Rekonštrukcia mosta č. M2646 (III/3099 - 003), cez miestny potok v obci Holumnica

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov a s poukazom na § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“)

                            (ďalej ako „ZoD / Zmluva“)

evidenčné č. Objednávateľa           98-4500/44VS/2023

evidenčné č. Zhotoviteľa

Názov diela                          Rekonštrukcia mosta č. M2646 (III/3099 - 003), cez miestny
                                     potok v obci Holumnica

                     Identifikačné údaje zmluvných strán

Objednávateľ                         Správa a údržba ciest Prešovského

                                     samosprávneho kraja

Sídlo                                Jesenná 14, 080 05 Prešov

Štatutárny orgán                     Ing. Marcel Horváth, generálny riaditeľ
IČO                                  37 936 859

DIČ                                  2021775294

Bankové spojenie

Číslo účtu v tvare IBAN

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

- zmluvných                          Ing. Stanislav Harčarík, prevádzkový riaditeľ
                                     Ing. Michal Danko, investičný riaditeľ

                                     Jozef Zajac, vedúci úseku investičného riaditeľa

- ekonomických                       Mgr. Mária Ivanecká, vedúca úseku pre obchod a ekonomiku

- technických                        Ing. Jozef Feckanin, vedúci oddelenia technickej
                                     prípravy stavieb

- realizačných                       Ing. Stanislav Tomahogh, vedúci oddelenia realizácie stavieb
[vynechané osobné údaje]

Telefonický kontakt                  051/7563700

Emailový kontakt                     sucpsk@sucpsk.sk

(ďalej ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ

Názov                                Združenie ZEDAGEART - GEART

Bankové spojenie                     Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.

Číslo účtu v tvare IBAN              Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.

Osoby oprávnené konať vo veciach:

zmluvných                            Ing. Radomír Svitok

technických                          Ing. Radomír Svitok

realizačných                         Ing. Radomír Svitok

ekonomických                         Ing. Radomír Svitok

Člen združenia A a člen združenia B tvoria spolu Združenie ZEDAGEART - GEART

                                                                                       strana 1 z 26

Názov vedúci člen               ZEDAGEART, a. s.

Sídlo                           Pribylinská 12, Bratislava - mestská časť Rača 831 04

Štatutárny orgán                Ing. Radomír Svitok         Matúš Ondriš

                                predseda predstavenstva     člen predstavenstva

Osoby oprávnené na podpísanie Zmluvy:

                                Ing. Radomír Svitok

                                Matúš Ondriš

IČO                             54 577 667

DIČ                             2121724473

Bankové spojenie                Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.

Číslo účtu v tvare IBAN         Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.

Právna forma                    Akciová spoločnosť

Telefonický kontakt             0917365812

Emailový kontakt                svitok@zedageart.sk

Zápis v príslušnom registri:    Obchodný register Mestského súdu Bratislava III oddiel: Sa,

                                vložka č. 7645/B

(ďalej len „Vedúci člen“ alebo „Člen združenia A“)
a

Názov člen                      GEART, s.r.o.

Sídlo                           P.O. Hviezdoslava 42A, 010 01, Žilina

IČO:                            36 814 571

Štatutárny orgán                Ing. Vlastimil Chebeň, PhD

                                konateľ

Osoby oprávnené na podpísanie Zmluvy:

                                Ing. Vlastimil Chebeň. PhD

Zápis v príslušnom registri:    Obchodný register Okresného súdu Žilina oddiel: Sa, vložka č.

                                19296/L

(ďalej len „Člen združenia B“)

  (ďalej ako „Zhotoviteľ“)
 (spolu ako „Zmluvné strany“)

                                              Článok I
                         Všeobecné ustanovenia a účel Zmluvy

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že ZoD uzatvára Objednávateľ, ako verejný obstarávateľ, so
       Zhotoviteľom, ako úspešným uchádzačom, v rámci nadlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných
       prác s názvom: „Rekonštrukcia mosta č. M2646 (III/3099 - 003), cez miestny potok v obci
       Holumnica“ (ďalej aj ako „dielo / predmet Zmluvy). Ide o verejnú prácu financovanú z verejných
       investícií, ktorá sa, okrem iného, riadi aj zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení
       neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o verejných prácach“).

2. Táto verejná práca je s podmienkami verejného obstarávania financovaná z rozpočtu Objednávateľa, po
       vyčlenení finančných prostriedkov zriaďovateľom Objednávateľa, ktorým je Prešovský samosprávny
       kraj.

3. Účelom Zmluvy je realizácia stavebných prác na rekonštrukcii mosta č. M2646, ktorý sa nachádza v
       intraviláne v katastri obce Holumnica. Navrhovaná rekonštrukcia uvažuje s kompletným vybúraním
       a odstránením jestvujúceho mosta ktorý sa nahradí novým mostom.

                                                                                 strana 2 z 26

4. Účel, špecifikovaný v predchádzajúcom bode, sa zabezpečí prostredníctvom rekonštrukcie mosta č.
       M2646, ktorý je určený v článku V bod 8 Zmluvy.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa pred jej podpisom podrobne oboznámil so
       všetkými relevantnými podkladmi (t. j. súťažnými podkladmi, projektovou dokumentáciou, dotknutými
       administratívnymi rozhodnutiami), obhliadol si miesto realizácie diela a v tejto súvislosti, ako odborne
       spôsobilá osoba so skúsenosťami v stavebníctve nemá žiadne otázky či pripomienky, je riadne
       oboznámený s rozsahom a povahou diela a, že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého
       i dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie jeho povinností vyplývajúcich zo
       Zmluvy a tieto nevykazujú žiadne nedostatky resp. pochybenia, na ktoré by mal Objednávateľa
       upozorniť a/alebo ktoré by mohli komplikovať realizáciu samotného diela.

6. Zhotoviteľ je ďalej povinný strpieť výkon akejkoľvek kontroly/auditu na mieste súvisiacom so
       zhotovovaním diela, a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný
       poskytnúť oprávneným osobám na vykonanie kontroly všetku potrebnú súčinnosť.

                                             Článok II
                                        Predmet Zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania, v súlade
       s podmienkami stanovenými Zmluvou, podľa projektových dokumentácií v stupni pre realizáciu stavby
       (DRS), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP), spracovanej spoločnosťou
       DOPRAVOPROJEKT a.s., s názvom „Rekonštrukcia mosta č. M2645 (III/3099-003), most cez miestny
       potok v obci Holumnica, vrátane MPV“ (ďalej ako „projektová dokumentácia/PD“) a výkazu výmer,
       ktoré boli súčasťou súťažných podkladov, podľa súťažných podkladov a súvisiacich dokumentov, na
       ktoré súťažné podklady odkazujú a podľa predloženej ponuky Zhotoviteľa, bez akýchkoľvek vád
       a nedorobkov diela.

2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za vykonanie diela, dohodnutú v Zmluve, a to len za
       predpokladu, že dielo bude zodpovedať podmienkam ustanoveným Zmluvou a bude mu protokolárne
       odovzdané preberacím protokolom s poukazom na § 11 zákona o verejných prácach.

3. Bližšia špecifikácia diela/predmetu Zmluvy:

       Dielo je členené na nasledovné stavebné objekty:
       SO 101-00 Dočasná obchádzková komunikácia
       SO 201-00 Rekonštrukcia mostného objektu M2646

4. Predmet Zmluvy zahŕňa aj ďalšie súvisiace činnosti:

       a) zabezpečenie dočasného dopravného značenia, povolenia na zvláštne užívanie komunikácie a
               verejného priestranstva a ich odsúhlasenie na príslušných úradoch,

       b) zriadenie, prevádzka a odstránenie zariadenia staveniska, udržiavanie poriadku a čistoty na
               stavenisku, v jeho okolí a na prístupových komunikáciách, vrátane legislatívneho
               a majetkovoprávneho zabezpečenia a samotného zriadenia, údržby a následne odstránenia
               prístupových ciest k jednotlivým objektom stavby v potrebnom rozsahu, zriadenie prístupov
               k jednotlivým objektom realizácie diela.

       c) vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí s oslovením jednotlivých správcov a zabezpečenie
               dozoru správcov inžinierskych sietí pri ich preložkách (v prípade, ak sa požaduje),

       d) zhotovenie porealizačného (geodetického) zamerania vykonaných stavebných prác, vrátane
               úradne overeného geometrického plánu, zhotovenie a overenie geodetickej vytyčovacej siete,
               vypracovanie všetkých ostatných geodetických podkladov potrebných k preberaciemu konaniu a
               odovzdaniu diela, resp. stavebných objektov príslušnému správcovi/ prevádzkovateľovi/
               užívateľovi, ak nie je zhodný s osobou Objednávateľa,

       e) vedenie stavebného denníka v priebehu realizácie diela podľa platných predpisov,

                                                                                                                                                                      strana 3 z 26

       f) obstaranie dokladov o materiáloch, výrobkoch, zariadeniach a konštrukciách, zabudovaných do
               diela a použitých v rámci zhotovovania diela ako jeho súčasť,

       g) vypracovanie aktualizácie harmonogramu každého postupu stavebných prác, ak sa nezhoduje so
               zmluvným harmonogramom a následné predloženie Objednávateľovi na schválenie,

       h) obstaranie, dopravu, skladovanie a manipuláciu s materiálom, výrobkami, zariadeniami a
               konštrukciami potrebnými a určenými na zhotovenie diela, ak nie sú uvedené v položkovitom
               rozpočte diela,

       i) doprava, manipulácia zdemontovaných materiálov, vybúranej stavebnej sute, výkopovej sute,
               výkopovej zeminy a ostatných stavebných odpadov, ak nie sú uvedené v položkovitom rozpočte
               diela, vrátane ich uloženia na riadenú skládku a poplatku za uskladnenie, s následným doložením
               preukázateľného dokladu o uskladnení odpadu Objednávateľovi,

       j) vykonanie predpísaných skúšok, revízií a meraní a obstaranie protokolov o ich vykonaní,
       k) obstaranie dokladov, preukazujúcich kvalitatívne vlastnosti do diela zabudovaných materiálov,

               výrobkov, zariadení a konštrukcií podľa príslušných právnych noriem, technických noriem a
               iných technických predpisov,
       l) vyhotovenie audiovizuálneho záznamu o celom priebehu stavby v trvaní min. 300 sekúnd (pred
               realizáciou stavebných prác, počas a po realizácii), ide o priebežné sledovanie a zaznamenávanie
               priebehu realizácie prác, počas celej doby realizácie diela, v podobe fotodokumentácie a videa,
               v kvalite vhodnej na prezentačné účely. Zhotoviteľ je povinný takto zozbierané podklady
               odovzdávať priebežne ako súčasť príloh k mesačne predkladaným súpisom prác na CD, resp.
               DVD nosičoch, v celkovom počte 1 ks.. Konečné sumárne prezentačné video stavby, vrátane
               kompletnej fotodokumentácie predloží Zhotoviteľ ku dňu preberania stavby Objednávateľom.
       m) vypracovanie nasledovných dokumentov v štyroch (4) vyhotoveniach, pokiaľ sa Zmluvné strany
               nedohodnú inak, a to:

                 i. dokumentácia vykonania prác (ďalej ako „DVP“) a výrobno – technická
                       dokumentácia (ďalej ako „VTD“), ak nebude medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak;

                 ii. kontrolný a skúšobný plán (ďalej ako „KSP“);
                iii. technologické postupy stavebných prác pri realizácii diela (ďalej len „TP“);
                iv. plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej ako „Plán BOZP“) ;
                 v. plán ochrany životného prostredia, havarijný plán pre prípad ohrozenia životného

                       prostredia, protipovodňový plán, ak je potrebný;
                vi. schválený plán organizácie výstavby (ďalej ako „POV!) a jednotlivých technologických

                       postupov;
               vii. dokumentácia skutočného realizovania stavby (ďalej ako „DSRS“), vrátane

                       geodetického zamerania pre vypracovanie DSRS (porealizačné zameranie); v
                       elektronickej forme, v digitálnom tvare na CD/DVD – systematicky usporiadané súbory
                       kompletnej DSRS vo formáte *.pdf, a kompletnej DSRS v editovateľnom formáte
                       *.dwg/*.dgn, *.xls, *.doc, *.txt;

       Dokumentácie podľa bodu i. a vii. je Zhotoviteľ povinný dať na schválenie Objednávateľovi.

       n) súčinnosť projektantovi pri vypracovaní plánu/manuálu užívania verejnej práce
               (stavebného diela), v spolupráci so zástupcom Objednávateľa tak, aby počas užívania verejnej
               práce nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo poškodeniu verejnej práce, prípadne
               k predčasnému opotrebovaniu (plán musí obsahovať pravidlá užívania, technických prehliadok,
               údržby a opráv)

       o) prevzatie, kategorizácia, zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadov, vyprodukovaných zo stavby,
               vedenie evidencie o druhoch a množstve odpadu a o nakladaní s ním, na základe splnomocnenia
               od Objednávateľa ako pôvodcu odpadu, s poukazom na § 2 vyhlášky Ministerstva životného
               prostredia SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení
               neskorších zmien a doplnení.

5. Zhotoviteľ je povinný dielo vykonať na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo v čase, ktorý je
       dojednaný v Zmluve alebo skôr, v lehote uvedenej v Zmluve a s vybavením, ktoré si na tento účel je
       povinný zabezpečiť.

                                                                                                                                                                      strana 4 z 26

6. Zmluvné strany berú na vedomie, že Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku,
       vyplývajúcu mu zo Zmluvy voči Objednávateľovi, na tretiu osobu. Pokiaľ by tak Zhotoviteľ učinil, ide
       od začiatku o neplatný právny úkon.

                                             Článok III
      Ustanovenia o personáli Zmluvných strán a o subdodávateľoch

                                              Zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ zodpovedá za riadne vykonanie diela počas trvania zmluvného vzťahu s Objednávateľom
       bez ohľadu na to, či Zhotoviteľ použil možnosť subdodávky alebo nie.

2. Schválení subdodávatelia Zhotoviteľa

       Zhotoviteľ je oprávnený realizovať predmet Zmluvy prostredníctvom schválených subdodávateľov
       Objednávateľom. Zhotoviteľ pritom zodpovedá Objednávateľovi tak, ako by dielo vykonával sám. Ak
       mieni uplatniť subdodávateľov, garantuje ich spôsobilosť pre výkon činností subdodávky.

3. Objednávateľ požaduje, aby každý subdodávateľ Zhotoviteľa spĺňal podmienky účasti týkajúce sa
       osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO a aby neexistovali u neho dôvody na vylúčenie
       podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a ods. 8 ZVO.

4. Zhotoviteľ je povinný uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch v prílohe č. 3 Zmluvy –
       Zoznam subdodávateľov, v rozsahu: obchodné meno subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať
       za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia), popis prác vykonávaných
       subdodávateľom, podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác, podiel plnenia
       zmluvy v € z celkového objemu zmluvnej ceny.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v prílohe č. 3
       Zmluvy v rozsahu podľa § 41 ods. 3 a ods. 4 ZVO, t. j. zmenu obchodného mena a sídla subdodávateľa,
       ako aj uviesť údaje o zmenenej osobe oprávnenej konať za subdodávateľa, bez povinnosti pristúpiť
       k zmene Zmluvy.

6. Objednávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie a schválenie zmeny subdodávateľa/ľov
       Zhotoviteľa. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať
       zmenu pôvodného subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný písomnou žiadosťou, min. 5 pracovných dní
       vopred, predložiť Objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa, ktorý musí spĺňať
       podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO a aby neexistovali u neho dôvody na vylúčenie
       podľa § 40 ods.6 písm. a) až g) ods. 7 a ods.8 ZVO. Súčasťou žiadosti bude spresnený rozsah prác,
       ktoré bude pre Zhotoviteľa realizovať subdodávateľ a doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce
       vo vzťahu k tej časti predmetu Zmluvy, ktorý má subdodávateľ plniť a uviesť údaje o osobe oprávnenej
       konať za subdodávateľa v rozsahu požadovanom v ZVO. Objednávateľ je oprávnený schváliť zmenu
       subdodávateľa v zmysle vyššie uvedeného v lehote sedem (7) dní od doručenej písomnej žiadosti
       Zhotoviteľa. Zmenu pôvodného subdodávateľa resp. nástup nového subdodávateľa je oprávnený
       schváliť za Objednávateľa osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných, resp. realizačných. Zmluvné
       strany nie sú povinné pristúpiť k zmene Zmluvy.

7. V súlade s § 41 ods.7 ZVO sa Zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si Zhotoviteľ nesplní svoje
       finančné povinnosti voči subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za realizáciu
       časti diela, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú Objednávateľa
       o priamu úhradu za realizáciu diela, Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na
       vykonanie nápravy (ak nie je dojednané inak, primeranou lehotou sa rozumie 7 kal. dní od doručenia
       výzvy), v ktorej môže namietať, že voči subdodávateľovi nemá žiadne pozdĺžnosti, čo musí Zhotoviteľ
       náležitým spôsobom preukázať. Počas plynutia lehoty v zmysle predchádzajúcej vety je Objednávateľ
       oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr, vystavených Zhotoviteľom až do času, kedy nebudú
       záväzky Zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu Zmluvy

                                                                                                                                                                      strana 5 z 26

       nie je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a
       Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany
       Zhotoviteľa v lehote poskytnutej Objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči
       Zhotoviteľovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednávateľovi písomne preukázané alebo
       nebude preukázané, že Zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je Objednávateľ
       oprávnený uspokojiť nárok subdodávateľa voči Zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov
       voči Zhotoviteľovi v zmysle Zmluvy, do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú Objednávateľ
       uspokojil, s čím Zhotoviteľ vyslovuje súhlas.

8. Zhotoviteľ prehlasuje, že spĺňa definičné znaky partnera verejného sektora a nevzťahujú sa na neho
       výnimky zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
       niektorých zákonov . Zhotoviteľ berie na vedomie , že je povinný zapísať sa do Registra partnerov
       verejného sektora najneskôr do momentu podpísania Zmluvy a byť registrovaný počas doby platnosti
       a účinnosti Zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti je podstatným porušením zmluvných povinností a je
       dôvodom na odstúpenie od Zmluvy vrátane uplatnenia sankcií podľa článku X Zmluvy.

9. Zistenie nesúladu alebo porušenie povinností, vyplývajúcich z tohto článku, sa považujú za podstatné
       porušenie zmluvných povinností, s možnosťou uplatnenia zmluvných sankcií a/alebo uplatnením
       ustanovení o okamžitom odstúpení od Zmluvy.

10. Personál Zhotoviteľa - Stavbyvedúci Zhotoviteľa

       Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečovať realizáciu diela využitím hlavného stavbyvedúceho (ďalej ako
       „stavbyvedúci“) s oprávnením v príslušnom stavebnom odbore, Ján Krupa, +421 905 370 802,
       krupa@cestysk.sk.

       Zhotoviteľ sa zaväzuje zároveň zabezpečiť kvalifikovaného zástupcu hlavného stavbyvedúceho
       (ďalej ako „zástupca stavbyvedúceho“) s oprávnením v príslušnom stavebnom odbore, Ing. Radomír
       Svitok, +421 917 365 812, svitok@zedabbystrica.sk

       V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho musí byť na stavenisku prítomný jeho zástupca. Zhotoviteľ sa
       zaväzuje zabezpečiť účasť jedného z nich počas celej doby realizácie diela.

11. Stavbyvedúci je povinný organizovať, riadiť a koordinovať stavebné práce a iné činnosti pri zhotovovaní
       diela. Stavbyvedúci je oprávnený prijímať v zastúpení Zhotoviteľa pokyny od osôb zastupujúcich
       Objednávateľa, s výnimkou pokynov, ktorými by došlo alebo mohlo dôjsť k zmene alebo doplneniu
       dohodnutých podmienok podľa Zmluvy, resp. k zmene Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby
       stavbyvedúci bol na stavenisku prítomný podľa potreby tak, aby mohli byť riadne vykonávané všetky
       činnosti, ktoré má stavbyvedúci vykonávať podľa Zmluvy alebo podľa príslušných právnych predpisov.
       Stavbyvedúci je povinný byť prítomný na odovzdaní staveniska, na všetkých kontrolných dňoch, pri
       záverečnom preberacom odovzdávaní Stavby a kedykoľvek keď ho vyzve Objednávateľ a/alebo
       stavebný dozor Objednávateľa v dostatočnom časovom predstihu, ktorým sa pre účely Zmluvy rozumie
       jeden (1) pracovný deň vopred, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

12. Ak o to Objednávateľ a/alebo stavebný dozor preukázateľne požiada, musí byť stavbyvedúci alebo
       zástupca stavbyvedúceho na stavenisku prítomný v dohodnutom termíne, inak bezodkladne po
       požiadaní, najneskôr však do 24 hodín. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje zabezpečiť, aby kedykoľvek
       počas vykonávania stavebných prác na diele bol stavbyvedúci dostupný minimálne telefonicky.

13. V prípade, ak Objednávateľ zistí neprítomnosť hlavného stavbyvedúceho (resp. zástupcu
       stavbyvedúceho) na stavenisku v rozpore s dojednaniami podľa Zmluvy, má právo vykonávanie
       všetkých prác ihneď prerušiť. Zhotoviteľ nemá v takom prípade nárok na úhradu vynaložených nákladov
       spojených s prerušením zhotovovania diela a ani na akékoľvek odškodnenie.

                                                                                                                                                                      strana 6 z 26

14. K zmene stavbyvedúceho a jeho nahradeniu inou odborne spôsobilou osobou so splnením zákonných
       požiadaviek – iným stavbyvedúcim je možné pristúpiť len v prípade, ak:

       a) na strane stavbyvedúceho nastali také objektívne prekážky, ktoré neumožňujú výkon činnosti
               stavbyvedúceho na danej stavbe, a to napr. dlhodobá práceneschopnosť, alebo smrť
               stavbyvedúceho,

       b) stavbyvedúci pri výkone svojej činnosti si opakovane neplní svoje povinnosti v zmysle Zmluvy
               a Objednávateľ z uvedených dôvodov požiadal Zhotoviteľa o jeho odvolanie.

15. V prípade, že nastane skutočnosť v zmysle predchádzajúceho bodu, Zhotoviteľ nahradí stavbyvedúceho
       inou odborne spôsobilou osobou bezodkladne, najneskôr však do štrnástich (14) dní od požiadavky na
       odvolanie a/alebo oznámenia zmeny Zhotoviteľom, ktorá musí spĺňať minimálnu úroveň odbornej
       spôsobilosti požadovanú na stavbyvedúceho vo verejnom obstarávaní v rámci preukazovania
       podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača.

       Zhotoviteľ je predtým ale povinný v lehote sedem (7) dní od tejto požiadavky na odvolanie a/alebo
       oznámenie zmeny, zaslať Objednávateľovi písomnú žiadosť o schválenie osoby stavbyvedúceho, v
       ktorej uvedie titul, meno a priezvisko nového stavbyvedúceho spolu s dokladmi preukazujúcimi
       požadovanú minimálnu úroveň odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho. Objednávateľ je povinný
       schváliť, resp. vyžiadať zmenu nového stavbyvedúceho v lehote ďalších sedem (7) dní od písomnej
       žiadosti Zhotoviteľa.

16. Do času nástupu nového stavbyvedúceho bude plniť jeho úlohy zástupca. Pokiaľ nastanú skutočnosti
       podľa bodu 14 u zástupcu stavbyvedúceho, bod 15 sa použije obdobne.

17. Stavebný dozor Objednávateľa (SD)

       Je osoba určená Objednávateľom na zabezpečovanie organizácie a riadenia činností, vzťahujúcich sa na
       realizáciu diela. SD je oprávnený najmä (nielen):

       a) zúčastniť sa odovzdania a prevzatia staveniska, resp. častí, ak je Objednávateľovi v tomto čase
               známy;

       b) vydávať písomné pokyny na vykonanie diela podľa Zmluvy, a to zápisom v stavebnom denníku
               alebo písomným pokynom. Ak Zhotoviteľ považuje pokyny stavebno-technického dozoru za
               neoprávnené, neúčelné alebo v rozpore s príslušnými technickými normami, uplatní svoje
               výhrady zápisom v stavebnom denníku;

       c) vykonávať technickú, vecnú, cenovú, zmluvnú kontrolu činností Zhotoviteľa počas
               uskutočňovania diela;

       d) spolupracovať s projektantom a Zhotoviteľom pri navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných
               vád v projektovej dokumentácii;

       e) kontrolovať plnenie termínov na odstránenie vád a nedorobkov a potvrdiť ich odstránenie;
       f) sledovať harmonogram zhotovovania diela a dodržiavanie iných termínov;
       g) v spolupráci s projektantom sledovať spôsob a postup realizácie diela, či sa stavba uskutočňuje

               podľa schválenej projektovej dokumentácie a podľa stavebného povolenia; kontrolovať
               vykonávanie predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií, technických zariadení a prác v rámci
               kontrolných a skúšobných plánov, kontrolovať ich výsledky a vyžadovať predloženie dokladov,
               ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok;
       h) kontrolovať dodržiavanie schválených technologických postupov, a do stavebného denníka
               vykonávať zápisy o odchýlkach a vyžadovať ich nápravu;
       i) dozerať na riadnu inštaláciu a prevádzku technického vybavenia na stavbe, vhodnosť ich použitia
               a odborné ukladanie strojov a zariadení;
       j) sledovať vedenie stavebného denníka;

                                                                                                                                                                      strana 7 z 26

       k) kontrolovať vecnú a cenovú správnosť podkladov a platobných dokladov, aby sa Objednávateľovi
               účtovali len tie práce a dodávky, ktoré boli skutočne zrealizované;

       l) sledovať, či sa práce vykonávajú podľa platných technických noriem a predpísaných
               technologických predpisov a sledovať dodržiavanie Zmluvy medzi Zhotoviteľom
               a Objednávateľom;

       m) zúčastniť sa odovzdania a prevzatia diela, resp. jeho častí;
       n) koordinovať BOZP a PO pri práci;
       o) odporúčať postupy pri zmenových technických riešeniach pre Objednávateľa;
       p) zvolávať koordinačné porady raz týždenne a kontrolné dni raz mesačne, vrátane ich vedenia a

               vypracovania záznamu z priebehu rokovania;

18. SD je oprávnený vykonávať aj ďalšie činnosti, ktoré vyplývajú z jednotlivých ustanovení Zmluvy.

19. Personál Objednávateľa

Osoba oprávnená konať v mene Objednávateľa vo veciach realizačných, v termíne do desiatich (10) dní
od odovzdania staveniska a bezodkladne po zmene, uvedie v stavebnom denníku údaje o stavebnom
dozore, údaje o splnomocnených osobách a údaje o poverených zamestnancoch, vykonávajúcich
kontrolu kvality, v rozsahu (titul) meno a priezvisko, príp. rozsah oprávnení, ak nie sú zrejmé
z pracovnej pozície/splnomocnenia/poverenia uvedenej osoby.

20. Zhotoviteľ je povinný umožniť prístup osobám uvedeným v bode 19, do všetkých častí staveniska.

21. Splnomocnené osoby/Zamestnanci Objednávateľa, vykonávajúci kontrolu kvality, sú oprávnení
       preverovať, kontrolovať, merať a skúšať materiály a vyhotovenie prác a kontrolovať postup výroby
       a dať pokyn na vykonanie dodatočných skúšok za účasti hlavného inžiniera stavby a stavebného dozoru
       na strane Objednávateľa a za účasti hlavného stavbyvedúceho alebo jeho zástupcu na strane Zhotoviteľa.
       Ak výsledky skúšky nebudú v súlade so Zmluvou, náklady znáša Zhotoviteľ, ak budú v súlade so
       Zmluvou, náklady znáša Objednávateľ.

                                             Článok IV
                 Zmluvná cena, platobné podmienky a fakturácia

1. Zmluvná cena je stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
       predpisov a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.
       z. o cenách v platnom znení.

2. Objednávateľ neposkytuje finančný preddavok, ani zálohu na vykonávanie diela.

3. Zmluvná cena je určená v mene euro (€), na základe úspešnej ponuky Zhotoviteľa, ktorú predložil vo
       verejnom obstarávaní, zahŕňa v sebe akékoľvek ďalšie náklady Zhotoviteľa pri zhotovovaní diela alebo
       v súvislosti s ním, pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak a je stanovená nasledovne:

Zmluvná cena bez DPH      469123,80
DPH vo výške 20%          93824,76
Zmluvná cena vrátane DPH  562948,56

      Zmluvná cena vrátane DPH slovom: päťstošesdesiatdvatisícdeväťstoštyridsaťosem eur,

       56/100 centov.

4. Jednotkové ceny, uvedené v prílohe č. 1 Zmluvy bez DPH, sú ceny maximálne, platné počas celej doby
       trvania Zmluvy podľa článku V bod 1 Zmluvy a sú v nich zahrnuté ďalšie súvisiace činnosti Zhotoviteľa

                                                                                  strana 8 z 26

       v zmysle článku II bod 4 Zmluvy, ak v Zmluve nie je uvedené inak. Zmluvná cena sa zaokrúhľuje na
       dve desatinné miesta.

5. Zhotoviteľ svojím podpisom zároveň deklaruje, že v zmluvnej cene sú zahrnuté najmä (nielen)
       a) náklady za činnosti uvedené v článku II bod 4 Zmluvy,
       b) úhrada miestnych poplatkov za záber verejného priestranstva v súvislosti s realizáciou diela,
       c) náklady predstavujúce fakturované čiastky správcov za polohové vytýčenie priebehu jestvujúcich
               inžinierskych sietí a vedení v teréne,
       d) náklady na materiály, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu diela,
               riadenie a administratívu, dodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, dielenskú
               dokumentáciu, réžiu,
       e) náklady za prácu cez víkend a sviatky,
       f) zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a protipožiarnej ochrany (PO), ochrany
               životného prostredia, bezpečnosti, náklady na bezpečnosť majetku a pracovníkov, zvýšené
               náklady na práce vo viaczmennej prevádzke, odstránenie znečistení, skladovanie, odvoz
               a nakladanie s odpadom, náklady na energie,
       g) náklady za poistenie, na dočasné zábery plôch, osvetlenia,
       h) náklady na zaistenie podmienok, uvedených v odovzdanom právoplatnom stavebnom povolení
               týkajúcom sa diela,
       i) náklady na ochranu staveniska pred poveternostnými vplyvmi,
       j) náklady súvisiace so zabezpečením prístupu strojov a mechanizmov na pozemky k
               jednotlivým stavebným objektom, ktoré sa nachádzajú v obvode staveniska,
       k) náklady na zabezpečenie a prevádzku administratívnych priestorov pre Objednávateľa a jeho
               stavebný dozor počas doby realizácie diela v nevyhnutne potrebnom rozsahu (t. j. jedna
               kancelárska miestnosť vrátane interiérového vybavenia cca 15 m2 pre max. 3 osoby ) v blízkosti
               miesta vykonania diela;
       l) náklady za udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku,
       m) náklady za odstraňovanie odpadov a nečistôt vzniknutých pri vykonávaní diela, a to v súlade s
               príslušnými právnymi predpismi; uvedená povinnosť zahŕňa aj povinnosť Zhotoviteľa zabezpečiť
               vykonávanie hygienických potrieb na stavenisku jeho pracovníkmi, subdodávateľmi a inými
               osobami, ktoré sú so Zhotoviteľom v právnom vzťahu, len v sociálnych zariadeniach na to
               určených;
       n) náklady za zabezpečenie skladovania odpadu na stavenisku, resp. na inom mieste na to určenom
               Objednávateľom vhodným spôsobom, a tiež priebežne za zabezpečenie odvozu a likvidácie tohto
               odpadu zo staveniska, vrátane nákladov spojených s evidovaním druhu a množstva odpadov,
               ktorých pôvodcom je Objednávateľ;
       o) náklady za zabezpečenie dodržiavania zásad ochrany životného prostredia;
       p) náklady za bezodkladné odstraňovanie všetkých znečistení a poškodení komunikácií a
               priestranstiev, ku ktorým dôjde činnosťou Zhotoviteľa;
       q) náklady za zabezpečenie označenia staveniska podľa príslušných právnych predpisov
               informačnou tabuľou (panelom) umiestnenou na dobre viditeľnom mieste pri vstupe na
               stavenisko, vrátane prezentačnej tabule investora stavby podľa pokynov Objednávateľa.
               Informačná tabuľa obsahuje nasledovné údaje: názov stavby, stavebník, Objednávateľ,
               Zhotoviteľ, lehota realizácie diela, stavebný dozor, stavbyvedúci, projektant, povolenie stavby.
               Informačné tabule sa umiestnia na stavenisku, príp. na ploche zariadenia staveniska tak, aby boli
               viditeľné z verejne prístupného priestoru mimo staveniska.

6. Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za riadne vykonanú časť diela, na základe súpisu
       vykonaných prác, ktorý Zhotoviteľ predloží na odsúhlasenie a schválenie stavebnému dozoru a osobe
       oprávnenej konať vo veciach realizačných za Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zároveň predložiť
       k fakturácii:

       a) elaborát kvality (vrátane výrobno – kontrolných skúšok použitých materiálov a certifikátov
               zabudovaných materiálov v súlade s KSP),

                                                                                                                                                                      strana 9 z 26

       b) fotodokumentáciu zamerania (jednoduché zakreslenie, potvrdené stavbyvedúcim v prípade
               priebežných výkonov, resp. geodetické zameranie potvrdené geodetom a stavbyvedúcim v
               prípade ukončenia jednotlivých prác v sledovanom období) vykonaných prác za predkladané
               obdobie,

       c) stavebné denníky,
       d) mesačné správy o priebehu činnosti za sledované obdobie.

7. Zhotoviteľ je povinný predložiť osobe oprávnenej konať vo veciach realizačných za Objednávateľa
       alebo ním splnomocnenej osobe súpisy vykonaných prác k schváleniu jedenkrát za mesiac:

       a) ak hodnota zrealizovaných prác predstavuje min. 10 % zo zmluvnej ceny,
       b) následne maximálne jedenkrát za mesiac.

       Zástupca Objednávateľa a/alebo stavebný dozor predložený súpis vykonaných prác Zhotoviteľom vráti
       buď spolu s ich schválením alebo s iným vyjadrením (najmä s námietkami voči správnosti špecifikácie
       alebo rozsahu vykonaných prác v nich uvedených), a to do siedmich (7) dní od ich predloženia
       Zhotoviteľom.

       Zhotoviteľ je povinný vystaviť na základe schválených súpisov faktúru.

8. Okrem všeobecných náležitostí daňového dokladu, musí faktúra obsahovať nasledovné údaje:

       a) sumu, ktorá sa má platiť (s odkazom na príslušný stavebný objekt), základ dane, výšku dane,
       b) dátum vystavenia (vyhotovenia) faktúry, dátum dodania (deň schválenia súpisu prác podľa

               Zmluvy) a dátum splatnosti faktúry,
       c) sumu, ktorá bola do dňa vystavenia faktúry už Objednávateľovi vyúčtovaná predchádzajúcimi

               faktúrami, aká suma zostáva ešte na vyúčtovanie a aká je celková cena diela (tieto informácie
               môžu byť uvedené aj v osobitnej prílohe k faktúre).

9. Prílohou poslednej faktúry, musí byť okrem podkladov podľa bodu 6 tohto článku aj protokol
       o odovzdaní a prevzatí diela ako celku.

10. V prípade, že faktúry nebudú obsahovať všetky všeobecné náležitosti daňového dokladu v zmysle § 74
       zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, Objednávateľ je
       oprávnený vrátiť ich Zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto prípade začne lehota
       splatnosti plynúť až dňom riadneho doručenia opraveného dokladu.

11. Lehota splatnosti faktúr je tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi.
       Zhotoviteľ bude vo faktúre uvádzať len túto lehotu splatnosti.

12. Objednávateľ má právo na započítanie akýchkoľvek svojich nárokov voči nárokom Zhotoviteľa, ktoré
       Zhotoviteľovi vzniknú voči Objednávateľovi podľa Zmluvy alebo na jej základe.

13. Uhradenie akejkoľvek časti ceny diela a/alebo schválenie súpisov prác sa nepovažuje za potvrdenie
       zhotovenia diela bez vád.

14. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na tom, že záväzky a povinnosti Zhotoviteľa počas realizácie diela
       až do jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia, budú zabezpečené tzv. výkonovou zábezpekou. Táto
       výkonová zábezpeka je fixne stanovená na výšku 5 % zo zmluvnej ceny s DPH. Zmluvné strany
       uprednostňujú uplatnenie zábezpeky predovšetkým formou bankovej záruky, ktorá bude vyhotovená s
       platnosťou najneskôr odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska podľa článku VI Zmluvy, s
       trvaním počas celej lehoty realizácie diela, až do podpísania odovzdávacieho a preberacieho protokolu.

15. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na tom, že záväzky a povinnosti Zhotoviteľa, vyplývajúce zo
       zodpovednosti za vady diela, budú zabezpečené tzv. garančnou zábezpekou. Táto garančná zábezpeka
       je fixne stanovená na výšku 5 % zo zmluvnej ceny s DPH a Zhotoviteľ je povinný ju najneskôr
       poskytnúť ku dňu protokolárneho odovzdania diela. Zmluvné strany uprednostňujú uplatnenie
       zábezpeky predovšetkým formou bankovej záruky, ktorá bude vyhotovená s platnosťou najneskôr odo

                                                                                                                                                                    strana 10 z 26

         dňa podpísania odovzdávacieho a preberacieho protokolu podľa článok VII bod 7, resp. bod 8 (ak dielo
         vykazuje vady a nedorobky) Zmluvy, s trvaním počas jedného kalendárneho roka.

 16. Obsahom bankovej záruky bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť Objednávateľa
         do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi na uspokojenie

         a) nárokov z vád diela zistených do momentu protokolárneho odovzdania diela (platí pri
                   výkonovej zábezpeke) a od protokolárneho odovzdania diela v lehote jeden kalendárny rok
                   (platí pri garančnej zábezpeke),

         b) nárokov na zaplatenie zmluvnej pokuty,
         c) nárokov z náhrady škody,
         d) nákladov vzniknutých v dôsledku odstúpenia od zmluvy,
         e) iných nárokov vzniknutých počas realizácie diela do momentu protokolárneho odovzdania

                   diela,

         ktoré nebudú Zhotoviteľom riadne a včas v prospech Objednávateľa uspokojené. Zmluvné strany sa
         dohodli, že pohľadávku, ktorá tým Objednávateľovi vznikne môže Objednávateľ jednostranne započítať
         s výkonovou / garančnou zábezpekou.

         V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová / garančná zábezpeka znížená o započítané
         pohľadávky. Objednávateľ uvoľní výkonovú zábezpeku najneskôr do tridsiatich (30) dní po
         protokolárnom odovzdaní diela a garančnú zábezpeku najneskôr do tridsiatich (30) dní po uplynutí
         jedného roka od protokolárneho odovzdania diela.

17. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy 5 %
         zo zmluvnej ceny s DPH na zabezpečenie výkonovej zábezpeky a 5 % na zabezpečenie garančnej
         zábezpeky na účet Objednávateľa, a to počas lehôt v zmysle bodu 14 a 15. Pre tieto formy nahradenia
         bankovej záruky pre výkonovú / garančnú zábezpeku platia ustanovenia bodu 16 tohto článku, týkajúce
         sa výšky sumy, lehôt, spôsobu započítania pohľadávky, spôsobu jej doplnenia a spôsobu jej uvoľnenia
         – vrátenia, primerane, obdobne ako pri forme výkonovej / garančnej zábezpeky predloženej formou
         bankovej záruky.

                                               Článok V
                               Lehota a miesto realizácie diela

 1. Lehota realizácie diela (výstavby v zmysle súťažných podkladov) je 240 kalendárnych dní.

 2. Lehota sa začína počítať od dátumu začatia prác, ktorý je daný dňom protokolárneho odovzdania
         staveniska Zhotoviteľovi, a zahŕňa aj čas preberacieho konania až do podpísania odovzdávacieho
         a preberacieho protokolu, podľa vzájomne dohodnutého časového a vecného Harmonogramu postupu
         stavebných prác.

 3. Odovzdanie staveniska: proces odovzdávania staveniska sa začne najneskôr do 30 kalendárnych dní
         od účinnosti Zmluvy tak, aby stavenisko bolo odovzdané najneskôr do 60 dní od účinnosti Zmluvy.

 4. Objednávateľ písomne oznámi Zhotoviteľovi skutočný deň odovzdania staveniska najmenej 5 dní
         vopred.

 5. Podrobný harmonogram prác je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi odovzdať najneskôr do desiatich
         (10) pracovných dní od protokolárneho odovzdania staveniska. Zhotoviteľ je zároveň povinný
         odovzdať Objednávateľovi každý aktualizovaný (revidovaný) harmonogram ihneď po tom, čo
         predchádzajúci harmonogram nesúhlasí so skutočným postupom. Harmonogram musí obsahovať:
         a) časovú postupnosť, vrátane predpokladaného časového plánu realizácie každého stavebného
                 objektu a

                                                                                                                                                                       strana 11 z 26

b) finančný náklad na realizáciu každého stavebného objektu, vrátane finančného ohodnotenia
       plánovaného čerpania po jednotlivých objektoch v zmysle platobných podmienok stanovených
       v článku IV bod 7 Zmluvy.

6. Ak stavebný dozor alebo personál Objednávateľa zistí, že harmonogram prác nezodpovedá Zmluve
       alebo sa nezhoduje so skutočným postupom, vyzve Zhotoviteľa na zdôvodnenie, vrátane predloženia
       aktualizovaného harmonogramu najneskôr do desiatich(10) pracovných dní od doručenia výzvy.

7. Zmluvné strany nie sú povinné pristúpiť k zmene Zmluvy pri aktualizácii harmonogramu podľa bodu 6
       tohto článku, ak zmeny nemajú vplyv na lehotu realizácie diela podľa bodu 1. Ak zmeny
       v harmonograme majú vplyv na lehotu realizácie diela, je potrebné pristúpiť k uzatvoreniu dodatku
       v zmysle článku XI bod 2 Zmluvy len vtedy, ak sú riadne odôvodnené.

8. Miesto vykonávania diela:  most č. M2646 na ceste III/3099 so začiatkom v km 1,200
                              a koncom úseku v km 1,320
                              katastrálne územie: Holumnica
                              vrátane dočasného záberu pozemkov obchádzkovej trasy s
                              dočasným premostením na parcelách: parcela registra E KN,
                              parc. č.: 5152/9; parcela registra C KN 302, 300, 348.

                                      Článok VI
Odovzdanie staveniska, podmienky a priebeh vykonávania diela

1. Odovzdanie staveniska sa uskutoční na základe písomnej výzvy Objednávateľa, v ktorej uvedie dátum
       a hodinu odovzdania staveniska.

2. Pri určovaní termínu odovzdania staveniska Objednávateľ zohľadní najmä klimatické podmienky,
       vhodné na začatie realizácie diela. Zmluvné strany sú povinné pritom dodržať lehoty podľa článku
       V bod 3 Zmluvy.

3. V deň začatia odovzdávania staveniska je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi na schválenie
       dokumenty podľa článku II bod 4 písm. m) ii.– vi. Zmluvy. Zhotoviteľ prehlasuje, že ku podpisu Zmluvy
       predloží kalkulačné vzorce. Objednávateľ sa k návrhom dokumentov podľa predchádzajúcich dvoch
       viet vyjadrí najneskôr do desiatich (10) pracovných dní. Dokumenty podľa č. II bod 4 písm. m) bod
       i. Zmluvy je Zhotoviteľ povinný predkladať na schválenie Objednávateľovi priebežne počas realizácie
       diela, avšak vždy pred začatím prác na prislúchajúcej časti diela.

4. Zmluvné strany vyhotovia písomný protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom sa uvedie najmä čas
       odovzdania a stav staveniska s prihliadnutím na jeho spôsobilosť na zhotovenie diela. Zhotoviteľ je
       povinný nastúpiť na stavebné práce najneskôr do piatich (5) dní odo dňa protokolárneho odovzdania
       staveniska.

5. V prípade, že Zhotoviteľ odmietne prevziať stavenisko, je povinný v zápise o odovzdaní staveniska
       uviesť dôvody neprevzatia staveniska, spolu s uvedením možných riešení odstránenia prekážok, ktoré
       znemožňujú prevzatie staveniska.

6. Odo dňa odovzdania staveniska Zhotoviteľovi až do odovzdania diela v súlade s touto Zmluvou, je
       Zhotoviteľ povinný zabezpečovať primeraným spôsobom ochranu a údržbu vykonanej časti diela,
       materiálov a technológií.

7. Objednávateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo uložených na stavenisku, vrátane vecí,
       ktoré boli pri vykonávaní diela už zabudované alebo spracované. Uvedené obdobne platí aj v prípade
       likvidácie zariadenia staveniska po termíne odovzdania diela Objednávateľovi, a to až do úplného
       ukončenia prác Zhotoviteľa a vo vzťahu k dotknutej časti diela.

                              strana 12 z 26

8. Zhotoviteľ je povinný pred zahájením stavebných prác, po protokolárnom prevzatí staveniska, osadiť
       informačnú tabuľu stavby podľa manuálu Objednávateľa. Informačná tabuľa obsahuje nasledovné
       údaje: názov stavby, stavebník, zhotoviteľ, termín realizácie, stavebný dozor, stavbyvedúci, projektant,
       povolenie stavby. Informačné tabule sa umiestnia na stavenisku, príp. na ploche zariadenia staveniska
       tak, aby boli viditeľné z verejne prístupného priestoru mimo Staveniska. Ak je stavba financovaná z
       finančných prostriedkov poskytnutých EÚ, tak pre stanovenie ich rozmerov platí manuál príslušného
       projektu pre informovanie a publicitu. Zhotoviteľ umiestni v rámci stavby, na viditeľnom mieste, aj
       propagačnú tabuľu, v zmysle Opisu súťažných podkladov.

9. Zhotoviteľ je ďalej povinný zhotovovať dielo aj podľa pokynov vydaných stavebným dozorom
       Objednávateľa a/alebo inou Objednávateľom poverenou osobou a v súlade s podmienkami a
       požiadavkami vyplývajúcich:

       a) z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane technických predpisov, ktoré sú
               vydané Slovenskou správou ciest, z konštrukčných a technologických štandardov pri dodržaní
               schválených technologických postupov, pričom v prípade technických noriem sa musia
               rešpektovať požiadavky účinné v čase právoplatnosti príslušného stavebného povolenia, resp.
               overenia príslušnej projektovej dokumentácie stavebným úradom, ak technická norma alebo
               technický predpis neustanovujú inak;

       b) rozhodnutí, súhlasov, opatrení, vyjadrení a iných aktov príslušných orgánov verejnej moci
               týkajúcich sa diela, v prípade ak bol s nimi Zhotoviteľ riadne oboznámený v priebehu procesu
               verejného obstarávania alebo ich Objednávateľ odovzdal Zhotoviteľovi alebo o nich Zhotoviteľa
               preukázateľne inak informoval, najmä v súlade s príslušným právoplatným stavebným
               povolením.

10. Zhotoviteľ zabezpečí povinnosti správcu voči príslušným správnym orgánom v súlade so zákonom č.
       135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ
       požiada o potrebné rozhodnutie príslušný cestný správny orgán, resp. dopravný inšpektorát pre
       organizáciu dopravy v mieste realizácie diela a následne zabezpečí jeho dodržiavanie počas realizácie
       diela. Za zabezpečenie a organizáciu dopravy počas realizácie prác zodpovedá Zhotoviteľ. Objednávateľ
       týmto udeľuje súhlas a splnomocňuje Zhotoviteľa na zaobstaranie potrebných povolení, resp. iných
       rozhodnutí príslušných orgánov, na ktoré je podľa právnych predpisov oprávnený/povinný. Zhotoviteľ
       zároveň zodpovedá za organizáciu dopravy počas realizácie diela.

11. Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi začiatok výkonu zimnej údržby ciest pre príslušné
       obdobie písomným oznámením najneskôr tri (3) dni pred jej začatím. Zhotoviteľ sa zaväzuje týmto
       dňom zároveň umožniť Objednávateľovi vstup na stavenisko a strpieť vykonávanie zimnej služby
       zamestnancami Objednávateľa na pozemnej komunikácii, a to v súlade s cestným zákonom. Týmto nie
       je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa o starostlivosť staveniska v zmysle platnej legislatívy, ktorý je
       povinný chrániť stavbu a stavenisko pred akýmkoľvek chátraním, stratou a poškodením aj počas výkonu
       zimnej údržby. Počas výkonu zimnej údržby riadne plynie lehota realizácie diela a Zhotoviteľ nemá
       nárok na prerušenie resp. predĺženie lehoty v zmysle ustanovení Zmluvy.

12. Stavebný denník

       Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa odo dňa odovzdania staveniska až do skončenia stavebných
       prác stavebný denník formou ustanovenou Objednávateľom, ktorý je povinný riadne chronologicky
       očíslovať a umiestniť v priestoroch staveniska. Do tohto denníka sa budú zaznamenávať všetky
       podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä materiály, ktoré sa použili pri realizácii diela,
       uplatnené stavebné postupy. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať zápisy Objednávateľa, ním určenej
       poverenej/splnomocnenej osoby a/alebo stavebného dozoru. Do stavebného denníka sú ďalej oprávnení
       robiť zápisy tiež osoby, ktorým to umožňujú príslušné právne predpisy.

13. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje umožniť prístup Objednávateľovi, SD Objednávateľa, ako aj iným
       osobám oprávneným robiť zápisy do stavebného denníka (na výkon ich oprávnení, vrátane nahliadania),
       a to kedykoľvek po celú dobu, po ktorú má byť podľa Zmluvy na stavenisku prítomný stavbyvedúci
       alebo jeho zástupca.

                                                                                                                                                                    strana 13 z 26

14. Kontrola spôsobu vykonávania diela

       Zhotoviteľ je povinný vyzvať na kontrolu Objednávateľa a/alebo SD vždy pred zakrytím niektorej práce
       (vrátane prác, ktoré sa stanú neprístupnými) počas realizácie diela; najneskôr jeden (1) pracovný deň
       pred kontrolou.

       Ku kontrole zakrývaných prác predloží Zhotoviteľ všetky výsledky o vykonaných potrebných skúškach
       prác, kvality použitých materiálov, certifikáty a atesty. Ak sa Objednávateľom určená osoba a/alebo SD
       bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ku kontrole, a to ani v náhradnom termíne, uvedenom
       v stavebnom denníku ktorý nesmie byť kratší ako 24 hodín po riadnom termíne kontroly, je Zhotoviteľ
       po zhotovení fotodokumentácie, ktorá bude tvoriť prílohu súpisu prác, oprávnený dotknuté práce zakryť;
       Zhotoviteľ však tým nie je zbavený zodpovednosti za prípadné vady takýchto zakrytých prác.

15. Kontrolné dni budú zvolávané stavebným dozorom Objednávateľa za účasti Zhotoviteľa a iných ním
       určených osôb. Zhotoviteľ je povinný zaistiť na tieto kontrolné dni účasť stavbyvedúceho (resp. jeho
       zástupcu).

16. Zhotoviteľ je pri zhotovovaní diela povinný použiť výhradne len vhodné stavebné výrobky, v súlade s
       ustanoveniami zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch, v znení neskorších predpisov a
       vyhlášky č. 246/1995 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť
       označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody, v znení neskorších
       predpisov. Vlastnosti stavebných materiálov a konečnej úpravy sa overujú počas celého vykonávania
       diela. V súlade s platnými STN a EN budú vykonané najmä tieto druhy skúšok:

       a) skúšky vzoriek stavebného výrobku odobratých vo výrobe alebo na stavenisku /kontrolné skúšky,
               ktorými sa overuje zhoda vlastností materiálov s výsledkami počiatočnej skúšky typu stavebného
               výrobku),

       b) skúšky stavebného výrobku pri vykonávaní prác,
       c) preberacie skúšky hotovej úpravy stavebného výrobku, ktorých výsledky sú podkladom pre

               preberanie prác.

17. Zhotoviteľ je povinný predložiť na schválenie Objednávateľovi najneskôr desať (10) pracovných dní
       pred začatím prác, doklady o všetkých výrobkoch a zariadeniach, ktoré budú použité a zabudované na
       stavbe.

18. Objednávateľ a SD sú oprávnení kontrolovať a skúšať dielo formou overovacích skúšok pred, počas a
       po ukončení realizácie prác. Zhotoviteľ zaistí pre nich právo prístupu k miestam týchto činností, zároveň
       poskytne nevyhnutnú súčinnosť pri výkone skúšok poskytnutím strojov a mechanizácie nachádzajúcich
       sa na stavenisku, bez nárokov na preplatenie nákladov za ich využitie. Pre tento účel je Zhotoviteľ
       povinný na základe výzvy Objednávateľa predložiť dodacie listy k materiálom, ktoré boli použité na
       realizáciu diela. V prípade, ak výsledok kontrolných skúšok bude nevyhovujúci oproti STN alebo oproti
       schváleným technologickým postupom, Zhotoviteľ uhradí všetky vzniknuté náklady za vykonané
       skúšky Objednávateľovi na základe vystavenej faktúry najneskôr do tridsiatich (30) dní od jej
       vystavenia. Zhotoviteľ diela má povinnosť zistené nedostatky odstrániť na vlastné náklady, o čom sa
       spíše záznam v stavebnom denníku. Takéto kontroly a skúšky Objednávateľa nezbavujú Zhotoviteľa
       žiadnej zodpovednosti podľa Zmluvy.

19. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnostných postupov pri zhotovovaní stavby, najmä za
       bezpečnosť práce, ochranu zdravia a dodržiavanie protipožiarnej ochrany pri realizácii diela v súlade so
       všeobecne záväznými bezpečnostnými, hygienickými a protipožiarnymi predpismi v SR, so zákonom
       č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov,
       v súlade s nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
       požiadavkách na stavenisko a s vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013
       Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných
       prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých
       pracovných činností.

                                                                                                                                                                    strana 14 z 26

20. Za bezpečnosť a za dodržiavanie bezpečnostných predpisov svojich zamestnancov a iných osôb
       konajúcich za Zhotoviteľa, zodpovedá Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých
       zamestnancov ako aj iné osoby, pracujúce na diele, o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
       Zhotoviteľ vymenuje na stavenisku bezpečnostného technika, zodpovedného za dodržiavanie
       bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Táto osoba bude mať kvalifikáciu pre túto činnosť a právomoc
       vydávať pokyny a urobiť ochranné opatrenia pre prevenciu nehôd.

21. Nakladanie s odpadom

       Zhotoviteľ sa zaväzuje pravidelne predkladať Objednávateľovi na schválenie informácie o odovzdaní
       a prevzatí odpadu za sledované obdobie: jeden (1) mesiac. Následne sa Zhotoviteľ zaväzuje túto
       evidenciu o nakladaní odpadov viesť a archivovať. Súčasťou evidencie bude priloženie kópií vážnych
       lístkov, protokolov o odbere odpadov, ako aj sprievodných listov nebezpečných odpadov za sledované
       obdobie, ktoré je Zhotoviteľ povinný zasielať príslušnému orgánu štátnej správy. Evidencia sa bude
       odovzdávať najneskôr do 10. dňa nasledujúceho mesiaca.

22. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť podklady pre ročné hlásenie množstva odpadov pre Objednávateľa
       ako pôvodcu odpadu v zákonných termínoch.

23. Zhotoviteľ prehlasuje, že ku dňu podpisu Zmluvy disponuje a počas celej platnosti a účinnosti Zmluvy
       bude disponovať všetkými oprávneniami nakladať s odpadmi a zabezpečí následné nakladanie
       s odpadmi len u oprávnenej osoby v zmysle zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
       niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

24. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadmi s odbornou starostlivosťou, v súlade s platnými právnymi
       predpismi a podľa oprávnených pokynov Objednávateľa.

25. Objednávateľ sa zaväzuje v prípade potreby, vystaviť Zhotoviteľovi na činnosti podľa bodu 21 – 24
       splnomocnenie na zastupovanie Objednávateľa pred orgánmi štátnej správy vo veciach týkajúcich sa
       odpadového hospodárstva.

                                            Článok VII
                            Odovzdávanie a preberanie diela

1. Zhotoviteľ si splní svoj záväzok riadne a včas, riadnym dokončením diela a jeho odovzdaním
       Objednávateľovi v súlade s podmienkami Zmluvy, vrátane úspešného vykonania všetkých skúšok
       dohodnutých Zmluvnými stranami alebo vyžadovaných príslušnými technickými a inými právnymi
       predpismi.

2. Zhotoviteľ je povinný v primeranom čase vopred vyzvať Objednávateľa na vykonanie spoločnej
       predbežnej prehliadky stavby na tzv. štatutárny kontrolný deň tak, aby sa uskutočnil najneskôr
       tridsať (30) dní pred termínom ukončenia stavby. Štatutárny kontrolný deň zvoláva štatutárny orgán
       Objednávateľa. O vykonaní predbežnej prehliadky stavby, resp. časti realizácie stavby spíšu Zmluvné
       strany protokol, v ktorom uvedú najmä:
               i. popis prehliadanej stavby,
               ii. zhodnotenie kvality (akosti) ukončených stavebných prác a súpis zistených nedorobkov,
                       resp. vád (prípadne aj s popisom, ako sa prejavujú) ukončených stavebných prác,
               iii. iné skutočnosti, ktorých vyznačenie požaduje niektorá zo Zmluvných strán,
               iv. dátum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy zúčastnených osôb.
       Podpísanie tohto protokolu sa nepovažuje za odovzdanie stavby, resp. jej časti realizácie
       Objednávateľovi ani za potvrdenie uskutočnenia stavby bez vád.

3. Po ukončení realizácie stavby je Zhotoviteľ povinný vyzvať bezodkladne Objednávateľa na prevzatie
       stavby; Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať stavbu Objednávateľovi bez vád (vrátane nedostatkov v
       kvalite). Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, odovzdanie stavby, vrátane uskutočnenia spoločnej
       prehliadky, sa uskutoční na mieste zhotovovania stavby, v čase uvedenom vo výzve, nie však skôr ako
       päť (5) pracovných dní od doručenia tejto výzvy. Výzva musí obsahovať aj doklady, potrebné ku
       prevzatiu diela.

                                                                                                                                                                    strana 15 z 26

4. Objednávateľ je povinný prevziať stavbu iba v prípade, ak:

       a) neboli zistené žiadne vady; platí to aj v prípade, ak dielo vykazuje drobné vady, ktoré ale nemajú
               vplyv na celkovú funkčnosť stavby, na jej spôsobilosť a na jej riadne užívanie na účel, na ktorý
               je určená alebo (ak sa kolaudácia má uskutočniť) nebránia riadnej kolaudácii stavby ako celku;

       b) stavba bola vykonaná v súlade s podmienkami a požiadavkami podľa Zmluvy;
       c) Zhotoviteľ zabezpečil vykonanie všetkých potrebných skúšok a meraní a vydanie protokolov

               o týchto skúškach a meraniach predpísaných kontrolným a skúšobným plánom v súlade s
               požiadavkami podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákon č. 133/2013 Z. z. o
               stavebných výrobkoch);
       d) Zhotoviteľ zabezpečil vydanie všetkých potrebných protokolov, atestov a certifikátov
               konštrukcií, zariadení a použitých stavebných výrobkov a iných materiálov;
       e) Zhotoviteľ spolu so stavbou odovzdáva Objednávateľovi aj všetky dokumenty v súlade
               s dojednaniami Zmluvy bez pripomienok zo strany Objednávateľa (v zmysle článku II bod 4
               písm. m) vii. a písm. n) Zmluvy);
       f) bola vykonaná predbežná prehliadka stavby, resp. jej časti realizácie podľa tejto Zmluvy.

5. Zhotoviteľ je pri odovzdávaní stavby povinný odovzdať Objednávateľovi:
       a) protokoly, atesty, certifikáty a originály záručných listov vzťahujúce sa na konštrukcie, zariadenia
               a materiály použité pri zhotovovaní stavby;
       b) Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi kópiu stavebného denníka (resp. montážneho
               denníka);
       c) revízie a kontroly;
       d) protokoly o vykonaných skúškach diela, resp. jeho časti;
       e) iné dokumenty potrebné na riadne užívanie a kolaudáciu stavby ako celku (dokumentácia podľa
               článku II bod 4 písm. m) vii. a písm. n) Zmluvy).

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi na schválenie, príp. na doplnenie manuál užívania
       verejnej práce (stavebného diela) najmenej sedem (7) kalendárnych dní pred protokolárnym
       odovzdaním diela.

7. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela

       Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu. Zmluvné strany spíšu
       protokol o odovzdaní a prevzatí diela v súlade s vyhláškou Ministerstva výstavby a regionálneho
       rozvoja SR č. 83/2008 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení
       zákona č. 260/2007 Z. z. V protokole Objednávateľ deklaruje, že dielo nemá zjavné vady alebo vady,
       ktoré by mohli mať vplyv na riadne užívanie diela. Ak deň obojstranného podpísania protokolu je po
       lehote, určenej na realizáciu diela, má sa za to, že Zhotoviteľ je v omeškaní.

8. Objednávateľ je oprávnený stavbu neprevziať, ak dielo vykazuje vady a/alebo nedorobky. Pre tento účel
       Zmluvné strany vyhotovia protokol o zistených nedostatkov a nedorobkov, ktoré bránia
       prevádzkyschopnosti diela. Zhotoviteľ je povinný tieto nedostatky a nedorobky odstrániť vo vzájomne
       dohodnutom náhradnom termíne, uvedenom v tomto protokole, spolu so spôsobom odstránenia
       nedostatkov a nedorobkov.

9. Ak má vykonané dielo ojedinelé vady a nedorobky, ktoré samé o sebe ani v spojení s inými, nebránia
       bezpečnej prevádzke, Objednávateľ môže dielo prevziať, s tým že Zhotoviteľ takéto vady a nedorobky
       bez zbytočného odkladu odstráni na vlastné náklady, čo bude evidované v Protokole o odovzdaní a
       prevzatí diela. Táto skutočnosť nebráni nároku Zhotoviteľa na zaplatenie ceny diela v súlade s článku
       IV Zmluvy na doteraz realizované stavebné práce, ktoré nevykazujú vady a nedorobky.

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí odstránenie vád podľa bodu 8, zistených pri odovzdávaní stavby,
       resp. jej časti realizácie, bezodkladne vo vzájomne dohodnutom náhradnom termíne, uvedenom v
       Protokole o odovzdaní a prevzatí diela; o odstránení vád sa spíše samostatný protokol, obsah ktorého
       tvorí najmä popis vady a spôsob odstránenia vady.

                                                                                                                                                                    strana 16 z 26

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje doložiť ku dňu odovzdania preberacieho protokolu jedno originálne
       vyhodnotenia protokolov o skúškach v zmysle odsúhlaseného KSP.

12. Náklady na odstránenie zistených vád stavby, vrátane nedostatkov v kvalite (akosti) stavby, podľa
       protokolu o zistených nedostatkov a nedorobkov podľa bodu 8 tohto článku a/alebo protokolu
       o odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 7 tohto článku, znáša Zhotoviteľ. V prípade, ak Zhotoviteľ
       nezabezpečí odstránenie zistených vád podľa bodu 7 a 8 tohto článku, má právo zabezpečiť ich
       odstránenie Objednávateľ, a to na náklady Zhotoviteľa (účelne alebo nevyhnutne vynaložené). Zmluvné
       strany sa dohodli, že splatnú pohľadávku – právo na úhradu nákladov, ktoré Objednávateľ účelne alebo
       nevyhnutne vynaložil na odstránenie zistených vád, je Objednávateľ oprávnený započítať s akoukoľvek
       peňažnou pohľadávkou Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.

13. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odovzdanie časti diela (napr. prekládku inžinierskej siete) užívateľom,
       ak je to v zmysle osobitných predpisov potrebné (napr. zákon o energetike, vodný zákon).

14. Vypratanie staveniska

       Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať stavenisko a jeho zariadenie a uviesť ho do náležitého stavu do piatich
       (5) dní odo dňa konečného odovzdania stavby ako celku Objednávateľovi na základe osobitného
       odovzdávacieho protokolu. Po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete môže Zhotoviteľ
       ponechať na stavenisku len stroje, zariadenia a materiál, potrebné na odstránenie vád, a to po dobu
       určenú v odovzdávacom protokole.

                                           Článok VIII
                                      Záručné podmienky

1. Zhotoviteľ garantuje, že stavba bude mať počas záručnej doby kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú
       spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebovaniu bežným užívaním a vplyvu poveternostných
       podmienok.

2. Záručná doba je šesťdesiat (60) mesiacov a začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania diela podľa
       predchádzajúceho článku, s výnimkou výrobkov, materiálov, zariadenia konštrukcií, u ktorých bude
       záručná doba zhodná so záručnou dobou poskytnutou na tento materiál, výrobky, zariadenia a
       konštrukcie ich výrobcami. V prípade, že dôjde k reklamácií vád diela a tieto budú Zhotoviteľom
       v záručnej dobe odstránené, záručná doba na časti diela, ktoré boli prevzaté po reklamácii, začína plynúť
       dňom zápisničného prevzatia a platí na dobu ďalších 24 mesiacov.

3. Vady, ktoré sa zistia v záručnej dobe Objednávateľom a za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, uplatní
       Objednávateľ u Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, najneskôr však do uplynutia
       záručnej doby, a to písomným reklamačným oznámením (správou) o vadách, v ktorom uvedie popis
       vád, špecifikáciu ich prejavu a prípadne spôsob akým ich požaduje odstrániť.

4. Zmluvné strany sa pre prípad vád, na ktoré sa vzťahuje záruka, dohodli, že Objednávateľ má právo
       požadovať a Zhotoviteľ povinnosť reklamované vady bezplatne odstrániť. S odstraňovaním
       reklamovaných vád je Zhotoviteľ povinný začať:
       a) v prípade vád, ktoré nebránia riadnemu užívaniu, bezodkladne, najneskôr do piatich (5) dní od
               doručenia oznámenia o vadách a zabezpečiť ich odstránenie v čo najkratšom možnom čase;
       b) v prípade havarijných porúch (vád, ktorých odstránenie vzhľadom na dané okolnosti a vzniknutú
               škodu alebo hrozbu vzniku škody neznesú odklad) bezodkladne, najneskôr do 24 hodín od
               doručenia oznámenia o vadách a zabezpečiť ich odstránenie v čo najkratšom možnom čase.

5. V prípade omeškania Zhotoviteľa so začatím odstraňovania reklamovaných vád alebo s ich odstránením
       alebo ak Zhotoviteľ odmietne tieto vady odstrániť, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť ich
       odstránenie, a to na náklady Zhotoviteľa (účelne alebo nevyhnutne vynaložené).

                                             Článok IX

                                                                                                                                                                    strana 17 z 26

     Nebezpečenstvo škody, zodpovednosť za škodu a zodpovednosť za
                                                   vady

1. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k stavbe, ak sa už nestala súčasťou veci patriacej
       Objednávateľovi, jej odovzdaním spôsobom podľa Zmluvy.

2. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša Zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody na stavbe
       prechádza na Objednávateľa až po konečnom odovzdaní diela, alebo, ak tak neurobí včas, v čase, keď
       mu Zhotoviteľ umožní nakladať so stavbou a Objednávateľ poruší Zmluvu tým, že stavbu neprevezme;
       to platí rovnako aj na prechod nebezpečenstva k ešte neukončenej stavbe, ak dôjde k zániku tejto zmluvy
       pred jeho riadnym zhotovením.

3. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté Objednávateľovi alebo tretím osobám, pokiaľ tieto
       škody vzniknú z dôvodu porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov alebo v súvislosti s
       prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa a taktiež za škody na vznikajúcich alebo existujúcich objektoch,
       susediacich s predmetom Zmluvy a na vonkajšom vybavení, káblových vedeniach, inžinierskych
       sieťach a pod. Zhotoviteľ sa zaväzuje takto vzniknuté škody nahradiť v lehote do tridsať (30) dní od
       doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na ich náhradu. Objednávateľ je pre tento účel oprávnený
       postúpiť žiadosť o náhradu škody tretích osôb priamo Zhotoviteľovi.

4. Škodou sa pre účely Zmluvy rozumie aj ujma, ktorá vznikla Objednávateľovi tým, že musel vynaložiť
       náklady v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa, resp. nedodržania lehoty realizácie diela bez
       relevantných dôvodov na strane Zhotoviteľa, najmä (nielen) v súvislosti s poskytovaním
       spolufinancovania v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

5. Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v Zmluve alebo vyplývajúcemu zo
       spôsobu vykonania diela dohodnutého v Zmluve, alebo ak Zhotoviteľ porušil povinnosť vykonať dielo
       v kvalite (v akosti) a vyhotovení, ktoré určuje Zmluva, inak v akosti a vyhotovení, ktoré sa hodí na účel,
       na ktorý je dielo určené, alebo ak existujú vady v dokumentoch odovzdaných spolu s dielom
       Objednávateľovi, vrátane, ak tieto dokumenty chýbajú, ak tieto vady dokumentov mohol Zhotoviteľ
       zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti, alebo ak nebolo spolu s dielom Objednávateľovi odovzdané
       všetko dohodnuté príslušenstvo potrebné pre riadne užívanie a údržbu diela.

6. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, (i) ktoré má dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, (ii)
       vzniknuté po čase uvedenom v bode (i), ak boli preukázateľne spôsobené porušením povinnosti
       Zhotoviteľa a (iii) v rozsahu záruky diela poskytnutej v zmysle Zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá za
       vady spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa a/alebo technického dozoru a/alebo inej na to
       Objednávateľom splnomocnenej/poverenej osoby, ak písomne upozornil Objednávateľa na nevhodnú
       povahu jeho pokynov a Objednávateľ na použití pokynov pri vykonávaní diela písomne trval alebo ak
       Zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol ani pri náležitej odbornej starostlivosti zistiť.

7. Za vady, ktoré Zhotoviteľ pred Objednávateľom zámerne skryl a nejde o vady, ktoré sú dôsledkom
       skutočností, o ktorých Objednávateľ vedel alebo mal a mohol vedieť v čase odovzdania stavby
       Objednávateľovi, Zhotoviteľ zodpovedá bez ohľadu na to, kedy boli tieto vady zo strany Objednávateľa
       Zhotoviteľovi oznámené.

8. Ak Zhotoviteľ odstráni vadnú časť opravou, výmenou alebo dodaním chýbajúcej veci, za prípadné vady
       zodpovedá za rovnakých podmienok ako za pôvodné vady, pričom záručná doba začne vo vzťahu k
       dotknutej časti plynúť dňom jej riadneho odovzdania Objednávateľovi.

9. Pri porušení svojich zmluvných a zákonných povinností je Zhotoviteľ zodpovedný aj za vady, ktoré
       predmet diela nemal v čase odovzdania, príp. prechodu nebezpečenstva škody, ale ktoré sa objavili až
       neskôr.

                                             Článok X

                                                                                                                                                                    strana 18 z 26

                          Sankcie a iné zabezpečenia záväzkov

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s lehotou realizácie diela, je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči
      Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny, a to za každý, aj začatý deň
      omeškania.

2. Ak Zhotoviteľ nedodrží ustanovenia článku III bod 10 Zmluvy vo vzťahu k stavbyvedúcemu a/alebo
      zástupcovi stavbyvedúceho ani v dodatočnej lehote podľa článku III bod 15 Zmluvy, je Objednávateľ
      oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu až do výšky 5 000 € za každé takéto porušenie,
      a to aj opakovane.

3. V prípade, že Zhotoviteľ neprevezme stavenisko bez náležitého zdôvodnenia, je Objednávateľ oprávnený
      uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 250 € za každý aj začatý deň omeškania.

4. V prípade, že Zhotoviteľ nevyprace stavenisko riadne a načas, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu
      vo výške:
               1 000 € pokiaľ ho vyprace do piatich dní odo dňa kedy tak mal urobiť
               3 000 € pokiaľ bude Zhotoviteľ v omeškaní s vyprataním staveniska viac ako päť dní;
               3 500 € za šestnásty a každý ďalší deň, pokiaľ bude Zhotoviteľ v omeškaní s vyprataním
               staveniska viac ako pätnásť dní.

5. V prípade, že Zhotoviteľ neodovzdá Objednávateľovi dokumenty podľa článku II bod 4 písm. m) vii.,
      a písm. n) Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške
      500 € za každý jednotlivý dokument a za každý aj začatý deň omeškania, najviac však do výšky 5 000 €
      za každý jednotlivý dokument, s odovzdaním ktorého je Zhotoviteľ v omeškaní. V prípade nepredloženia
      dodacích listov podľa článku VI bod 18 Zmluvy Objednávateľ si môže voči Zhotoviteľovi uplatniť
      zmluvnú pokutu vo výške 250 € za každé odmietnutie, resp. nepredloženie bez náležitého dôvodu, a to
      aj opakovane.

6. V prípade, že Zhotoviteľ nepredloží dokumenty podľa článku V bod 5 a bod 6 Zmluvy, je Objednávateľ
      oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu až do výšky 500 €, a to aj opakovane za každý
      deň omeškania.

7. Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád a/alebo neodstráni vady v dohodnutom termíne, je
      Objednávateľ oprávnený uplatniť voči nemu zmluvnú pokutu až do výšky 1 000 € za každý, aj začatý
      deň neodstránenia.

8. V prípade zistenia nesúladu medzi Objednávateľom požadovaných a Zhotoviteľom deklarovaných
      vlastností predmetu Zmluvy so skutočnosťou, je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi
      zmluvnú pokutu vo výške 1 % zo zmluvnej ceny a Zhotoviteľ je zároveň povinný odstrániť vzniknutý
      nesúlad v lehote určenej Objednávateľom.

9. V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením zmluvnej ceny, je Zhotoviteľ oprávnený požadovať
      úrok z omeškania v sadzbe zákonných úrokov z omeškania určenej pre príslušné obdobie vo väzbe
      na § 369 ods. 1 druhá veta Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov s odkazom na výšku
      úrokov z omeškania v zmysle nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z.

10. Uplatnením sankčných postihov zo strany Objednávateľa voči Zhotoviteľovi nezaniká povinnosť
      Zhotoviteľa nahradiť Objednávateľovi všetky škody, ktoré mu vzniknú v súvislosti porušením povinností
      Zhotoviteľa podľa Zmluvy a/alebo ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, a to v ich plnej
      výške.

11. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju
      peňažnú pohľadávku (t. j. aj nesplatnú) voči Zhotoviteľovi, vzniknutú na základe Zmluvy alebo v
      súvislosti s ňou, proti akejkoľvek peňažnej pohľadávke Zhotoviteľa.

12. V prípade porušenia protipožiarnych, hygienických, bezpečnostných a technologických predpisov, je
       Objednávateľ oprávnený vyfakturovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za každé zistené porušenie
       nasledovne, a to aj opakovane:

                                                                                                                                                                    strana 19 z 26

        - za nepoužívanie ochranných prílb a iných osobných ochranných prostriedkov – až do výšky 250
               € za každého zamestnanca a za každý zistený nedostatok,

        - za požívanie alkoholických nápojov alebo iných omamných látok alebo odmietnutie podrobiť sa
               skúške na prítomnosť alkoholu alebo omamnej látky – až do výšky 500 € za každého
               zamestnanca,

        - za porušenie predpisov BOZP, OPP a OŽP za každý zistený priestupok – až do výšky 250 € za
               každé takéto porušenie,

        - za chýbajúce doklady a oprávnenia zamestnancov – až do výšky 250 € za každého
               zamestnanca.

13. V prípade podstatného porušenia povinnosti Zhotoviteľom v zmysle ustanovení Zmluvy, vzťahujúcich
      sa na subdodávateľov, je Objednávateľ oprávnený vyfakturovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu až do
      výšky 500 € za každé porušenie povinnosti.

14. V prípade porušenia povinnosti alebo uvedenia nepravdivých vyhlásení týkajúcich sa registrácie v
      Registri partnerov verejného sektora, má Objednávateľ nárok uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú
      pokutu až do výšky 5.000 € a zároveň má nárok od Zhotoviteľa na náhradu plnej výšky škody, v prípade,
      že oprávnený orgán verejnej moci uloží pokutu Objednávateľovi v dôsledku porušenia povinností
      Zhotoviteľa.

15. V prípade nenastúpenia na stavebné práce v zmysle článku VI bod 4 bez náležitého odôvodnenia, je
      Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000 € za každý, aj
      začatý deň nesplnenia si tejto povinnosti.

16. V prípade nedodržania druhu a početnosti kontrolných skúšok v zmysle schváleného KSP, je
      Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu až do výšky 500 €, a to aj
      opakovane.

17. V prípade nedodržania zmluvných a/alebo zákonných termínov pri plnení zmluvných povinností,
      týkajúcich sa nakladania s odpadom, je oprávnená druhá strana uplatniť zmluvnú pokutu voči strane,
      ktorá je s plnením svojej povinnosti v omeškaní, až do výšky 1 000 €, a to aj opakovane. Právo na
      náhradu škody spôsobenej Objednávateľovi týmto nie je dotknuté.

18. Pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa Zmluvy v zmysle tohto článku, je vždy splatná v
      lehote tridsiatich (30) dní od doručenia písomnej výzvy na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.

19. Omeškaním jednej strany voči druhej strane, vzniká právo na náhradu nákladov spojených s uplatnením
      pohľadávky vo výške 40 €, a to bez potreby osobitného upozornenia.

                                             Článok XI
               Zmenové konania a zmeny Zmluvy počas jej trvania

1. Zmluvu je možné meniť len písomne, a to pristúpením k zmene Zmluvy, tzv. dodatkom, v súlade so
      zmluvnými podmienkami a s prihliadnutím na § 18 ZVO.

2. Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania len v týchto zmluvných prípadoch:

     Dopad na cenu diela

      a) pri kvantitatívnom rozšírení rozsahu diela s prihliadnutím na § 18 ods. 3 písm. a) ZVO;
      b) pri kvalitatívnej zmene rozsahu diela s prihliadnutím na § 18 ods. 3 písm. a) ZVO;
      c) pri kvantitatívnom zúžení rozsahu diela;

     Dopad na lehotu realizácie diela

      d) pri oprávnených zmenách technického riešenia počas realizácie diela oproti PD;
      e) pri zmenách vyvolaných nepredvídateľnými geologickými podmienkami územia;

                                                                                                                                                                    strana 20 z 26

      f) pri legislatívnych zmenách platných technických predpisov v priebehu realizácie diela;
      g) pri okolnostiach, ktoré nezavinil svojím konaním/nekonaním Zhotoviteľ, resp. niekto, za koho v

             zmysle podmienok Zmluvy zaň zodpovedá.

3. Okrem prípadov uvedených v predchádzajúcom bode je možné pristúpiť k zmene Zmluvy aj
      v prípadoch, predpokladaných § 18 ods. 1 písm. b) až písm. e) ZVO.

4. V prípade rozšírenia rozsahu diela podľa Zmluvy, alebo v prípade prác naviac, je Zhotoviteľ povinný
      predložiť iba ekonomicky oprávnené a odôvodnené požiadavky. Zhotoviteľ písomne oznámi
      Objednávateľovi skutočnosti zdôvodňujúce túto zmenu bezodkladne po jej vzniku, najneskôr však do
      ôsmich (8) pracovných dní, inak nárok Zhotoviteľa na zmenu zaniká. Zhotoviteľ je povinný predložiť
      všetky skutkové (najmä stavebno – technologické, geologické) okolnosti, podložené projektovou
      dokumentáciou navrhovanej zmeny diela, príp. podporené geodetickým protokolom, preukazujúcim
      potrebu zmeny rozsahu zmluvy. Rovnako tak je povinný predložiť podrobnosti týkajúce sa dopadu
      zmeny na lehotu realizácie diela. Objednávateľ zvolá prostredníctvom SD bezodkladne tzv. zmenové
      konanie za prítomnosti oprávnených osôb vo veciach realizačných za obidve strany, za prítomnosti SD
      a projektanta diela. Výsledkom konania je protokol o prijatí záverov v súlade s požiadavkami ZVO.

      Ak Zhotoviteľom navrhovaná alebo na zmenovom konaní prijatá zmena predpokladá aj zmenu zmluvnej
      ceny, Zhotoviteľ je povinný uprednostniť pri tvorbe rozpočtu zmeny položky z rozpočtu Zmluvy. Ak
      postup, podľa predchádzajúcej vety, nie je možný z dôvodu vzniku novovytvorených položiek
      nezahrnutých do rozpočtu Zmluvy, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi na prerokovanie rozbor
      jednotkových cien podľa doloženého kalkulačného vzorca. Objednávateľ je povinný postupovať pri
      preukazovaní oprávneného návrhu Zhotoviteľa podľa § 18 ZVO, porovnať navrhnuté jednotkové ceny
      s aktuálnou databázou Cenekonu a dôkladne skúmať dôvodnosť zmeny oproti pôvodne zadaným
      súťažným podkladom. Pri dôvodnosti zmeny je povinný postupovať podľa princípov hospodárnosti,
      efektívnosti a účelnosti zhotovovaného diela. Pokiaľ sa Zmluvné strany vzájomne dohodnú na zmene
      Zmluvy, je potrebné postupovať podľa článku XI bod 3 Zmluvy.

5. Zúženie rozsahu diela je možné výlučne na základe písomnej požiadavky a pokynu Objednávateľa,
      ktorý nadobudne účinnosť uplynutím desiatich (10) dní odo dňa jeho oznámenia Zhotoviteľovi; dňom
      nadobudnutia účinnosti pokynu Objednávateľa na zúženie rozsahu diela Zhotoviteľ nie je oprávnený
      pokračovať v činnostiach podľa Zmluvy vo vzťahu k tej časti diela, na ktorú sa pokyn Objednávateľa
      vzťahuje a nemá nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré vynaloží a/alebo mu vzniknú v súvislosti
      s vykonávaním činností po nadobudnutí účinností pokynu Objednávateľa na obmedzenie rozsahu diela.
      V prípade zúženia rozsahu diela podľa tohto článku má Zhotoviteľ právo na cenu diela v sume
      pripadajúcej na Zhotoviteľom skutočne realizované práce na diele ku dňu nadobudnutia účinnosti
      pokynu Objednávateľa na zúženie rozsahu diela.

6. Rozšírenie alebo zúženie rozsahu diela, alebo akákoľvek iná zmena diela, sa posudzujú ako zmeny
      Zmluvy z hľadiska vyjadrenia ich absolútnej hodnoty, a teda hodnotou všetkých zmien je absolútna
      hodnota všetkých zmien. V opodstatnených prípadoch môže dôjsť k vzájomnému započítaniu plusových
      a mínusových hodnôt prác v určitom rozsahu, ak by doplňujúce práce boli vzájomne zameniteľné s
      pôvodnými prácami, ktoré sa vykonávať nebudú. Súhrnná hodnota týchto zmien, ktorá nastane
      rozšírením alebo zúžením rozsahu diela, nesmie prekročiť maximálne hodnoty stanovené § 18 ZVO a
      tieto zmeny nesmú mať charakter podstatnej zmeny v zmysle citovaného ustanovenia ZVO.

7. Zmluvné strany sa dohodli na možnosti prerušenia lehoty realizácie diela podľa článku V bod 1
      Zmluvy, rešpektujúc pritom iba zákonný dôvod predpokladaný v § 374 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný
      zákonník v znení neskorších predpisov. Pre účely Zmluvy to znamená, že ak existuje prekážka, ktorá
      nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení povinnosti, ak nemožno rozumne
      predpokladať, že by táto povinná osoba prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a zároveň,
      že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Uvedené neplatí, ak povinná osoba bola s plnením
      záväzku v omeškaní a prekážka vznikla následne. Účinky vylučujúce zodpovednosť, vrátane prerušenia
      lehoty realizácie diela sú obmedzené iba na dobu trvania prekážky, s ktorou sú tieto účinky spojené.

                                                                                                                                                                    strana 21 z 26

8. Povinná strana, podľa predchádzajúceho bodu tohto článku, je povinná bezodkladne (najneskôr však 5
       pracovných dní) druhej strane písomne oznámiť a objektívne zdôvodniť všetky skutočnosti,
       nasvedčujúce tomu, že existuje prekážka, ktorá znemožňuje dielo vykonať riadnym spôsobom. Povinná
       strana je zároveň povinná v rovnakej lehote podľa prvej vety oznámiť odpadnutie tejto prekážky.

9. Povinnosti Zmluvných strán po dobu trvania okolností podľa bodu 7 tohto článku dočasne spočívajú a
       pokračujú po odpadnutí tejto prekážky dňom oznámenia druhej Zmluvnej strane. Zhotoviteľ zároveň
       prehlasuje, že mu nevzniká nárok na žiadne dodatočné finančné náklady, vyplývajúce z prerušenia
       lehoty realizácie diela.

10. Drobné zmeny diela, ktoré nemajú vplyv na cenu, termín ani úžitkové a kvalitatívne vlastnosti diela,
       môžu byť dohodnuté zápisom v stavebnom denníku prostredníctvom osoby oprávnenej konať vo
       veciach realizačných a/alebo SD stavby. Zmluvné strany za takéto drobné vady považujú napr. zmeny
       tvaru záchytného zábradlia, zmeny smerových stĺpikov.

                                            Článok XII
                          Spôsob ukončenia zmluvného vzťahu

1. Zmluvný vzťah môže zaniknúť týmito spôsobmi :
       a) splnením, t. j. riadnym dokončením a protokolárnym odovzdaním diela zo strany Zhotoviteľa,
               ako aj protokolárnym prevzatím diela a zaplatením ceny zo strany Objednávateľa;
       b) písomnou dohodou;
       c) odstúpením od Zmluvy.

2. Zhotoviteľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť výlučne písomne, a to z nasledovných dôvodov:
       a) z dôvodov stanovených v Obchodnom zákonníku (§ 345 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb.);
       b) z dôvodov ustanovených ZVO (§ 19);
       c) ak Objednávateľ podstatným spôsobom poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu založeného
               Zmluvou, ktorým sa rozumie - omeškanie s úhradou platby po dobu viac ako 30 kalendárnych
               dní.

3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy výlučne písomne, popri dôvodoch a iných
       dojednaniach uvedených v Zmluve, aj z týchto dôvodov:
       a) z dôvodov stanovených v Obchodnom zákonníku (§ 345 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb.);
       b) z dôvodov ustanovených ZVO (§ 19);
       c) nesplní povinnosti registrácie v registri partnerov verejného sektora alebo uvedenie nepravdivé
               vyhlásenie v súvislosti s registráciou
       d) ak Zhotoviteľ opakovane porušil niektorú zo svojich zmluvných povinností;
       e) ak Zhotoviteľ neodstránil vadu, ktorú svojím konaním / nekonaním spôsobil Objednávateľovi;
       f) ak Zhotoviteľ postúpi alebo prevedie práva a povinnosti, vyplývajúce mu zo Zmluvy, tretej osobe,
               v rozpore so Zmluvou;
       g) ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ pri plnení svojich povinností koná v rozpore s dobrými
               mravmi (napr. ak sľúbi majetkový prospech inému);
       h) ak sa na majetok Zhotoviteľa začalo konkurzné konanie na základe návrhu tretej osoby na
               vyhlásenie konkurzu a Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa v lehote najmenej siedmich (7) dní
               existenciu dôvodov na vyhlásenie konkurzu alebo zastavenie konkurzného konania pre
               nedostatok majetku hodnoverne nevyvráti;
       i) ak bol na majetok Zhotoviteľa samotným Zhotoviteľom podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
               alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie, alebo ak návrh na povolenie reštrukturalizácie bol
               podaný treťou osobou so súhlasom Zhotoviteľa;
       j) ak vznikne reálna hrozba konkurzu na majetok Zhotoviteľa alebo oprávnená hrozba
               reštrukturalizácie Zhotoviteľa a Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa v lehote najmenej siedmich
               (7) dní existenciu reálnej hrozby konkurzu alebo reštrukturalizácie hodnoverne nevyvráti;
       k) ak Zhotoviteľ stratí oprávnenia vyžadované príslušnými právnymi predpismi na činnosti, na
               základe ktorých je Zhotoviteľ oprávnený zhotovovať dielo podľa tejto zmluvy;
       l) ak Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie;

                                                                                                                                                                    strana 22 z 26

       m) ak bol na Zhotoviteľa vyhlásený bankrot alebo sa stal platobne neschopným a Zhotoviteľ na
               žiadosť Objednávateľa v lehote najmenej siedmich (7) dní existenciu tohto dôvodu nevyvráti;

       n) ak sa Zhotoviteľ alebo stavbyvedúci (zástupca stavbyvedúceho) bez dôležitých dôvodov
               opakovane (dva a viackrát) nezúčastní na kontrolnom dni podľa Zmluvy;

       o) ak Zhotoviteľ bez dôvodného ospravedlnenia nepokračuje v plnení svojho záväzku po dobu viac
               ako 30 dní;

       p) ak postup alebo priebežný výsledok realizácie diela vedie preukázateľne a nepochybne
               k vadnému plneniu, Zhotoviteľ bol na to písomne upozornení Objednávateľom a napriek tomuto
               upozorneniu vadu v primeranej lehote, poskytnutej Objednávateľom, neodstránil;

       q) ak je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojich peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom
               v súvislosti so zhotovovaním diela, napriek tomu, že Objednávateľ má riadne splnené svoje
               peňažné záväzky voči Zhotoviteľovi podľa Zmluvy;

       r) v prípade neschváleného prerušenia zhotovovania stavby Objednávateľom, ak toto prerušenie trvá
               najmenej 30 dní;

       s) v prípade schválenia procesu verejného obstarávania s korekciou riadiacim orgánom v zmysle
               príslušných programových príručiek.

4. V prípade spôsobu zániku Zmluvy na základe písomnej dohody Zmluvných strán, Zmluva zaniká
       dňom uvedeným v dohode, v ktorej Zmluvné strany upravia vysporiadanie vzájomných nárokov
       vzniknutých na základe Zmluvy resp. nároky, vzniknuté z porušenia povinností podľa Zmluvy.

5. Odstúpenie od Zmluvy musí byť preukázateľne doručené druhej Zmluvnej strane a musí v ňom byť
       uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak sa nepovažuje za riadne odstúpenie s účinkami. Odstúpením
       od Zmluvy sa Zmluva ruší odo dňa doručenia písomného oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy druhej
       Zmluvnej strane (tzv. účinky ex nunc).

6. V prípade odstúpenia od Zmluvy Objednávateľom podľa bodu 3 tohto článku, je Zhotoviteľ povinný na
       žiadosť Objednávateľa uskutočniť všetky práce potrebné pre konzerváciu neukončeného diela, pričom
       účelne alebo nevyhnutne vynaložené náklady na konzerváciu neukončeného diela v takom prípade znáša
       Zhotoviteľ; v prípade odstúpenia Zhotoviteľa od Zmluvy podľa bodu 2 tohto článku, znáša účelne alebo
       nevyhnutne vynaložené náklady na konzerváciu neukončeného diela Objednávateľ.

7. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upozorniť Objednávateľa na všetky opatrenia, ktoré je potrebné
       urobiť v záujme odvrátenia akejkoľvek hroziacej škody na neukončenom diele alebo zmiernenia jej
       následkov.

8. Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia a zabezpečiť dielo tak, aby nedošlo k jeho zničeniu,
       poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode a zabezpečiť vykonanie prác, ktoré neznesú odklad a mohli
       by poškodiť záujmy Objednávateľa.

9. Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote určenej Objednávateľom odovzdať Objednávateľovi
      neukončené dielo spolu s príslušnou dokumentáciou a vypratať stavenisko v súlade s dojednaniami
      Zmluvy; súčasťou protokolu o prevzatí neukončeného diela bude údaj o rozsahu zhotovenia diela
      Zhotoviteľom ku dňu zániku Zmluvy. Vlastnícke právo k neukončenému dielu, resp. jeho časti, ktoré
      Objednávateľovi neboli odovzdané už predtým, prechádza na Objednávateľa odovzdaním neukončeného
      diela; v prípade ak nedošlo k odovzdaniu neukončeného diela v lehote do pätnástich (15) dní po
      ukončení Zmluvy, vlastnícke právo k neukončenému dielu prechádza na Objednávateľa uplynutím tejto
      lehoty.

                                           Článok XIII
                   Ostatné ustanovenia Zmluvy a poistenie diela

1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa začatia prác až do odovzdania diela, na svoje náklady udržiavať poistenie
       počas trvania Zmluvy, v rozsahu:
       a) stavebno – montážne poistenie pre prípad zničenia alebo poškodenia diela, v prospech
               Objednávateľa, pričom výška poistnej sumy musí byť minimálne vo výške zmluvnej ceny diela
               (s DPH);

                                                                                                                                                                    strana 23 z 26

       b) poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou
               Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, a to na poistnú sumu vo výške zmluvnej ceny diela (s DPH).

       Náklady na poistenie sú zahrnuté v cene diela.

2. Povinnosť Zhotoviteľa udržiavať poistenie zodpovednosti, zahŕňa aj povinnosť Zhotoviteľa dodržiavať
       podmienky takéhoto poistenia (najmä platiť poistné a plniť si ďalšie povinnosti podľa poistnej zmluvy)
       a tiež povinnosť riadne a včas uplatňovať nároky z poistnej zmluvy (najmä na poistné plnenie) a
       neohrozovať negatívnym spôsobom ich výšku.

3. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informovať Objednávateľa o poistných
       udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela. Objednávateľ je kedykoľvek počas realizácie diela
       oprávnený požadovať od Zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia.

4. Pokiaľ Zhotoviteľ nebude udržiavať poistenie požadované podľa Zmluvy, alebo ak nepreukáže
       Objednávateľovi dohodnuté poistenie ani do siedmich (7) dní od písomnej požiadavky (výzvy)
       Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený uzavrieť a udržiavať také poistenie a platiť také poistné,
       ktoré bude vzhľadom na dojednanie bodu 1 Zmluvy vhodné, a to na náklady Zhotoviteľa, a tiež započítať
       splatnú pohľadávku – právo na náhradu takto vynaložených nákladov (zaplateného poistného a účelne
       alebo nevyhnutne vynaložených nákladov na zabezpečenie poistenia), a akoukoľvek (t. j. aj nesplatnou)
       peňažnou pohľadávkou Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, alebo požadovať od Zhotoviteľa náhradu
       zaplateného poistného a účelne alebo nevyhnutne vynaložených nákladov na zabezpečenie poistenia.

5. Porušenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

6. Ak pri vykonávaní diela dôjde k nepredvídaným nálezom kultúrne cenných predmetov, detailov stavby
       alebo chránených častí prírody, ako aj k archeologickým nálezom, je Zhotoviteľ povinný ohlásiť tento
       nález bez zbytočného odkladu príslušným úradom v zmysle § 127 stavebného zákona v znení neskorších
       predpisov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky sporné veci zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešiť
       predovšetkým obojstrannou dohodou. Ak to nebude možné ani po vyčerpaní všetkých možností, je
       každá Zmluvná strana oprávnená predložiť spornú vec k súdnemu prejednaniu a rozhodnutiu
       príslušnému súdu. Spor sa bude viesť a riešiť v slovenskom jazyku podľa platných zákonov Slovenskej
       republiky.

8. Súťažné podklady nesmú byť v rozpore so Zmluvou. V prípade zistených nezrovnalostí platia
       ustanovenia Zmluvy.

9. Pokiaľ nie je vyslovene v Zmluve uvedené inak, platí pravidlo, že všetky sumy sú uvedené s DPH.

                                            Článok XIV
                                    Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy Zmluvných strán, ktoré nie sú vyslovene upravené Zmluvou, sa riadia príslušnými
       ustanoveniami Obchodného zákonníka SR v platnom a účinnom znení a ďalšími všeobecne záväznými
       právnymi predpismi Slovenskej republiky.

2. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne nahlásiť Objednávateľovi všetky zmeny o údajoch týkajúcich sa
       jeho identifikácie, t. j. zmeny sídla, bankového spojenia, predmetu činnosti a pod., ako aj vstup do
       likvidácie, príp. začatie konania podľa zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
       niektorých zákonov v platnom znení, a to do 5 dní od uskutočnenia zmeny.

3. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať výhradne na základe podmienok uvedených v § 18 ZVO a v Zmluve,
       výlučne písomnými dodatkami k dohode, odsúhlasenými a podpísanými zástupcami Zmluvných strán
       oprávnenými k uzatváraniu obchodných vzťahov. Číslovanie dodatkov zabezpečí Objednávateľ.

                                                                                                                                                                    strana 24 z 26

4. Žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená, bez písomného súhlasu druhej strany, previesť svoje práva
       a záväzky na inú osobu. Tým nie je dotknuté právo Zhotoviteľa poveriť vykonaním časti prác
       subdodávateľov v súlade s podmienkami stanovenými Zmluvou.

5. Všetky listiny, dokumenty a oznámenia vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky budú medzi
       Zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou na adresy sídel uvedené
       v Identifikačných údajoch Zmluvných strán. Písomnosť sa považuje za doručenú dňom, v ktorom ju
       adresát prevzal alebo odmietol prevziať alebo na tretí (3.) pracovný deň odo dňa podania na pošte, ak
       sa uložená zásielka zaslaná na adresu podľa predchádzajúcej vety vrátila späť odosielateľovi ako
       nedoručiteľná, i keď sa adresát o tom nedozvedel.

6. Ak sa zistí neplatnosť, neúčinnosť alebo neúplnosť niektorého ustanovenia dohody, nebude tým
       dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení dohody. Účastníci dohody, písomnou formou,
       nahradia toto ustanovenie takou úpravou právneho vzťahu, ktorý sa najviac priblíži k účelu a zámeru
       dohody. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej
       republiky.

7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky sporné veci zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešiť
       predovšetkým obojstrannou dohodou. Ak to nebude možné ani po vyčerpaní všetkých možností, je
       účastník dohody oprávnený predložiť spornú vec k súdnemu prejednaniu a rozhodnutiu príslušnému
       súdu.

8. Zhotoviteľ vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na realizáciu dohody a
       súčasne vyslovuje súhlas so zverejnením svojich údajov a údajov ním oprávnených fyzických osôb,
       vrátane osobných informácií podľa § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
       informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode
       informácií). Žiadna skutočnosť, obsiahnutá v ustanoveniach dohody, nie je predmetom obchodného
       tajomstva, ani povinnej mlčanlivosti, okrem skutočností zhotoviteľom výslovne označených.

9. Zmluva je platná dňom jej podpísania. V prípade rozdielnosti dátumov sa za deň platnosti považuje
       neskorší dátum. V prípade rozdielnosti dátumov sa za deň platnosti považuje neskorší dátum. Zmluva
       nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom
       Úradom vlády SR – www.crz.gov.sk, podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v
       znení neskorších predpisov.

10. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je:

Príloha č. 1  Rozpočet stavby
Príloha č. 2  Harmonogram postupu stavebných prác so zapracovaním technologických
              väzieb medzi jednotlivými stavebnými objektami ( tzv. kritická cesty výstavby)
Príloha č. 3  v podobe Ganttovho diagramu
Príloha č. 4  Zoznam známych subdodávateľov
              Navrhované umiestnenie obaľovne a to najmä s ohľadom na povinnosť
              zhotoviteľa postupovať pri zhotovovaní diela v súlade s technicko-
              kvalitatívnymi podmienkami č. 6 „Hutnené asfaltové zmesi“ bod 9.2 Doprava
              asfaltových zmesí, ktoré sú súčasťou technických predpisov rezortu
              Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

11. Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých štyri (4) rovnopisy sú určené pre
       Objednávateľa a dva (2) rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý z týchto šiestich rovnopisov má platnosť
       originálu.

                                        strana 25 z 26

12. Zmluvné strany, po oboznámení sa s obsahom Zmluvy, vyhlasujú, že súhlasia s jej znením a potvrdzujú,
       že bola spísaná na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni, ani za inak jednostranne
       nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, 19.08.2024                      V Žiline, 04.07.2024
Za Objednávateľa                           Za Zhotoviteľa

                v.r.                                v.r.
                                            Ing. Radomír Svitok
       Ing. Marcel Horváth                 Predseda predstavenstva
generálny riaditeľ Správy a údržby           ZEDAGEART, a. s.

               ciest PSK                               v.r.
                                                Matúš Ondriš
                                             člen predstavenstva
                                             ZEDAGEART, a. s

                                                          v.r.

                                           Ing. Vlastimil Chebeň, PhD
                                                        konateľ

                                                   GEART, s.r.o.

Zmluva nadobúda platnosť dňa:  19.08.2024
Zmluva nadobúda účinnosť dňa:  22.08.2024
Zmluva bola zverejnená dňa:    21.08.2024

                                                                       strana 26 z 26