Nájomná zmluva - KN C č. 3101, LV č. 217, k.ú. Hozelec za účelom realizácie „SO 10-38-02 Preložka lesnej cesty v žkm 191,159, k.ú. Hozelec“

NÁJOMNÁ ZMLUVA
                                     č. 002-A.1-HO-46-NZ/2024

                              (ďalej len ako „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare)

uzatvorená podľa § 663 a nasl. ust. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov
                     (ďalej len ako „Občiansky zákonník“ v príslušnom gramatickom tvare)

medzi zmluvnými stranami:

1/ PRENAJÍMATEĽ

Slovenská republika, v mene ktorej koná správca

Obchodné meno:             SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Sídlo:                     Karloveská 2, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlová Ves

Právna forma:              štátny podnik

Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Pš, vložka č. 427/B

Štatutárny orgán:          Ing. Jozef Moravčík, generálny riaditeľ

IČO:                       36 022 047

DIČ:                       2020066213

IČ DPH:                    SK 2020066213

Bankové spojenie:

IBAN:

Názov a adresa organizačnej zložky podniku, ktorej sa právny úkon týka a súčasne adresa na

doručovanie písomností:
                                      SLOVENSKÝ VODOHODPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
                                      Povodie Hornádu, odštepný závod
                                      Ďumbierska 14, 041 59 Košice – mestská časť Sever

(ďalej len „prenajímateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
a

2/ NÁJOMCA

Obchodné meno:             Železnice Slovenskej republiky

Sídlo:                     Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Právna forma:              Iná právnická osoba

Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III. Oddiel Po, vložka č. 312/B

IČO:                       31 364 501

DIČ:                       2020480121

IČ DPH                     SK 2020480121

Štatutárny orgán:          JUDr. Alexander Sako – Generálny riaditeľ

Osoba oprávnená na podpis  Ing. Jozef Veselka, námestník generálneho riaditeľa ŽSR pre rozvoj
zmluvy:                    a informatiku na základe plnej moci č. 2020/O130/9 zo dňa 22.01.2020

Bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej len „nájomca“ v príslušnom gramatickom tvare)

(prenajímateľ a nájomca ďalej spolu len „zmluvné strany“)

                                                       Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovej prípravy k vydaniu stavebného
povolenia stavby „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad- Tatry (mimo) –

Krompachy“ a následného úplného majetkoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú
stavbu bolo vydané mestom Spišská Nová Ves – oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku
Rozhodnutie o umiestení stavby č. 20-2306/2007-Fe zo dňa [vynechané], ktoré nadobudlo právoplatnosť
[vynechané] (ďalej len ako „ÚR“), Rozhodnutie č. 20-5158-4/2012-JS zo dňa 14.2.2013 o predĺžení
platnosti rozhodnutia o umiestení stavby do 2.1.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.4.2013
a Rozhodnutie č. 20-3507-4/2017-JS zo dňa 14.2.2018, právoplatné dňa 29.3.2018, ktorým bola
platnosť ÚR predĺžená do 2.1.2023. Dňa 30.11.2022 nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie č.j.
37927/2022/SŽDD/121262 na prvý stavebný objekt, na základe čoho je platnosť ÚR neobmedzená.

                                                        Článok I.
                                                Predmet a účel nájmu

1. Prenajímateľ je na základe zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov
     a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
     o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
     správcom nehnuteľnosti vo vlastníctve Slovenskej republiky, a to nasledovného pozemku:
         - parcela registra C KN číslo 3101 s výmerou 3416 m2, druh pozemku vodná plocha,
              spoluvlastnícky podiel 1/1, katastrálne územie Hozelec, obec Hozelec, okres Poprad,
     zapísaná na LV č. 217, vedenom Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom.

2. Prenajímateľ prenecháva do užívania nájomcovi diel č. 1 o výmere 437 m2 , odčlenený od parcely
     uvedenej v odseku 1 tohto článku tejto zmluvy na základe Podkladu na uzatváranie zmlúv -
     dočasný záber na stavbe „Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Poprad Tatry
     (mimo) – Krompachy“, č. 31-210/2021, vypracovaný firmou GEOKOD, s.r.o., Žitná 21, 831 06
     Bratislava, IČO: 35715456 (ďalej len „podklad“).
      Farebná fotokópia podkladu tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. Celková výmera
      predmetu nájmu je 437 m2 (ďalej len „predmet nájmu“ ).

3. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za užívanie predmetu nájmu nájomné vo výške a
     spôsobom dohodnutým v Článku II. tejto zmluvy.

4. Nájomca je oprávnený predmet nájmu užívať výlučne za účelom realizácie stavebného objektu
     „SO 10-38-02 Preložka lesnej cesty v žkm 191,159, k.ú. Hozelec“ v rámci stavby
     „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) –
     Krompachy“ (ďalej len „stavba“).

                                                       Článok II.
                                         Nájomné a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
     dohodli, že nájomca je povinný za užívanie predmetu nájmu podľa tejto zmluvy uhrádzať
     prenajímateľovi ročné nájomné stanovené znaleckým posudkom č. 11/2024, ktorý vypracoval
     znalec Ing. Adrián Bukovec, Jána Vojtaššáka 10/15, 010 08 Žilina, evidenčné číslo znalca 914 484,
     vo výške 1,231 Eur/m2/rok, t. j. za celkovú výmeru 437 m2 je ročné nájomné vo výške 537,95
     EUR/rok vrátane DPH (slovom: päťstotridsaťsedem eur a deväťdesiatpäť eurocentov).

2. Nájomné za predmet nájmu je nájomca povinný uhrádzať prenajímateľovi ročne na základe faktúry
     vystavenej prenajímateľom najneskôr do 31.3. príslušného kalendárneho roka. Splatnosť faktúry je
     tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia nájomcovi. Za deň úhrady sa považuje deň,
     kedy sú finančné prostriedky odpísané z účtu nájomcu na účet prenajímateľa uvedený vo formáte
     IBAN v záhlaví tejto zmluvy.

3. Alikvotnú časť nájomného za obdobie odo dňa zriadenia staveniska oznámeným nájomcovi podľa
     Článku III. odsek 1 a 2 tejto zmluvy do 31.12. príslušného kalendárneho roka je nájomca povinný
     uhradiť na základe faktúry vystavenej prenajímateľom najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa
     zriadenia staveniska. Splatnosť faktúry je tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia
     nájomcovi. Za deň úhrady sa považuje deň, kedy sú finančné prostriedky odpísané z účtu nájomcu
     na účet prenajímateľa uvedený vo formáte IBAN v záhlaví tejto zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomné bude každoročne zvyšované o % inflácie oznámené
     Štatistickým úradom Slovenskej republiky, merané indexom spotrebiteľských cien. Nájomné
     platné k 31.12. bežného roka sa zvýši o mieru inflácie vyhlásenú Štatistickým úradom SR a to od
     01.01. nasledujúceho roka.

5. Ak je nájomca v omeškaní s platením nájomného podľa ods. 2 alebo ods. 3 tohto článku tejto
     zmluvy, prenajímateľ je oprávnený požadovať od nájomcu popri plnení aj úroky z omeškania podľa
     ust. § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 3 Nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z. ktorým sa
     vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v prípade, ak si nájomca nesplní
     povinnosť ani v dodatočnej lehote určenej prenajímateľom.

6. Úhrada faktúry bude realizovaná prevodným príkazom na účet prenajímateľa uvedený v zmluve.
     Zmena účtu je možná len písomným dodatkom k zmluve. Prenajímateľ je povinný zabezpečiť, aby
     účet uvedený v zmluve bol bankovým účtom v zmysle § 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
     z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Pokiaľ účet uvedený
     v zmluve nie je bankovým účtom v zmysle § 6 zákona o DPH, je nájomca oprávnený zrealizovať
     úhradu faktúry na iný účet prenajímateľa, ktorý je bankovým účtom v zmysle § 6 zákona o DPH.
     Pokiaľ prenajímateľ nemá žiadny bankový účet v zmysle § 6 zákona o DPH, nie je nájomca
     povinný zrealizovať úhradu faktúry skôr ako na piaty pracovný deň po doručení písomného
     oznámenia prenajímateľa o tom, že má bankový účet v zmysle § 6 zákona o DPH s uvedením jeho
     čísla, za predpokladu, že účet uvedený v písomnom oznámení je bankovým účtom v zmysle § 6
     zákona o DPH. Nájomca nebude v omeškaní v prípade, ak pri úhrade faktúry bude postupovať
     podľa tohto odseku. Uzavretie dodatku k zmluve, ktorého predmetom je zmena účtu, nie je v týchto
     prípadoch potrebné.

                                                       Článok III.
                                                  Podmienky nájmu

1. Nájomca sa zaväzuje oznámiť prenajímateľovi deň zriadenia staveniska pre stavebný objekt „SO
    10-38-02 Preložka lesnej cesty v žkm 191,159, k.ú. Hozelec“ oznámením o zriadení staveniska
    doručeným prenajímateľovi v lehote dvadsať (20) kalendárnych dní predchádzajúcich dňu zriadenia
    staveniska.

2. Odo dňa stanoveného v oznámení podľa odseku 1 tohto článku tejto zmluvy ako deň zriadenia
    staveniska má nájomca právo vstúpiť na pozemok uvedený v Článku I. odsek 2 tejto zmluvy
    a užívať ho na účely realizácie stavby. Oznámenie o zriadení staveniska podľa odseku 1 tohto
    článku tejto zmluvy je zároveň výzvou na vystavenie faktúry podľa Článku II. odsek 3 tejto zmluvy.

3. Nájomca sa zaväzuje plniť všetky podmienky nájmu podľa tejto zmluvy, predmet nájmu užívať
    riadnym a hospodárnym spôsobom a dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, vzťahujúce sa
    na predmet nájmu.

4. Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu udržiavať v riadnom stave v súlade s účelom nájmu a odstrániť
    prípadné škody vzniknuté na predmete nájmu v dôsledku jeho činnosti. Nájomca je povinný
    zabezpečovať na vlastné náklady bežnú údržbu predmetu nájmu, najmä kosiť trávu, odstraňovať
    náletové kríky a dreviny, odstraňovať komunálny odpad z predmetu nájmu.

5. Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu spôsobom určeným v tejto zmluve, a to primerane
     povahe a určeniu veci, pričom je povinný si počínať tak, aby v zmysle ust. § 415 Občianskeho
     zákonníka nedochádzalo ku škodám na zdraví, majetku, prírode a životnom prostredí. Nájomca je
     povinný pri užívaní predmetu nájmu dodržiavať právne normy vzťahujúce sa na ochranu krajiny,
     prírody a životného prostredia. Nájomca zodpovedá a zabezpečuje plnenie predpisov v oblasti
     BOZP a protipožiarnej ochrany na predmete nájmu.

6. Nájomca nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa prenechať
     predmet nájmu podľa tejto zmluvy alebo akúkoľvek jeho časť do užívania tretej osobe alebo do
     podnájmu. Uvedené neplatí v prípade, že nájomca bude realizovať stavbu prostredníctvom
     zmluvného zhotoviteľa/zhotoviteľov alebo ich subdodávateľov.

7. Prenajímateľ dáva dňom podpisu tejto zmluvy súčasne súhlas nájomcovi, aby na základe tejto
     zmluvy zabezpečil pre stavbu stavebné povolenie. Prenajímateľ súhlasí so vstupom, stavebnými
     prácami, ako aj s vykonaním opatrení súvisiacich so stavebnými prácami na predmete nájmu, ako
     aj s vykonaním iných úkonov, ktoré možno dôvodne predpokladať za účelom realizácie stavby.
     Táto zmluva je pre nájomcu, ktorý je stavebníkom stavby dokladom k pozemku uvedenému v
     Článku. I. ods. 2 tejto zmluvy v súlade s ust. § 58 ods. 2 a § 139 ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976
     Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

8. Nájomca zodpovedá, aby na predmete nájmu nevznikla počas doby nájmu skládka odpadu a ak
     napriek tomu vznikne, je povinný ju odstrániť na vlastné náklady.

9. Nájomca je povinný užívať predmet nájmu tak, aby nedošlo jeho zavinením k zhoršeniu ani
     ohrozeniu kvality povrchových ani podzemných vôd.

10. Nájomca je pri užívaní predmetu nájmu povinný znášať obmedzenia v užívaní predmetu nájmu v
     rozsahu nevyhnutnom na plnenie povinností prenajímateľa vyplývajúce mu z ustanovení zákona č.
     364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
     v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 7/2010 Z. z.
     o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.

11. Prenajímateľ je oprávnený vykonávať kontrolu užívania predmetu nájmu nájomcom za jeho
     prítomnosti alebo v prítomnosti ním poverenej osoby. Prenajímateľ sa zaväzuje oznámiť nájomcovi
     vykonanie kontroly užívania predmetu nájmu najmenej 10 pracovných dní pre jej uskutočnením.

12. Nájomca sa zaväzuje vykonávať na predmete nájmu činnosti súvisiace s realizáciou stavby /terénne
     úpravy a stavebné práce/ v súlade so stanoviskom prenajímateľa pod č. SVP 12332/2024/2 zo dňa
     14.6.2024, ktorého fotokópia tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 2 tejto zmluvy a v súlade s
     právoplatnými povoleniami a s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

13. Prenajímateľ sa zaväzuje zabezpečiť nájomcovi plný a nerušený výkon práv spojený s užívaním
     predmetu nájmu.

14. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať nájomcovi predmet nájmu v stave spôsobilom na dohodnuté
     užívanie a v tomto stave ho na svoje náklady udržiavať.

15. Prenajímateľ vyhlasuje, že:
              a. je oprávnený samostatne nakladať s predmetom nájmu v celom rozsahu potrebnom pre
                   platné uzavretie zmluvy,
              b. predmet nájmu nadobudol v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky
                   a žiadna tretia osoba si k nemu alebo jeho časti neuplatňuje akékoľvek nároky,
              c. ako správca predmetu nájmu nie je účastníkom žiadneho súdneho alebo iného
                   sporu/konania, týkajúceho sa resp. súvisiaceho s predmetom nájmu alebo jeho časťou,
                   rovnako ako Slovenská republika, ktorá je výlučným vlastníkom predmetu nájmu,
              d. nemá vedomosť o tom, že predmet nájmu alebo akákoľvek jeho časť je zaťažená
                   akýmikoľvek právami tretích osôb, najmä záložným právom alebo inými
                   zabezpečovacími záväzkami, reštitučnými nárokmi a pod.

              e. nevykoná žiadne úkony smerujúce k sťaženiu výkonu práva nájomcu užívať predmet
                   nájmu za podmienok stanovených v zmluve.

                                                       Článok IV.
                                              Zodpovednosť za škody

1. Nájomca sa zaväzuje znášať prípadné škody, ktoré vzniknú zavineným nesplnením povinností
     vyplývajúcich pre neho z tejto zmluvy alebo z právnych predpisov SR.

2. V zmysle ust. § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej
     rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších
     predpisov prenajímateľ nezodpovedá za škody spôsobené na majetku nájomcu mimoriadnou
     udalosťou.

3. V prípade, ak by sa ktorékoľvek z vyhlásení prenajímateľa uvedených v odseku 15 Článku III.
     ukázalo ako nepravdivé, je prenajímateľ povinný uhradiť nájomcovi škodu, ktorá mu v súvislosti s
     takýmto nepravdivým vyhlásením prenajímateľa vznikne.

                                                       Článok V.
                                    Doba nájmu a spôsob ukončenia nájmu

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, odo dňa stanoveného ako deň zriadenia staveniska do dňa
     povolenia užívania stavby určeného právoplatným kolaudačným rozhodnutím, prípadne do dňa
     vydania povolenia o predčasnom užívaní stavby, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr,
     najdlhšie však do 31.12.2027.

2. V prípade nepredvídaných objektívnych okolností pri realizácii stavby môže byť doba nájmu
     predĺžená na základe písomného číslovaného dodatku k tejto zmluve.

3. Nájom je možné ukončiť:
              a. písomnou dohodou oboch zmluvných strán, ktorej súčasťou bude i vysporiadanie
                   vzájomných záväzkov a pohľadávok,
              b. uplynutím dohodnutej doby nájmu. Ustanovenie § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka
                   sa pre tento nájomný vzťah nepoužijú.
              c. písomnou výpoveďou prenajímateľa v prípade, ak
                         i. nájomca mešká s úhradou nájomného viac ako tri (3) mesiace,
                        ii. nájomca napriek písomnému upozorneniu užíva predmet nájmu v rozpore
                             s touto zmluvou,
                       iii. nájomca prenechal predmet nájmu alebo akúkoľvek jeho časť do užívania tretej
                             osobe alebo do podnájmu bez predchádzajúceho písomného súhlasu
                             prenajímateľa. Uvedené neplatí v prípade, ak nájomca bude realizovať stavbu
                             prostredníctvom zmluvného zhotoviteľa/zhotoviteľov alebo ich
                             subdodávateľov,
                        iv. prenajímateľ potrebuje predmet nájmu na plnenie svojich prevádzkových
                             potrieb,
                        v. bolo právoplatne rozhodnuté o inom spôsobe využitia predmetu nájmu,
              d. písomnou výpoveďou nájomcu v prípade, ak:
                         i. nájomca predmet nájmu nevyužíva dlhšie ako 3 mesiace,
                        ii. predmet nájmu prestane byť spôsobilý na užívanie na dohodnutý účel podľa
                             Článku I. odsek 4. tejto zmluvy

    Zmluvné strany sa dohodli na výpovednej lehote tri (3) mesiace, ktorá začína plynúť od prvého dňa
    kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné odstúpenie od zmluvy bude účinné odo dňa jeho doručenia
    druhej zmluvnej strane.

                                                       Článok VI.
                                               Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné vzťahy neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
     zákonníka o tomto zmluvnom type a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej
     republiky.

2. Túto nájomnú zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnými číslovanými dodatkami podpísanými
     oboma zmluvnými stranami.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé svojich povinností vyplývajúcich z ochrany osobných
     údajov tak, ako sú tieto upravené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.
     apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
     údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len
     „nariadenie“) a v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení
     niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).
     Prenajímateľ podpisom zmluvy potvrdzuje, že mu boli zo strany nájomcu poskytnuté informácie
     o spracúvaní osobných údajov v zmysle čl. 13 a 14 nariadenia a/alebo § 19 a 20 zákona o ochrane
     osobných údajov týkajúce sa predmetu zmluvy a že tieto informácie preukázateľne poskytol jeho
     zástupcom, zamestnancom ako aj iným dotknutým osobám, ktorých osobné údaje nájomca získava
     od prenajímateľa. Úplné informácie sú uvedené v dokumente „Princípy ochrany osobných údajov
     v spoločnosti Železnice Slovenskej republiky“ nachádzajúcom sa na webovom sídle
     https://www.zsr.sk/ou.html, https://www.zsr.sk/files/pravne-dokumenty/dokumenty/principy-
     ochrany-osobnych-udajov-spolocnosti-zsr.pdf. Ak niektorá zmluvná strana poruší ustanovenia
     tohto odseku zmluvy alebo poruší nariadenie a/alebo zákon o ochrane osobných údajov iným
     spôsobom, porušujúca zmluvná strana je povinná druhej zmluvnej strane nahradiť všetku škodu,
     ktorá jej tým vznikne vrátane nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením opodstatnených
     nárokov dotknutej osoby a tiež nákladov v súvislosti s úhradou sankcií právoplatne uložených zo
     strany štátnych orgánov.

4. Neplatnosť alebo neúčinnosť niektorého z ustanovení zmluvy nemá za následok neplatnosť alebo
     neúčinnosť jej ostatných ustanovení. Zmluvné strany sa zaväzujú v takom prípade nahradiť
     neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením novým, ktoré bude najbližšie pôvodnému
     zámeru alebo úmyslu zmluvných strán. Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť všetko úsilie pre
     dosiahnutie sledovaného účelu zmluvy.

5. Táto nájomná zmluva bola vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, jedno (1) vyhotovenie je
     určené pre prenajímateľa a tri (3) vyhotovenia sú určené pre nájomcu.

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
     nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka a
     ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a
     doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluvné
     strany zabezpečia zverejnenie tejto zmluvy v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
     prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v
     znení neskorších predpisov, a to v Centrálnom registri zmlúv.

7. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha zverejneniu podľa zákona č. 211/2000
     Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
     slobode informácií) v znení neskorších predpisov a s jej zverejnením vyjadrujú súhlas.

8. Písomnosti zmluvných strán sa doručujú na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy a považujú sa
     za doručené, ak boli adresátom prevzaté alebo boli vrátené odosielateľovi ako nedoručiteľné a
     adresát svojím konaním alebo opomenutím zmaril doručenie písomnosti, v takomto prípade sa
     písomnosť považuje za doručenú uplynutím tretieho dňa odo dňa jej odoslania. Účinky doručenia
     nastanú aj vtedy ak adresát doručenie písomnosti odmietol, a to dňom odmietnutia.

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé k uvedeným právnym úkonom a ich
     zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto
     zmluve je vážna, slobodná a určitá, že prejavy vôle oboch zmluvných strán sú dostatočne
     zrozumiteľné. Na znak súhlasu zmluvných strán s celým obsahom tejto zmluvy ju obidve zmluvné
     strany podpisujú.

10. Prenajímateľ je povinný dodržiavať Etický kódex Železníc Slovenskej republiky. Aktuálne znenie
     Etického kódexu Železníc Slovenskej republiky je zverejnené na internetovej stránke nájomcu.

Zoznam príloh:
    1. Príloha č. 1 – Podklad na uzatváranie zmlúv - dočasný záber na stavbe Modernizácia
          železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, č. 31-210/2021
          vo forme farebnej fotokópie
    2. Príloha č. 2 – Stanovisko SVP, š. p. č. SVP 12332/2024/2 zo dňa 14.6.2024
    3. Príloha č. 3 – fotokópia Plnej moci č. 2020/O130/9 zo dňa 22.01.2020

V Bratislave dňa:                                                  V Bratislave dňa:

Prenajímateľ:                                                      Nájomca:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY                                          Železnice Slovenskej republiky
PODNIK,
štátny podnik

.................................................................  .........................................................
Ing. Jozef Moravčík                                                Ing. Jozef Veselka
generálny riaditeľ                                                 námestník generálneho riaditeľa
                                                                   ŽSR pre rozvoj a informatiku