Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby - k.ú. Váhovce, z dôvodu realizácie budúcej oprávnenej stavby "IBV Váhovce_pri Hrádzi"

ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA V PROSPECH
                                                  TRETEJ OSOBY
                                                (ďalej len „zmluva“)

uzatvorená podľa ust. § 50a a § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
                                     predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)

medzi zmluvnými stranami:

1/ Budúci povinný z vecného bremena:

Slovenská republika, v mene ktorej koná správca:

Obchodné meno:             SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,

                           štátny podnik

Sídlo:                     Karloveská 2, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves

Právna forma:              štátny podnik

Zastúpený:                 Ing. Jozef Moravčík, poverený výkonom funkcie generálneho

                           riaditeľa

IČO:                       36 022 047

DIČ:                       2020066213

IČ DPH:                    SK 2020066213

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísaný:                  Obchodný register Mestského súdu Bratislava III,

                           Oddiel Pš, vložka č. 427/B

Názov a adresa organizačnej zložky podniku, ktorej sa právny úkon týka:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Povodie dolného Váhu, odštepný závod
Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany

                                                           (ďalej len „budúci povinný z vecného bremena“)

a

2/ Budúci investor:        DOMANO s.r.o.
Obchodné meno:             Mýtna 44, 811 05 Bratislava
Sídlo:                     Ing. Pavel Bojňanský, konateľ
Zastúpená:                 spoločnosť s ručením obmedzeným
Právna forma:              36 714 267
IČO:                       2022300885
DIČ:                       SK 2022300885
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby             1/9

Zapísaná:          Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka
                   č. 53763/B

                                                                    (ďalej len „budúci investor“)

uzatvárajú nasledujúcu zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech
tretej osoby – budúceho oprávneného z vecného bremena

Obchodné meno:     Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Sídlo:             Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

Právna forma:      akciová spoločnosť

Zastúpený:         PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, predseda predstavenstva

                   Ing. Marek Illéš, člen predstavenstva

IČO:               36 550 949

DIČ:               2020154609

IČ DPH :           SK2020154609

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísaná:          Obchodný register Okresného súdu Nitra,

                   Oddiel: Sa, vložka č. 10193/N

      (ďalej len „tretia osoba“ alebo „budúci oprávnený z vecného bremena“ a spolu s budúcim

               povinným z vecného bremena a budúcim investorom ďalej len „zmluvné strany“)

                          Článok I.
                   Úvodné ustanovenia

1. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, vykonáva v zmysle zákona
     č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a zákona č. 364/2004 Z. z.
     o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
     neskorších predpisov (vodný zákon), správu majetku štátu – nasledovnej nehnuteľnosti, ktorej
     výlučným vlastníkom je Slovenská republika a to:
     - pozemok parcela registra E KN parcelné číslo 3086/2 o výmere 1 054 m2, druh pozemku
        ostatná plocha,
     - pozemok parcela registra E KN parcelné číslo 3087/2 o výmere 115 m2, druh pozemku
        ostatná plocha,
     - pozemok parcela registra E KN parcelné číslo 3094/1 o výmere 101 m2, druh pozemku
        ostatná plocha,
     - pozemok parcela registra E KN parcelné číslo 3095/2 o výmere 248 m2, druh pozemku
        ostatná plocha,
     - pozemok parcela registra E KN parcelné číslo 1344/2 o výmere 4548 m2, druh pozemku
        ostatná plocha,
        spoluvlastnícky podiel 1/1, katastrálne územie Váhovce, obec Váhovce, okres Galanta,
        zapísaná na LV č. 1033, vedenom Okresným úradom Galanta, katastrálny odbor.
                                                               (ďalej len „budúce zaťažené nehnuteľnosti“).

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby  2/9

2. Budúci investor je stavebníkom nasledovnej stavby:
     „IBV Váhovce_pri Hrádzi“, v rámci ktorej bude zrealizovaný stavebný objekt „SO 04 –
     Verejný vodovod a prípojky“ a „SO 05 – Splašková kanalizácia a prípojky“
                                                                     (ďalej len „budúca oprávnená stavba“).

                                                     Článok II.
                                                 Predmet zmluvy

1. Vzhľadom na skutočnosť, že budúca oprávnená stavba sa bude realizovať na častiach budúcich
    zaťažených nehnuteľností, predmetom tejto zmluvy je záväzok zmluvných strán uzatvoriť
    za podmienok stanovených v tejto zmluve, zmluvu o zriadení vecného bremena, s obsahom
    dohodnutým v Článku IV. tejto zmluvy.

2. Touto zmluvou sa zmluvné strany zaväzujú, že do stoosemdesiatich (180) kalendárnych dní odo
    dňa doručenia písomnej výzvy budúceho investora z vecného bremena budúcemu povinnému
    z vecného bremena uzatvoria spolu zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech budúceho
    oprávneného z vecného bremena, predmetom ktorej bude zriadenie vecného bremena
    na budúcich zaťažených nehnuteľnostiach v znení určenom podľa Článku IV. tejto zmluvy
    (ďalej len „budúca zmluva“).

3. Táto zmluva je pre budúceho investora a budúceho oprávneného z vecného bremena dokladom
    k budúcim zaťaženým nehnuteľnostiam, podľa § 58 ods. 2 v nadväznosti na § 139 ods.1 zákona
    č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
    predpisov, ako iné právo k pozemku.

4. Pokiaľ ktorákoľvek zo zmluvných strán bezdôvodne odmietne uzatvorenie budúcej zmluvy, je
    druhá zmluvná strana oprávnená domáhať sa na súde, aby vyhlásenie vôle bolo nahradené
    súdnym rozhodnutím.

5. Budúci povinný z vecného bremena nie je povinný uzavrieť budúcu zmluvu, ak budúca
    oprávnená stavba nebude realizovaná na budúcich zaťažených nehnuteľnostiach. Budúci
    povinný z vecného bremena nie je povinný uzavrieť zmluvu o zriadení vecného bremena, ak
    budúca oprávnená stavba bude realizovaná v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto
    zmluve, v rozpore s odsúhlaseným projektom, stanoviskom budúceho povinného z vecného
    bremena vydaným pod. č. CS SVP OZ PN 2776/2022/6, CZ 27462/210/2022 zo dňa 26.07.2022,
    všeobecne záväznými právnymi predpismi, prípadne v rozpore s podmienkami a oprávnenými
    požiadavkami danými budúcim povinným z vecného bremena v priebehu výstavby. Stanovisko
    č. CS SVP OZ PN 2776/2022/6, CZ 27462/210/2022 zo dňa 26.07.2022 tvorí neoddeliteľnú
    prílohu č. 1 tejto zmluvy.

                                                     Článok III.
                 Výzva na uzatvorenie budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena

1. Budúci investor je povinný vyzvať do šesťdesiatich (60) kalendárnych dní po zrealizovaní
    budúcej oprávnenej stavby budúceho povinného z vecného bremena na uzatvorenie zmluvy
    o zriadení vecného bremena písomnou výzvou po vyhotovení geometrického plánu
    na zameranie rozsahu vecného bremena (porealizačné zameranie). V prípade, ak budúci investor

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby  3/9

    vo vyššie uvedenej lehote nevyzve písomnou výzvou budúceho povinného z vecného bremena
    na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena, je budúci povinný z vecného bremena
    oprávnený uplatniť si u budúceho investora zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej jednorazovej
    náhrady za zriadenie vecného bremena, uvedenej v článku IV. odsek 3. tejto zmluvy.
2. V prípade, ak príslušný stavebný úrad na žiadosť budúceho investora pred uzatvorením zmluvy
    o zriadení vecného bremena vydá rozhodnutie o povolení užívania budúcej oprávnenej stavby
    (ďalej len „kolaudačné rozhodnutie“), budúci povinný z vecného bremena je oprávnený
    uplatniť si u budúceho investora zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej jednorazovej náhrady
    za zriadenie vecného bremena, uvedenej v Článku IV. odsek 3. tejto zmluvy.
3. Súčasťou výzvy, ako jej príloha, musí byť geometrický plán na zameranie rozsahu vecného
    bremena (ďalej len „geometrický plán“), ktoré má byť budúcou zmluvou zriadené. Budúci
    investor zabezpečí na vlastné náklady vypracovanie geometrického plánu na zameranie
    rozsahu vecného bremena po zrealizovaní budúcej oprávnenej stavby. Predpokladaný
    záber vecného bremena predstavuje výmeru cca 450 m2.
4. Výzva na uzatvorenie budúcej zmluvy a akákoľvek korešpondencia s ňou spojená musí byť
    zaslaná doporučenou zásielkou na adresu budúceho povinného z vecného bremena, ktorá
    je uvedená v záhlaví tejto zmluvy.
5. V prípade, že budúci investor z vecného bremena nevyzve v lehote určenej v odseku 1. tohto
     článku tejto zmluvy budúceho povinného z vecného bremena na uzatvorenie zmluvy
     o zriadení vecného bremena, je budúci povinný z vecného bremena oprávnený písomne vyzvať
     budúceho investora na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena.

                                                    Článok IV.
                                Obsah zmluvy o zriadení vecného bremena

1. Povinný z vecného bremena uzatvára s investorom zmluvu o zriadení vecného bremena
     „in personam“ v prospech oprávneného z vecného bremena, predmetom ktorej
     je zriadenie vecného bremena spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena:
     a) strpieť na zaťažených nehnuteľnostiach umiestnenie, prevádzkovanie, rekonštrukciu,
        modernizáciu, opravy, kontrolu, údržbu, akékoľvek iné stavebné úpravy, odstránenie
        oprávnenej stavby
                                                                                   (ďalej len „vecné bremeno“).

2. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú, t.j. bez časového obmedzenia.
3. Vecné bremeno sa zriaďuje za odplatu – jednorazovú náhradu. Zmluvné strany sa v súlade

    s § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov s prihliadnutím
    na typ vecného bremena, výmeru zaťažených nehnuteľností, rozsah núteného obmedzenia
    užívania zaťažených nehnuteľností a miestne pomery dohodli na jednorazovej náhrade za
    zriadenie vecného bremena stanovenú na základe znaleckého posudku vypracovaného na
    stanovenie náhrady za zriadenie vecného bremena, ktorý na vlastné náklady dá vypracovať
    investor. Znalecký posudok bude slúžiť ako podklad k stanoveniu jednorazovej náhrady. V
    prípade, že výška jednorazovej náhrady stanovená znaleckým posudkom nedosiahne výšku
    paušálnej ceny, bude výška stanovenej náhrady za zriadenie vecného bremena vo výške 2 700,00
    € bez DPH (slovom: dvetisícsedemsto eur). Jednorazovú náhradu bude v plnom rozsahu znášať
    investor. K jednorazovej náhrade za zriadenie vecného bremena bude v zmysle zákona č.

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby  4/9

    222/2001 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov pripočítaná sadzba DPH
    vo výške podľa právnej úpravy platnej v čase uzavretia zmluvy o zriadení vecného bremena.
4. Okrem jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena uvedenej v odseku 3. tohto článku
    tejto zmluvy, investor uhradí aj náklady spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
    vo výške podľa aktuálneho sadzobníka správnych poplatkov a tiež náklady spojené s
    vyhotovením návrhu zmluvy vo výške 10,00 € bez DPH (slovom desať eur). K nákladom
    spojeným s vyhotovením návrhu zmluvy bude v zmysle zákona č. 222/2001 Z. z. o dani z
    pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov pripočítaná sadzba DPH vo výške podľa právnej
    úpravy platnej v čase uzavretia zmluvy o zriadení vecného bremena.
5. Investor sa zaväzuje takto stanovenú odplatu - jednorazovú náhradu za zriadenie vecného
    bremena spolu s nákladmi spojenými s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností a spolu
    s nákladmi spojenými s vyhotovením návrhu zmluvy uhradiť do tridsiatich (30) kalendárnych
    dní odo dňa doručenia faktúry. Faktúra bude vystavená do tridsiatich (30) kalendárnych dní po
    nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Za deň úhrady sa považuje deň, kedy sú finančné
    prostriedky pripísané na účet povinného z vecného bremena uvedený v záhlaví tejto zmluvy vo
    formáte IBAN.
6. V prípade, že sa budúci investor dostane do omeškania so zaplatením odplaty – jednorazovej
    náhrady za zriadenie vecného bremena, a to i v dodatočne písomne určenej lehote zo strany
    povinného z vecného bremena, nie dlhšej ako desať (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia
    písomnej výzvy na dodatočné uhradenie, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy
    o zriadení vecného bremena a budúcemu investorovi tým vzniká povinnosť zaplatiť povinnému
    z vecného bremena zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku výšky jednorazovej náhrady
    za zriadenie vecného bremena, tým nie je dotknuté právo na náhradu škody. Zmluvné strany
    vyhlasujú, že výšku zmluvnej pokuty považujú za primeranú, pretože pri rokovaniach o dohode
    o výške zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a význam touto zmluvnou pokutou
    zabezpečovanej zmluvnej povinnosti.
7. Návrh na vklad vecného bremena bude podaný do katastra nehnuteľností až po uhradení
    jednorazovej náhrady v zmysle odseku 3. a 4. tohto článku tejto zmluvy.
8. Práva zodpovedajúce vecnému bremenu nadobudne oprávnený z vecného bremena
    právoplatnosťou rozhodnutia o povolení vkladu vecného bremena do katastra nehnuteľností,
    správny poplatok spojený s vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností uhradí
    na vlastné náklady budúci investor.
9. Investor a oprávnený z vecného bremena vyhlasujú, že v plnej miere rešpektujú a budú
    rešpektovať skutočnosť, že povinný z vecného bremena je oprávnený a bude na zaťažených
    nehnuteľnostiach vykonávať povinnosti vyplývajúce mu z platnej legislatívy a súvisiace
    so správou majetku štátu. Investor súčasne vyhlasuje, že oprávnenú stavbu realizoval
    v súlade s písomným stanoviskom a v súlade s platnými povoleniami. V prípade, že sa
    vyhlásenie investora podľa predchádzajúcej vety preukáže ako nepravdivé:
     a) investor sa zaväzuje v celom rozsahu znášať škody, ktoré vzniknú v dôsledku realizácie

        oprávnenej stavby v rozpore s písomným stanoviskom a/alebo v rozpore s platnými
        povoleniami,
     b) povinný z vecného bremena nenesie žiadnu zodpovednosť a nie je povinný uhrádzať
        akúkoľvek škodu na majetku investora, ktorá sa stane investorovi v súvislosti s činnosťou
        povinného z vecného bremena vykonávanou na zaťažených nehnuteľnostiach.

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby  5/9

                                                     Článok V.
                                         Vyhlásenia zmluvných strán

1. Budúci povinný z vecného bremena vyhlasuje, že súhlasí s realizáciou budúcej oprávnenej
     stavby na budúcich zaťažených nehnuteľnostiach, a to za podmienok ďalej dohodnutých
     v tejto zmluve.

2. Budúci povinný z vecného bremena vyhlasuje, že:
     a) je oprávnený samostatne nakladať s budúcimi zaťaženými nehnuteľnosťami v celom rozsahu
        potrebnom pre platné uzavretie tejto zmluvy,
     b) nie sú podané žiadne návrhy na vklad akýchkoľvek práv k budúcim zaťaženým
        nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností a neexistujú žiadne faktické alebo právne
        prekážky, ktoré by bránili uzavrieť túto zmluvu,
     c) budúce zaťažené nehnuteľnosti nadobudol v súlade s platnými právnymi predpismi
        Slovenskej republiky a žiadna tretia osoba si neuplatňuje akékoľvek nároky k budúcim
        zaťaženým nehnuteľnostiam,
     d) nie je účastníkom žiadneho súdneho alebo iného sporu týkajúceho sa resp. súvisiaceho
        s budúcimi zaťaženými nehnuteľnosťami.

3. Budúci povinný z vecného bremena sa zaväzuje, že sa až do okamihu splnenia alebo zániku
     všetkých povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy zdrží akéhokoľvek konania, ktoré by bránilo
     alebo znemožnilo uzatvoreniu budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v zmysle tejto
     zmluvy. Budúci povinný z vecného bremena sa najmä zaväzuje, že budúce zaťažené
     nehnuteľnosti ani jej časti, ktoré majú byť zaťažené vecným bremenom:
     a) neprevedie do vlastníctva inej osoby bez súhlasu budúceho oprávneného z vecného bremena
        a ani
     b) ich nezaťaží právom tretích osôb, ktoré by znemožnilo vykonávať práva zodpovedajúce
        vecnému bremenu budúcemu oprávnenému z vecného bremena.

4. Budúci investor sa zaväzuje:
     a) budúce zaťažené nehnuteľnosti užívať výlučne na účely podľa tejto zmluvy, v rozsahu
        a spôsobom vyplývajúcim z tejto zmluvy,
     b) stavbu realizovať v súlade so stanoviskom budúceho povinného z vecného bremena,
     c) udržiavať poriadok a čistotu počas a po každom vykonanom zásahu na budúcich zaťažených
        nehnuteľností, uviesť budúce zaťažené nehnuteľnosti do rovnakého stavu v akom boli pred
        vykonaním zásahu, pričom náklady na zachovanie, údržbu a úpravy budúcich zaťažených
        nehnuteľností bude znášať budúci investor v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na prinavrátenie
        budúcich zaťažených nehnuteľností do pôvodného stavu po vykonaní práv vyplývajúcich
        mu z tejto zmluvy,
     d) na vlastné náklady odstrániť škody na majetku budúceho povinného z vecného bremena,
        pokiaľ takéto budú spôsobené v súvislosti s vykonávaním činnosti budúceho oprávneného
        z vecného bremena na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti.

5. Budúci povinný z vecného bremena si vyhradzuje právo vstupu na budúce zaťažené
     nehnuteľnosti, a to kedykoľvek, v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona
     Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
     zákon).

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby  6/9

6. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje rešpektovať § 47 zákona č. 364/2004 Z. z.
     o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
     neskorších predpisov (vodný zákon) a ustanovenia zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred
     povodňami v znení neskorších predpisov.

7. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje vykonávať na budúcich zaťažených
     nehnuteľnostiach činnosti súvisiace s realizáciou budúcej oprávnenej stavby /terénne úpravy
     a stavebné práce/, výlučne v súlade s predchádzajúcimi písomnými stanoviskami budúceho
     povinného z vecného bremena a podmienkami dohodnutými v tejto zmluve, v súlade
     s odsúhlaseným projektom, v súlade s právoplatnými povoleniami a s právnymi predpismi
     Slovenskej republiky. Počas výstavby sa budúci oprávnený z vecného bremena zaväzuje
     manipulovať so stavebným materiálom a odpadom tak, aby nedošlo k znečisteniu okolitých
     povrchových vôd a podzemných vôd.

8. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje vykonávať na budúcich zaťažených
     nehnuteľnostiach len také terénne úpravy a stavebné úpravy, resp. iné činnosti vyplývajúce
     z tejto zmluvy, ktoré umožnia vstup mobilnej technike budúceho povinného z vecného bremena
     v prípade nepredvídateľných okolností a živelných pohrôm.

9. Budúci povinný z vecného bremena nenesie žiadnu zodpovednosť a nie je povinný uhrádzať
     akúkoľvek škodu na zdraví ani na majetku, ktorá sa stane budúcemu oprávnenému z vecného
     bremena v súvislosti s jeho činnosťou vykonávanou na budúcich zaťažených nehnuteľnostiach.
     Budúci povinný z vecného bremena nezodpovedá za škody spôsobené na majetku budúceho
     oprávneného z vecného bremena, ktoré boli spôsobené živelnou pohromou, zvýšenými
     prietokmi vody alebo mimoriadnou udalosťou.

10. Budúci oprávnený z vecného bremena má nárok previesť práva a povinnosti budúceho
     oprávneného z vecného bremena vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu len
     s predchádzajúcim písomným súhlasom budúceho povinného z vecného bremena.

11. Zmluvné strany sa zaväzujú riadne a bez zbytočných odkladov plniť si povinnosti podľa tejto
     zmluvy. Porušenie povinností podľa odseku 4. a odsekov 6. - 8. tohto článku tejto zmluvy
     budúcim oprávneným z vecného bremena sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy
     a zakladá právo budúceho povinného z vecného bremena neuzavrieť budúcu zmluvu a od tejto
     zmluvy o budúcej zmluve odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné
     oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy doručené budúcemu investorovi a budúcemu
     oprávnenému z vecného bremena.

12. Budúci povinný z vecného bremena sa zároveň zaväzuje poskytnúť budúcemu investorovi
     všetku potrebnú súčinnosť na účely územného/stavebného konania v zmysle príslušných
     ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
     zákon) a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá sa bude týkať budúcej
     zaťaženej nehnuteľnosti a plánovanej stavebnej činnosti budúceho oprávneného z vecného
     bremena na budúcich zaťažených nehnuteľnostiach.

                                                    Článok VI.
                                             Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 2 (dva) roky odo dňa nadobudnutia účinnosti
     tejto zmluvy.

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby  7/9

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami
     a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia
     § 47a Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
     k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
     neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv. Tretiu osobu táto zmluva oprávňuje
     a zaväzuje až potom, ako s ňou vysloví súhlas.

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že budúci povinný z vecného bremena je povinnou osobou
     v zmysle § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
     niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a súhlasia
     so zverejnením a sprístupnením obsahu tejto zmluvy.

4. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia
     príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o tomto zmluvnom type a súvisiacimi
     právnymi predpismi Slovenskej republiky v ich platnom znení.

5. Písomnosti zmluvných strán sa doručujú na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy
     a považujú sa za doručené, ak boli adresátom prevzaté alebo boli vrátené odosielateľovi ako
     nedoručiteľné a adresát svojim konaním alebo opomenutím zmaril doručenie písomnosti,
     v takomto prípade sa písomnosť považuje za doručenú uplynutím tretieho dňa odo dňa jej
     odoslania. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát doručenie písomnosti odmietol a to
     dňom odmietnutia.

6. Zmenu adries na doručovanie sú si zmluvné strany povinné neodkladne, najneskôr však
     do desiatich (10) kalendárnych dní písomne oznámiť. Zmluvná strana nenesie zodpovednosť
     za prípadné nedoručenie korešpondencie, ak jej druhá zmluvná strana neoznámila zmenu svojej
     korešpondenčnej adresy.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti, oznámenia, resp. informácie podľa ustanovení tejto
     zmluvy (korešpondencia) vyhotovené v písomnej forme, prípadne zachytené na inom hmotnom
     nosiči, si budú navzájom doručovať aj osobne, v takomto prípade je možné ju doručovať aj na
     inom mieste ako na adrese určenej podľa odseku 5. tohto článku tejto zmluvy, ak sa na tomto
     mieste oprávnený zástupca zmluvnej strany na preberanie zásielok v čase doručenia zdržuje
     a ak sa na tomto mieste zmluvné strany súčasne dohodli, pričom prevzatie korešpondencie musí
     byť vždy riadne písomne potvrdené.

8. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo
     neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných
     ustanovení tejto zmluvy. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení tejto zmluvy a na
     vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac
     približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto zmluvy zmluvné strany túto
     otázku brali do úvahy.

9. Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu,
     dva (2) rovnopisy si ponechá budúci oprávnený z vecného bremena, jeden (1) rovnopis
     si ponechá budúci povinný z vecného bremena a dva (2) rovnopisy si ponechá budúci investor.

10. Obsah tejto zmluvy je možné meniť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
     číslovanými dodatkami k tejto zmluve vyhotovenými v písomnej forme a podpísanými
     zmluvnými stranami.

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé k uvedeným právnym úkonom
     a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby  8/9

vyjadrená v tejto zmluve je vážna, slobodná a určitá, že prejavy vôle zmluvných strán
sú dostatočne zrozumiteľné. Na znak súhlasu zmluvných strán s celým obsahom tejto zmluvy
ju všetky zmluvné strany podpisujú.

Príloha č. 1: Stanovisko č. CS SVP OZ PN 2776/2022/6, CZ 27462/210/2022 zo dňa 26.07.2022

V Bratislave, dňa:                                                V Bratislave, dňa:

Budúci povinný z vecného bremena:                                 Budúci oprávnený z vecného bremena:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY                                         DOMANO s.r.o.
PODNIK, štátny podnik

................................................................  .........................................................
Ing. Jozef Moravčík                                               Ing. Pavel Bojňanský
poverený výkonom funkcie                                          konateľ spoločnosti
generálneho riaditeľa

Súhlas budúceho oprávneného z vecného bremena so zmluvou:

V Bratislave, dňa:

Budúci oprávnený z vecného bremena:

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

.........................................................
PhDr. Mgr. art. Otokar Klein
predseda predstavenstva

.........................................................
Ing. Marek Illéš
člen predstavenstva

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby                                                   9/9