujúcich
          klimatických podmienok alebo v prípade, ak cestný správny orgán povolí realizovať stavebné
          práce počas termínu zimnej údržby, aj pred týmto dátumom.

3.7. Práce je zhotoviteľ povinný vykonávať v zmysle TKP a v zmysle TP, EN a STN platných a
          účinných v čase vykonávania Diela. Minimálne 21 dní pred začatím vykonávania jednotlivých
          technológií je zhotoviteľ povinný podľa kontroino-skúšobného plánu predložiť verejnému
          obstarávateľovi technologický predpis spracovaný pre konkrétnu technológiu, certifikáty kvality
          a preukazné skúšky na schválenie. Každý technologický predpis musí byť zo strany
          objednávateľa schválený min.14 dní pred začatím realizácie prác.

3.8. Výsledky skúšok, vyhlásenia o zhode, certifikáty a ďalšie materiály preukazujúce kvalitu
          použitých materiálov na stavbe zhrnie zhotoviteľ v Elaboráte kvality, ktorý je povinný odovzdať
          verejnému obstarávateľovi vo dvoch vyhotoveniach pri preberacom konaní stavby.

4. Nakladanie s odpadmi:
          Počas stavebných prác predpokladáme vznik nižšie uvedených druhov odpadov. Zatriedenie

            odpadov je vypracované v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z, ktorou sa ustanovuje

            Katalóg odpadov. Stavebník je povinný v spolupráci so zhotoviteľom stavby nakladať so

            stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o

            zmene a doplnení niektorých zákonov.

            Kovový materiál, ktorý bude odvezený v zmysle technickej správy do kovošrotu, bude

            odovzdaný v mene a na účet objednávateľa. Na tento účel objednávateľ udelí zhotoviteľovi plnú

            moc. Zhotoviteľ nie je oprávnený preberať žiadne peňažné plnenie za odovzdaný kovový odpad

            od zberných surovín.

                                                                   Predpokladaná                        Kód           Kód
                                                                                                                zneškodňovania
    Druh    Názov                          Pôvododpadu Kategória*  hmotnosť Nakladanie sodpadom zhodnocovania
  170101                                                                                                            odpadu
  170302                                                           odpadu ľtl                           odpadu
  17 04 05                                                                                                             D10
13 02 08                                                                          Recyklácia alebo
15 01 01
15 01 02    Betón                          múrik, drenážny   O     38,886         spätné získavanie     R5
1501 04                                         kanálik                           iných anorganických
15 02 03
                                                                                  materiálov

                                                                                  Recyklácia alebo

            Bitúmenové zmesi iné ako       búranie asfaltov  O     407,784        spätné ziskavanie     R5
                uvedené v 170301                                                  iných anorganických

                                                                                  materiálov

                                           krycí plech                            V Zber, Recyklácia

            Železo a oceľ                   zvodu,           O     295,730        alebo spätné          R4
                                           demontáž                               získavanie kovov a

                                           potrubí                                kovových zlúčenín

                                                                                  Oleje budú

            Iné motorové, prevodové                                               odovzdané v
            a mazacie deje
                                                             N     0,035 autorizovaných                 R9

                                                                                  servisoch pri údržbe

                                                                                  vozidiel

                                                                                  Odovzdajú sa firme,

            Obaly z papiera a lepenky                        O     0,15           ktorá má oprávnenie   R5
                                                                                  nakladať s týmto

                                                                                  druhom odoadu

                                                                                  Odovzdajú sa firme,

            Obaly z plastov                                  O     0,23           ktorá má oprávnenie   R5
                                                                                  nakladať s týmto

                                                                                  druhom odDadu

            Obaly z kovu                                     O     0,08           Odovzdajú sa do       R4
                                                                                  zberných surovín

            Absorbenty,         filtračné

            materiály, handry na čistenie                    O     0,085 Odvoz na skládku
            a ochranné odevy iné ako

            uvedené v 15 02 02

                Ta b . č. 1

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie
vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a
limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode zákona o
odpadoch pri stavbách nad 300 m2 zastavanej plochy (recyklácia alebo spätné využitie na stavbe aspoň
70% odpadu). Zhotoviteľ musí objednávateľovi dokladovať spôsob plánovaného nakladania so
stavebným odpadom alebo sa preukázať zmluvami s nasledujúcim držiteľom, ktoré budú dokazovať
oprávnenie na recykláciu konkrétnych druhov odpadov pred nástupom na vykonávanie stavebných prác
na diele.

5. Obhliadka

   Vykonanie obhliadky miesta uskutočňovania prác je možné po dohovore s kontaktnou osobou SSÚR
    Zvolen:

         v pracovných dňoch od 09:00 hod. do 14:00 hod.

6. Ostatné požiadavky na predmet zákazky:

Uchádzač predloží do ponuky Harmonogram postupu a trvania prác, (ďalej len „harmonogram prác“)
v ktorom je uchádzač povinný dĺžku trvania prác podľa svojho návrhu vyjadriť počtom dní potrebných
na zrealizovanie jednotlivých čiastkových prác (nie uvedením konkrétnych mesiacov (napr. apríl),
alebo konkrétnych dátumov (napr. 1.4.). Zároveň uchádzač do harmonogramu zapracuje
požadované míľniky stavby, uvedené v tab. č. 1. Takto spracovaný grafický harmonogram prác bude
obsahovať stručný popis jednotlivých prác s uvedením ich časovej postupnosti a nadväznosti
v zmysle projektovej dokumentácie. Návrh harmonogramu prác predloží uchádzač v elektronickej
forme vo formáte Excel.

           Míľniky                     Lehota                 Popis míľnika                             Podklad pre
                                     ukončenia                                                         vyhodnotenie
Míľnik č. 1                        (počet dní od     Komplexné práce patriace do
Ukončenie prác hore na                začiatku         časti „Oprava ríms ľavého                         ukončenia
ľavom moste (práce,               realizácie prác)       mosta“ a časti „Oprava                            míľnika
ktoré obmedzujú                                         odvodnenia - ľavý most“,
dopravu)                            max. 77 dní        okrem prác s odstránením                         Technickým
                                                                                                          dozorom
                                                    jestvujúceho potrubia v komore                        potvrdené
                                                                    mosta)                               ukončenie
                                                                                                             prác

Míľnik č. 2                       max. 91 dní                             Komplexné práce na oprave    Technickým
                                                                          odvodnenia popísané v časti    dozorom
Ukončené práce na                                                         „Oprava odvodnenia - pravý    potvrdené
oprave odvodnenia na                                                                                    ukončenie
pravom moste                                                                            most“               prác
v rýchlom jazdnom
pruhu
Tab. č. 2

V prípade odvolávky na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť
alebo miesto pôvodu alebo výroby verejný obstarávateľ pripúšťa v súlade s § 42 ods. 3 zákona
ekvivalentný výrobok, ktorý bude spĺňať požadované technické parametre.

Víťazný uchádzač je povinný ku dňu podpisu zmluvy predložiť verejným obstarávateľom
odsúhlasený upresnený harmonogram prác, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.

Príloha:                          P ro je k to v á d o k u m e n tá c ia

P rílo h a č. 1 k ča sti B . 1 -

B.2 SPÔSOB URČENIA CENY

1. Cena za vykonanie predmetu zákazky bude stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z.
     o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MFSR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva
     zákon o cenách.

2. Celková cena, t. j. cena za celý predmet zákazky (diela) bude zahŕňať náklady na dopravu, všetky
      materiály, technológie, práce, skúšky atď., ktoré sú podľa zadávacej dokumentácie, technicko-
      kvalitatívnych podmienok, technických a legislatívnych noriem nevyhnutné na zhotovenie diela
     a jeho uvedenie do prevádzky.

3. Uchádzač vyplní jednotkové ceny v eurách v bez DPH na dve desatinné miesta pre všetky položky
      uvedené v Prílohe č. 1 Výkaz výmer k časti B.2 týchto SP (zároveň Príloha č. 2 k Zmluve).
      Uchádzač vyplňuje len žltou farbou označené bunky. Do ostatných buniek nesmie zasahovať.
      Cena sa vyplňuje bez medzier pri tisícoch a miliónoch.Ceny predloží podpísané uchádzačom, a to
     jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača,
      ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch vo formáte pdf. a vo formáte
      Microsoft Excel *xls./*xlsx. a zodpovedá za to, že ceny v elektronickej a pdf forme sa zhodujú.

4. Uchádzač je povinný v elektronickej forme so zabudovanou matematikou vo formáte *xls./*xlsx
      oceniť všetky položky, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 Výkaz výmer (zároveň Príloha č. 2 k zmluve)
      k časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP označené na ocenenie primeranou cenou.

5. Prijaté jednotkové ceny budú záväzne stanovené v súlade s ponukou uchádzča do verejného
      obstarávania. Budú pevné a nemenné počas trvania Zmluvy. Pokrývajú všetky zmluvné záväzky,
      a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa SP.
      Predpokladanú hodnotu zákazky uvedenú vo Výzve, verejný obstarávateľ považuje za finančný
      limit a okolnosť dôležitú pre plnenie Zmluvy

6. Uchádzač bude akceptovať zníženie celkovej ceny aj v prípade, že časť predmetu zákazky sa na
      podnet verejného obstarávateľa nebude realizovať.

7. Na požiadanie objednávateľa uchádzač spracuje a predloží kalkulácie jednotkových cien
      vybraných stavebných prác, spolu s kalkulačným vzorcom, ktorý použil pre prípravu ponuky.

8. Žiadna zmena zdroja alebo vlastnosti ktoréhokoľvek materiálu nebude dôvodom na zmenu
     jednotkovej ceny.

 9. Je výhradnou povinnosťou záujemcu, aby si dôsledne preštudoval súťažné podklady, projektovú
      dokumentáciu poskytnutú na vypracovanie ponuky a všetky vysvetlenia/doplnenia k súťažným
      podkladom poskytnuté v priebehu súťaže a taktiež, aby si obstaral spoľahlivé informácie súvisiace
      s akýmikoľvek a všetkými podmienkami a záväzkami, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť
      cenu a charakter ponuky alebo realizáciu diela. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa
      platných predpisov a oceneného súpisu prác jednotlivých stavebných objektov. Ponukovú cenu
      uchádzač musí zosúladiť s písomnou aj výkresovou časťou súťažných podkladov.

 10. Všeobecné položky sa nevalorizujú.

V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu
ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho vyššie uvedených povinností.

Ocenenie nových cien stavebných prác po podpise zmluw:

Pre ocenenie nových prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny predloží zhotoviteľ
cenové kalkulácie aj s podkladmi pre ich výpočet. Zhotoviteľ predloží databázu oceňovacích podkladov
spracovanú najneskôr ku dňu vypracovania novej jednotkovej ceny. Kalkulačný vzorec použitý pre
kalkulovanie a databázy oceňovacích podkladov budú spracované v aplikácii MS Office Excel, ktoré
predloží zhotoviteľ objednávateľovi..

Pri tvorbe jednotkovej ceny novej práce sú nasledovné možnosti:

a) jednotková cena je vytvorená z pôvodnej položky (uvedenej v Zmluve) zámenou len niektorej jej
        časti, napr. zámenou materiálu, strojov atď.

b) jednotková cena je vytvorená matematickou metódou interpolácie alebo extrapolácie, (použiť
        hlavne pre položky oceňujúce vrstvy, kde hrúbka je určujúci prvok)

c) jednotková cena je vytvorená ako nová, bez možnosti použitia bodov a), b)

Podkladom pre vytvorenie a odsúhlasenie novej jednotkovej ceny bude cenová agenda,
predložená zhotoviteľom a ktorá obsahuje:

a) kalkulačný vzorec - pre tvorbu jednotkových cien stavebných prác vykonávaných vlastnými
        kapacitami musí byť použitý kalkulačný vzorec stanovený obstarávateľom nasledovne:

        Jednotková cena = priame náklady (PN-materiál, mzdy, stroje, doprava)+ režijné náklady (R) vo
        výške 13,2% z PN + zisk vo výške 2,6% (z PN +R)

b) ocenenie materiálov - preukázané cez cenové doklady (faktúry, cenové ponuky a podobne).

c) databázy oceňovacích nástrojov - strojov a mechanizmov, dopravy, ľudskej práce; tarify
        a sadzby - databázy budú spracované vo formáte *.xls, alebo *.xlsx a 1x predložené v *.pdf v
        slovenskom jazyku potvrdené oprávnenou osobou.

d) cenový dopad na stavbu vypracovaný na základe požadovaných jednotkových cien, schválený
        zodpovednými pracovníkmi Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.

e) kompletné definovanie položky, ktoré pozostáva z čísla, názvu, mernej jednotky (podľa
        triednika TSP) a kalkulácie jednotkovej ceny (podľa predloženého rozboru ekonomickej
        oprávnenosti nákladov)

f) podrobný popis položky a rozbor spotreby (množstvo práce, materiálov, druhovosti
        a nasadenia strojov a dopravy, ktorý je podkladom pre kalkuláciu ekonomicky oprávnených
        nákladov) odsúhlasený zodpovednými pracovníkmi Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.

V prípade zmeny Všeobecnej položky činnostnej Zhotoviteľ preukáže ekonomicky oprávnené náklady
cez cenové doklady (napr. faWúra) a koordinačnú činnosť cez hodinovú zúčtovaciu sadzbu a počet
hodín, ale max. do výšky 3,9% z predložených nákladov. Počet hodín bude preukázaný cez zápisnice,
stavebný denník, atď. s podrobným popisom činnosti. Ak sa jedná o všeobecnú položku finančnú,
Zhotoviteľ má nárok len na ekonomicky oprávnené náklady preukázané cez cenové doklady (napr.
zmluva o poistení stavby, faktúra za poplatky) bez koordinačnej činnosti. Koordinačnou činnosťou sa
rozumie pokrytie nákladov zhotoviteľa potrebných na koordináciu s ostatnými zúčastnenými na stavbe,
zabezpečenie všetkých opatrení nevyhnutných k plneniu harmonogramu a úspešnému odovzdaniu
diela.

Na stavebné práce, ktoré Zhotoviteľ bude vykonávať formou poddodávky mu budú priznané ekonomicky
oprávnené náklady (cenové ponuky, faktúry a iné) a náklady na koordinačnú činnosť (definícia
koordinačnej činnosti je uvedená v bode 3 tohto bodu) cez hodinovú sadzbu a počet hodín, ale max. do
výšky 3,9% z ceny poddodávky. Počet hodín bude preukázaný cez zápisnice, stavebný denník, atď s
podrobným popisom činnosti. Pri prácach, ktoré Zhotoviteľ zabezpečuje podzhotoviteľom, si
Objednávateľ vyhradzuje právo požiadať Zhotoviteľa o predloženie podrobnej kalkulácie podzhotoviteľa

{podľa bodu 4.2.1 tejto preambule), ktorá bude spracovaná v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách
v znení neskorších predpisov v režime ekonomicky oprávnených nákladov a Zhotoviteľ je povinný ich
Objednávateľovi predložiť. Spôsob výberu podzhotoviteľa bude vydokladovaný minimálne 3 cenovými
ponukami.

Príloha:                         V ý k a z v ý m e r (z á ro v e ň P rílo h a č. 2 k Z m lu v e )

P rílo h a č. 1 k ča sti B .2 -

Oprava o dvodnenia na moste ev.č. D l- 2 2 0 Pocit j ^ e r     i-v '.ctio 1 k časti B.3 (zároveň Príloha c. S k Zmluve)

Predmet zákazky:
Oprava odvodnenia na moste ev.č. D1-220 Podtureň

               ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV A PODIEL SUBDODÁVOK

V súlade s ustanovením § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, verejný obstarávate!’ požaduje od
uchádzačov, aby v čase uzavretia Zmluvy uviedol:

1. zoznam všetkých navrhovaných subdodávateľov v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, zápis do
    príslušného obchodného registra

2. údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
    dátum narodenia.

3. uvedenie predmetu subdodávky
4. percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.

P.č.  Subdodávateľ (obchodné            Údaje o osobe               Predmet            Podiel      Podiel
                                    oprávnenej konať za           subdodávky       subdodávok  subdodávok
         meno/názov, sídlo/miesto   subdodávateľa (meno
         podnikania, IČO, zápis do                                                      v %*       v EUR
                                    a priezvisko, adresa pobytu,                                 bez DPH*
             príslušného registra)         dátum narodenia*)

      IZOLEX BAU s.r.o.
      Bačíkova 3023/7
      Košice - mestská časť
      Staré Mesto 040 01

      IČO: 31 721 770                                             Sanačné práce,

      Zapísaný v Obchodnom                                        dodávka

      registri Mestského súdu                                     a montáž
      Košice, Oddiel: Sro
1.                                                          -     ochrany obruby,

      Vložka číslo: 7377N                                         zhotovenie

                                                                  drenážneho

      Zapísaný v zozname                                          plastbetónu
      hospodárskych subjektov
      reg.č.: 2023/6-PO-E5318

      Zapísaný v RPVS číslo
      vložky: 8348

       KOGA Bau s.r.o.                                            Dodávka
       Kopčianska 3756/10                                         a montáž
       Bratislava - mestská časť                                  odvodňovacieho
       Petržalka 851 01                                           potrubia
2.
       IČO: 45 462 283

       Zapísaný v Obchodnom
       registri Mestského súdu
       Bratislava III, Oddiel: Sro
      Vložkačíslo: 118615/B

Oprava odvodnenia na m oste ev.č. D l -220 P ndtuien  I- 'iP jívi Č 1k r.esti B 3 (zároveň Príloha č. 5k Zmluve)

             Zapísaný v zozname                               Dodávka
             hospodárskych subjektov                          a uloženie
             reg.č.: 2023/7-PO-F3684                          liateho asfaltu

             Zapísaný v RPVS číslo
             vložky: 19934

             IZOLSTAV-ZA, s.r.o
             Kamenná 8422/25
             Žilina 010 01

             IČO: 45 963 819

             Zapísaný v Obchodnom
             registri Okresného súdu
             Žilina, Oddiel: Sro, Vložka
             číslo: 53936/L
      3
             Zapísaný v zozname
             hospodárskych subjektov
             reg č.: 2024/3-PO-G6526

             Zapísaný v RPVS číslo
             vložky: 8400

V Trebišove dna 28.5.2024

Eduardyaptóko - konateľ                               Ľubortiír Priateľ, konateľ
ARMSmV/yS.r.o. - vedúci člen združenia                INVY trade, s.r.o. - člen združenia

Poznámka:
* uchádzač zodpovedá za správne uvedený podiel zmluvnej hodnoty v %, resp. v EUR bez DPH

                                                 Metodický pokyn
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022, ktorým sa stanovuje
mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby,

           výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov

                       Článok 1

     (1) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo")
vydáva tento metodický pokyn s cieľom stanoviť transparentný mechanizmus úpravy cien
v rámci zmluvných podmienok pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie
a rekonštrukcie inžinierskych stavieb1a budov (ďalej len „stavbak*)>zákaziek, ktoré boli zadané
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, u ktorých ešte neuplynula lehota na predkladanie ponúk,
a v pripade verejných obstarávaní (ďalej len „súťaž"), ktoré ešte len budú vyhlásené.

      (2) Metodický pokyn je určený organizačným útvarom úradu, ktorým je ministerstvo
a právnickým osobám v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva (rozpočtové
organizácie, obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou štátu a štátne podnikateľské
organizácie), ktoré sú financované úplne alebo čiastočne z verejných prostriedkov, a ktoré
zabezpečujú prípravu a realizáciu dopravných stavieb financovaných z verejných
prostriedkov2.

                       Čláuok 2

     (1) Podľa metodického pokynu sú verejní obstarávatelia a obstarávatelia (ďalej
len „obstarávateľ“)3 povinní uplatňovať mechanizmus na úpravu ceny v dôsledku zmien
nákladov na realizáciu (ďalej len „mechanizmus indexácie") pri všetkých obstarávaných
stavbách v zmysle Článku 1, ods. 1, bez ohľadu na predpokladanú dobu výstavby.

     (2) K. prvému uplatneniu mechanizmu indexácie dochádza najskôr po 2 (dvoch) kvartáloch
nasledujúcich po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk
do súťaže na zhotovenie stavby.

     (3) Základným predpokladom pre uplatnenie mechanizmu indexácie je pre zhotoviteľa
stavby dodržiavanie zmluvne stanoveného a odsúhlaseného harmonogramu výstavby stavby
vrátane lehôt výstavby. Pre aplikáciu mechanizmu indexácie je rozhodujúcim obdobím kvartál,
pričom:

a) referenčným obdobím (označené ako obdobie  je kvartál, do ktorého spadá

kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže

na zhotovenie stavby;

b) rozhodujúcim obdobím (označené ako obdobie „t“), je obdobie (kvartál), za ktoré
    si zhotoviteľ stavby uplatňuje indexáciu.

1 § 43a, ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov
2 §2 ods. 1 zákona Č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
3 ij7 - 9 zákona č. 343'2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

     (4) V prípade, ak pri realizácii stavby nedôjde k predĺženiu lehoty výstavby,
pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa Článku
2, ods. 3 tohto metodického pokynu.

     (5) V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu lehoty výstavby alebo zmene
harmonogramu v čase podpisu zmluvy o dielo, na základe udalostí, ktoré preukázateľne
zo strany zhotoviteľa nebolo možné vopred predpokladať a zároveň zhotoviteľ vykonal všetky
adekvátne úkony k zabráneniu predĺženia lehoty výstavby, pre mechanizmus indexácie
sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa Článku 2, ods. 3 tohto metodického
pokynu.

     (6) V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu zmluvnej lehoty výstavby
z dôvodov na strane zhotoviteľa, pre mechanizmus indexácie za práce realizované po pôvodnej
lehote výstavby bude rozhodujúcim obdobím kvartál pôvodnej lehoty výstavby.

     (7) V stanovenom vzorci pre výpočet indexácie, podľa odseku 10 tohto článku, je fixná
časť nákladov realizovanej stavby, ktoré nepodliehajú indexácii, stanovená vo výške 10 %
a hodnota nákladov, ktorá podlieha indexácii, je stanovená vo výške 90 % z celkovej
realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre výpočet násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny)
pre mechanizmus indexácie sú ukazovatele Harmonizované indexy spotrebiteľských cien
(priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonných látok v SR -
mesačne [sp0202ms], a Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne
[sp2063qs], ktoré sú publikované Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho webovom
sídle www.statistics.sk.

     (8) Vykazované mesačné hodnoty ukazovateľov Harmonizované indexy spotrebiteľských
cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] - Spotrebiteľské ceny úhrnom
a Priemerné ceny pohonných látok v SR - mesačne [sp0202ms] - Motorová nafta, je potrebné
previesť na obdobie kvartál pre obdobia to a í tak, že sa vypočíta aritmetický priemer
vykazovaných hodnôt za 3 relevantné mesiace prislúchajúce k obdobiu t0 a t. Vypočítané
aritmetické priemery sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta. Hodnota použitá
z ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs] -
Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) je už uvádzaná za štvrťrok a má povahu indexu
k bázickému obdobiu priemer roka 2015, t. j. index priemer 2015=100. Podiely každého
z 3 (troch) ukazovateľov sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta.

      (9) Výsledná hodnota násobiteľa úpravy môže dosahovať hodnoty:

        a) Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) väčšia ako číslo 1 znamená dodatočné
            finančné nároky.

        b) Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) nižšia ako číslo 1 znamená zníženie
            finančných nárokov.

        c) Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) rovná číslu 1 je hodnotou bez zmeny
            vo finančných nárokoch.

    (10) Vzorec pre výpočet indexácie je nasledovný:

Pt = 0,10 + 0, 2 0 *  HICPt       + 0, 0 8 *                 CMIt \
                                              + 0,62 *
                      H I C P t0
                                                                CM hJ

   Kde:

   Pt           násobíte! úpravy (koeficient zmeny), ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú

                hodnotu vykonanú za obdobie „í“, pričom týmto obdobím je kvartál. Hodnota

                násobiteľa úpravy sa zaokrúhľuje matematicky na 3 desatinné miesta.

   t:           ukončený kvartál (koncový) je rozhodujúce obdobie, za ktoré uchádzač uplatňuje

                indexáciu.

   ŕo :         referenčné obdobie, kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula

                lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.

   0,10 :       pevný koeficient 10 %, ktorý reprezentuje časť nákladov na stavebné činnosti
                a stavby, ktoré nepodliehajú indexácii.

   0,20 :       koeficient 20 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti
                a stavby, ktoré podliehajú indexácii, a reprezentuje zmenu osobných nákladov resp.
                nákladov na pracovnú silu.

£  HICP : ukazovateľ Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100)

                - mesačne [sp0017ms] - Spotrebiteľské ceny úhrnom- (Harmonized indices of

                consumer prices) na Slovensku publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej

                republiky na jeho intemetovej stránke www.statistics.sk.

   HICPt :      hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka
                2015=100) - mesačne [sp0017ms] - Spotrebiteľské ceny úhrnom - prepočítaná
                za kvartál, v období „t“.

   H IC P t0 :  hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka

                2015=100) - mesačne [sp0017ms] - Spotrebiteľské ceny úhrnom- za referenčné
                obdobie (kvartál) v období „t0u, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na
                predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.

   0,08 :       koeficient 8 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti
                a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu cien pohonných
                hmôt (motorovej nafty).

   D:           ukazovateľ Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) - mesačne

                [sp0202ms] prepočítaný za kvartál, publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej

                republiky na jeho intemetovej stránke www.statistics.sk.

   Dt :         hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) -

                mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „ŕ“

                hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) -
                mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období ,,t0u, t. j. kvartál, v ktorý
                uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.

   0,62 :       koeficient 62 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti
                a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu nákladov cien
                materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR.

   CM l:        ukazovateľ Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne
                [sp2063qs] - Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) (Price indices
                of constructions works and materials) za štvrťrok, ktorý je publikovaný

                                                                                     314

            Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho intemetovej stránke
            www.statistics.sk.

   CMlt :   hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015—100) -

            štvrťročne [sp2063qsj - Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období
            ***t■ *

   CMIto :  hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) -

            štvrťročne [sp2063qs] - Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období
            •ŕto “

                         Článok 3

   Tento Metodický pokyn nadobúda účinnosť dňa 8. júna 2022.

                         Článok 4

          Dňom účinnosti Metodického pokynu č. 19/2022 sa ruší Metodický pokyn Ministerstva
   dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 6/2018, na použitie úpravy ceny v dôsledku zmien
   nákladov pri výstavbe diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy a pri výstavbe a modernizácii
   železničnej infraštruktúry zo dňa 1. mája 2018.

           V Bratislave

                                           *udrej Dolež**

                                   minister dopravy a výstavby
                                       Slovenskej republiky

€

                                                                414

        Oprava odvodnenia na moste ev.č. Dl-220 Podtureň
        Príloha č. 7 k Zmluve

                                                                                   Príloha č. 3 k časti B.3

        Tabuľka údajov o úpravách ceny v dôsledku zmien nákladov slúži ako vzor pre vyhľadanie zdrojov pre výpočet indexov

Koeflc  Ukazovateľ  Krajina pôvodu;  Zdroj indexu; názov/definícia                 Hodnota v uvedenom termíne *
 ient;              mena indexu
rozsa                                                                              Hodnota                                                      Dátum

index                                Pevný koeficient, kto rý reprezentuje časť    _                                                            _
   u                                 nákladov, ktoré nepodliehajú úprave.

 0,10

0,20    HICP        Slovenská        Zdroj indexu: Štatistický úrad Slovenskej
                    republika; €     republiky

                                     Názov tabuľky: Harmonizované indexy                                                                        Január
                                     spotrebiteľských cien                                                                                      ľebruár
                                                                                                                                                Marec
C                                    (p rie m e r roka 2015 = 100)                 (141,02+141,82+142)/3 =                                      2024

                                                                                   141,613

                                     W eblink: h tto ://s lo v a k .statistics.sk

                                     Sledovaný index: Spotrebiteľské ceny úhnom

0,08    D           Slovenská        Zdroj indexu: Štatistický úrad Slovenskej
                                     republiky
                    republika; €

                                     Názov tabuľky: Priemerné ceny pohonných       (1,513+1,605+1,5811/3 =                                      Január
                                     lá to k v SR                                                                                               Február
                                                                                               1,566                                            M arec
                                                                                                                                                2024
                                     W eblink: httD://slovak.$tatistics.sk

                                     Sledovaný index: Index spotrebiteľských cien
                                     pohonných lá to k v SR (N afta v %)

0,62    CMI         Slovenská        Zdroj indexu: Štatistický úrad Slovenskej
                                     republiky
                    republika; €

                                     Názov tabuľky: Indexy cien stavebných prác                                                                 1.Q.2024
                                     a m ateriálov (2021=100)**

                                     W eblink: h ttb ://s lo v a k .statistics.sk  125,2

S                                    Sledovaný index: Indexy        stavebných
                                     m ateriálov (výrobné ceny)

        Pozn. * Tieto h o d n o ty a d á tu m y p o tvrd zu jú definíciu každého indexu, ale n e d efin u jú indexy k referenčném u obdobiu,

        kvartál do kto ré h o spadá ka lendárny deň, v k to rý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže.

        * * Od r.2024 ŠÚ SR zm enil bázické o b d o b ie z r.2015 na r. 2021. V zm ysle uvedeného sa v p rílohe č. 2 k časti B.3 (z á ro v e ň

        aj a k o P rílo h a č. 6 k Z m lu v e o d ie lo ) - MP 19/2022 m ení ukazovateľ CM l (C M It, C M Ito} nasledovne: CMI: ukazovateľ

        Indexy stavebných prác, m ateriálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve - štvrťročne [splO lO qs] -
        b á zický/p rie m e r š tvrťro ko v roka 2021=100, k to rý je p u b likovaný Š tatistickým úra d o m Slovenskej re p u b liky na jeho
        internetovej stránke w w w .statistics.sk.

           Dátum: 28.5.2024

        Eduard Janoško - konateľ                                                              Ľubomír Priateľ, konateľ
        ARMSTAV, s.r.o. - vedúci člen združenia                                    INVY trade, s.r.o. - člen združenia

                                                                                                           Príloha č. 4 k časti B.3
                                                                                               (zároveň Príloha č. 8 k Zmluve)

          NÁRODNÁ               Národní diaľničná spoločnosť, a.s
          DIAĽNIČNÁ             Dúbravská cesta 14
          SPOLOČNOSŤ            941 04 Bratislava
                                Slovenská republika

Splnomocniteľ:

Obchodné meno:               Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Sídlo:                       Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

IČO:                         35 919 001

Zápis v obchodnom registri: Mestský súd Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka č. 3518/B

Zastúpenie - oprávnenie konať v mene Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.:

Priezvisko: Macháček                                                       Priezvisko: Droppa

Meno, titul: Filip, Ing.                                                   Meno, titul: Rastislav, PhDr.

Funkcia:  predseda predstavenstva                                          Funkcia:  podpredseda predstavenstva

          a generálny riaditeľ

(ďalej len „Splnomocniteľ')

Splnomocnenec:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zápis v obchodnom registri:

Zastúpenie - oprávnenie konať v mene spoločnosti
Priezvisko:
Meno:
Funkcia:

(ďalej len „Splnomocnenec")

          Splnomocniteľ zastúpený štatutárnym orgánom Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. (ďalej len „NDS")
uvedeným v bode VII. výpisu z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka číslo
3518/B udeľuje v súlade s ustanovením § 31 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov plnomocenstvo, ktorým oprávňuje Splnomocnenca aby Splnomocniteľa zastupoval pri
úkonoch:

     > Odovzdanie kovového odpadu vo vlastníctve Splnomocniteľa, ktorý vznikne pri vykonávaní diela
          zhotoviteľom na základe Zmluvy o dielo „Oprava odvodnenia na moste ev.č. Dl-220 Podtureň"
          uzatvorenej dňa ............. medzi Splnomocniteľom ako objednávateľom a zhotoviteľom ........... ,

telefón+421 2 583 11 111  bankové spojenie                                           Zapísaný v obchodnom .-egis;n  IČ 0 35 S19 001
fax +421 2 583 11 706     UniCredit Bank Czech Republi: ara Slovan.a a s.            Ves'iký súo Branslava I        DIČ 2021937775
web www. ndsas.sk         pobočka zahraničnej banky                                  oddiel Sa                      IČ DPH SK 2021937775
                           SWIFT UNCRSKBX                                            vložka číslo 35->8/B
                           Číslo Účtu SK30 1111 0000 0066 2435 9013                                                      Strana 1 z 2

                                                                                     Príloha č. 4 k časti B.3
                                                                         (zároveň Príloha č. 8 k Zmluve)

NÁRODNÁ                    Národná diaľničná spoločnosť, a s
DIAĽNIČNÁ                  Dúbravská cesta 14
SPOLOČNOSŤ                 341 04 Bratislava
                           Slovenská re p u b lik a

          sídlo:.............. , zápis v obchodnom registri:................ . IČO:...............(ďalej len „zmluva") v mene a na
          účet objednávateľa v súlade so zmluvou.
     Pri všetkých úkonoch, na ktoré je Splnomocnenec podľa tohto splnomocnenia oprávnený, bude vždy
uvádzať, že koná v mene Splnomocniteľa.

Splnomocnenie reg. zn. NDS: PP/2024/                                     nadobúda platnosť dňom podpísania plnomocenstva

zástupcami štatutárneho orgánu Splnomocniteľa a je ohraničené do doby platnosti a účinnosti Zmluvy o dielo,

ak predtým nedôjde k jeho zániku, zmene alebo doplneniu.

          Plnomocenstvo zaniká aj ukončením pracovného pomeru alebo skončením výkonu funkcie
oprávneného konať v mene spoločnosti........................

Splnomocnenec nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti z tohto plnomocenstva na tretie osoby.

V Bratislave, dňa:

   PhDr. Rastislav Droppa                                                   Ing. Filip Macháček
  podpredseda predstavenstva                                             predseda predstavenstva

Splnomocnenie za Splnomocnenca v plnom rozsahu prijímam.                     a generálny riaditeľ

V Bratislave, dňa:

telefón +421 2 583 11 111  bankové spojenie                              Zapísaný vobcboancm registri  IČO 35 S19 001
fax +421 2 583 11 706      UmCredit Bank Czecb RepuMí: ana Slovakia a s  Vestský súd Braťslava lll     DIČ 2021937775
web w w nflsas.sk          pobotka zahraničné) banky                     oddiel Sa                     IČ DPHSK 2021937775
                            SWIFT UNCRSKBX                               vložka číslo 35'8/B
                            číslo účtu SK30 1111 0000 0066 2485 9013                                        Strana 2 z 2

Oprava odvodnenia na moste ev.č. D1-220 Podtureŕi  Príloha č. 9 k Zmluve

                                                   ČESTNÉ VYHLÁSENIE

                                              o p ln e n í p o vin n o sti sociálneho ve re jn é h o obstarávania

Združenie: ARMSTAV - INVY trade - Podtureň - oprava odvodnenia
obchodná spoločnosť ARMSTAV, s.r.o. - vedúci člen skupiny, so sídlom Sadovská 3986, 075 01 Trebišov,
IČO: 46 315 420, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sro, vložka č. 28267/V
a
obchodná spoločnosť INVY trade, s.r.o. - člen skupiny, so sídlom Gelnická 29, 040 11 Košice
IČO: 46 047 069, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo: 27160/V
(ďalej len „spoločnosť")

                                                                      vyhlasuje,
že bude plniť povinnosť sociálneho verejného obstarávania podľa ustanovenia § 10 ods. 7
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov počas celej doby plnenia predmetu zmluvy pod názvom „Oprava odvodnenia na moste ev.č. D l-220
Podtureň", a to zamestnávaním v pracovnoprávnom pomere alebo inom obdobnom pracovnom vzťahu najmenej
1 (jedného) zamestnanca/ 1 (jednu) osobu v rámci vlastnej obchodnej spoločnosti a/alebo svojimi
subdodávateľmi, pričom tento zamestnanec/ osoba je a bude osobou spĺňajúcou najmenej 1 (jedno) kritérium
podľa ustanovení § 8 ods. 1 písm. a) až i) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

a) zamestnanec je občan mladší ako 26 rokov veku a ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu
       na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia nemal pravidelne
       platené zamestnanie,

b) zamestnanec je občan starší ako 50 rokov veku,

c) zamestnanec je občan, ktorý bol pred nástupom do zamestnania vedený v evidencii uchádzačov o
       zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,

d) zamestnanec je občan, ktorý dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie podľa § 16 ods. 4
       písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

e) zamestnanec je občan, ktorý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred zaradením do
       evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie a nevykonával alebo
       neprevádzkoval samostatnú zárobkovú činnosť dlhšie ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov,

f) zamestnanec je štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený azyl alebo ktorému bola poskytnutá
       doplnková ochrana, podľa § 2 písm. b) zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých
       zákonov v znení zákona č. 692/2006 Z. z.,

g) zamestnanec je občan, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými
       na jeho starostlivosť alebo starajúca sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky
       podľa § 19 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 324/2012 Z. z.,

h) zamestnanec je občan so zdravotným postihnutím,

Oprava odvodnenia na moste ev.č. D1-220 Podtureň  Príloha č. 9 k Zmluve

i) zamestnanec je občan, ktorý ukončil poberanie materského alebo poberanie rodičovského príspevku
       menej ako dva roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie a ktorý počas poberania
       materského alebo počas poberania rodičovského príspevku nemal príjem zo zárobkovej činnosti
       zamestnanca a zo samostatnej zárobkovej činnosti.

VTrebišove dňa 28.5.2024

Eduard Jano vo . Jtfhateľ                         Ľubomír Priateľ, konateľ
ARMSTAV, s., .y , vedúci člen združenia           INVY trade, s.r.o. *člen združenia