k.ú. Spišská Nová Ves - Nájomná zmluva za účelom realizácie „SO 05-33-02 Železničná estakáda v žkm 168,540“ v rámci stavby „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy“

NÁJOMNÁ ZMLUVA

                                 (ďalej len ako „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare)

  uzatvorená podľa § 663 a nasl. ust. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov
                        (ďalej len ako „Občiansky zákonník“ v príslušnom gramatickom tvare)

medzi zmluvnými stranami:

1/ PRENAJÍMATEĽ

Slovenská republika, v mene ktorej koná správca

Obchodné meno:             SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny
                           podnik
Sídlo:                     Karloveská 2, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlová Ves
Právna forma:              štátny podnik
Zapísaný:                  Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Pš,
                           vložka č. 427/B
Štatutárny orgán:          Ing. Jozef Moravčík, generálny riaditeľ
IČO:                       36 022 047
DIČ:                       2020066213
IČ DPH:                    SK 2020066213
Bankové spojenie:

IBAN:

Názov a adresa organizačnej zložky podniku, ktorej sa právny úkon týka a súčasne

adresa na doručovanie písomností:
                                   SLOVENSKÝ VODOHODPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
                                   Povodie Hornádu, odštepný závod
                                   Ďumbierska 14, 041 59 Košice – mestská časť Sever

(ďalej len „prenajímateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

2/ NÁJOMCA

Obchodné meno:             Železnice Slovenskej republiky

Sídlo:                     Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Právna forma:              iná právnická osoba

Zapísaný:                  Obchodný register Mestského súdu Bratislava III. Oddiel Po,

                           vložka č. 312/B

IČO:                       31 364 501

DIČ:                       2020480121

IČ DPH                     SK 2020480121

Štatutárny orgán:          JUDr. Alexander Sako – Generálny riaditeľ

Osoba oprávnená na podpis

zmluvy:                    Ing. Jozef Veselka, námestník generálneho riaditeľa ŽSR pre

                           rozvoj a informatiku na základe plnej moci č. 2020/O130/9 zo

                           dňa 22.01.2020

Bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej len „nájomca“ v príslušnom gramatickom tvare)

(prenajímateľ a nájomca ďalej spolu len „zmluvné strany“)

                                                  Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovej prípravy k vydaniu stavebného
povolenia stavby „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad- Tatry
(mimo) – Krompachy“ a následného úplného majetkoprávneho vysporiadania uvedenej stavby.
Na uvedenú stavbu bolo vydané mestom Spišská Nová Ves – oddelenie územného plánovania
a stavebného poriadku Rozhodnutie o umiestení stavby č. 20-2306/2007-Fe zo dňa [vynechané],
ktoré nadobudlo právoplatnosť [vynechané] (ďalej len ako „ÚR“), Rozhodnutie č. 20-5158-
4/2012-JS zo dňa 14.2.2013 o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestení stavby do 2.1.2018,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.4.2013 a Rozhodnutie č. 20-3507-4/2017-JS zo dňa
14.2.2018, právoplatné dňa 29.3.2018, ktorým bola platnosť ÚR predĺžená do 2.1.2023. Dňa
30.11.2022 nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie č.j. 37927/2022/SŽDD/121262 na
prvý stavebný objekt, na základe čoho je platnosť ÚR neobmedzená.

                                                   Článok I.
                                           Predmet a účel nájmu

1. Prenajímateľ je na základe zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších
     predpisov a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
     č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení
     neskorších predpisov správcom nehnuteľnosti vo vlastníctve Slovenskej republiky, a to
     nasledovného pozemku:
         - parcela registra C KN číslo 9517/1 s výmerou 43374 m2, druh pozemku vodná
             plocha, spoluvlastnícky podiel 1/1, katastrálne územie Spišská Nová Ves, obec
             Spišská Nová Ves, okres Spišská Nová Ves,
     zapísaná na LV č. 1014, vedenom Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálnym
     odborom.

2. Prenajímateľ prenecháva do užívania nájomcovi diel č. 2 o výmere 804 m2 a diel č. 3
     o výmere 1190 m2, odčlenené od parcely uvedenej v odseku 1 tohto Článku tejto zmluvy
     na základe Podkladu na uzatváranie zmlúv - dočasný záber na stavbe „Modernizácia
     železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy“,
     č. 55.102/2021, vypracovaný firmou Ing. V Hronček – GEOREAL, Karadžičova 24A, 821
     08 Bratislava, IČO: 10919511 (ďalej len „podklad“).
     Farebná fotokópia podkladu tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tejto zmluvy. Celková
     výmera predmetu nájmu je 1994 m2 (ďalej len „predmet nájmu“ ).

3. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za užívanie predmetu nájmu nájomné vo výške
     a spôsobom dohodnutým v Článku II. tejto zmluvy.

4. Nájomca je oprávnený predmet nájmu užívať výlučne za účelom realizácie stavebného
     objektu „SO 05-33-02 Železničná estakáda v žkm 168,540“ v rámci stavby
     „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) –
     Krompachy“ (ďalej len „stavba“).

                                                  Článok II.
                                    Nájomné a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
     predpisov dohodli, že nájomca je povinný za užívanie predmetu nájmu podľa tejto zmluvy
     uhrádzať prenajímateľovi ročné nájomné stanovené znaleckým posudkom č. 104/2022,
     vypracovaným ÚEOS – Komercia, a.s., Koceľova 9, 821 08 Bratislava – mestská časť
     Ružinov, IČO: 31 331 220, vo výške 1,300 Eur/m2/rok, t. j. za celkovú výmeru 1994 m2 je
     ročné nájomné vo výške 2592,20 EUR/rok vrátane DPH (slovom:
     dvetisícpäťstodeväťdesiatdva eur a dvadsať eurocentov).

2. Nájomné za predmet nájmu je nájomca povinný uhrádzať prenajímateľovi ročne na základe
     faktúry vystavenej prenajímateľom najneskôr do 31.3. príslušného kalendárneho roka.
     Splatnosť faktúry je tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia nájomcovi. Za deň
     úhrady sa považuje deň, kedy sú finančné prostriedky odpísané z účtu nájomcu na účet
     prenajímateľa uvedený vo formáte IBAN v záhlaví tejto zmluvy.

3. Alikvotnú časť nájomného za obdobie odo dňa zriadenia staveniska oznámeným
     nájomcom podľa Článku III. odsek 1 a 2 tejto zmluvy do 31.12. príslušného kalendárneho
     roka je nájomca povinný uhradiť na základe faktúry vystavenej prenajímateľom najneskôr
     do tridsiatich (30) dní odo dňa zriadenia staveniska. Splatnosť faktúry je tridsať (30)
     kalendárnych dní odo dňa jej doručenia nájomcovi. Za deň úhrady sa považuje deň, kedy
     sú finančné prostriedky odpísané z účtu nájomcu na účet prenajímateľa uvedený vo
     formáte IBAN v záhlaví tejto zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomné bude každoročne zvyšované o % inflácie oznámené
     Štatistickým úradom Slovenskej republiky, merané indexom spotrebiteľských cien.
     Nájomné platné k 31.12. bežného roka sa zvýši o mieru inflácie vyhlásenú Štatistickým
     úradom SR a to od 01.01. nasledujúceho roka.

5. Ak je nájomca v omeškaní s platením nájomného podľa ods. 2 alebo ods. 3 tohto Článku
     tejto zmluvy, prenajímateľ je oprávnený požadovať od nájomcu popri plnení aj úroky z
     omeškania podľa ust. § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 3 Nariadenia vlády SR
     č. 87/1995 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka
     v prípade, ak si nájomca nesplní povinnosť ani v dodatočnej lehote určenej
     prenajímateľom.

6. Úhrada faktúry bude realizovaná prevodným príkazom na účet prenajímateľa uvedený
     v zmluve. Zmena účtu je možná len písomným dodatkom k zmluve. Prenajímateľ je
     povinný zabezpečiť, aby účet uvedený v zmluve bol bankovým účtom v zmysle § 6 zákona
     č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
     o DPH“). Pokiaľ účet uvedený v zmluve nie je bankovým účtom v zmysle § 6 zákona o
     DPH, je nájomca oprávnený zrealizovať úhradu faktúry na iný účet prenajímateľa, ktorý je
     bankovým účtom v zmysle § 6 zákona o DPH. Pokiaľ prenajímateľ nemá žiadny bankový
     účet v zmysle § 6 zákona o DPH, nie je nájomca povinný zrealizovať úhradu faktúry skôr
     ako na piaty pracovný deň po doručení písomného oznámenia prenajímateľa o tom, že má
     bankový účet v zmysle § 6 zákona o DPH s uvedením jeho čísla, za predpokladu, že účet
     uvedený v písomnom oznámení je bankovým účtom v zmysle § 6 zákona o DPH. Nájomca
     nebude v omeškaní v prípade, ak pri úhrade faktúry bude postupovať podľa tohto odseku.

     Uzavretie dodatku k zmluve, ktorého predmetom je zmena účtu, nie je v týchto prípadoch
     potrebné.

                                                  Článok III.
                                             Podmienky nájmu

1. Nájomca sa zaväzuje oznámiť prenajímateľovi deň zriadenia staveniska pre „SO 05-33-02
    Železničná estakáda v žkm 168,540“ oznámením o zriadení staveniska doručeným
    prenajímateľovi v lehote dvadsať (20) kalendárnych dní predchádzajúcich dňu zriadenia
    staveniska.

2. Odo dňa stanoveného v oznámení podľa odseku 1 tohto Článku tejto zmluvy ako deň
    zriadenia staveniska má nájomca právo vstúpiť na pozemok uvedený v Článku I. odsek 2
    tejto zmluvy a užívať ho na účely realizácie stavby. Oznámenie o zriadení staveniska podľa
    odseku 1 tohto článku tejto zmluvy je zároveň výzvou na vystavenie faktúry podľa Článku
    II. odsek 3 tejto zmluvy.

3. Nájomca sa zaväzuje plniť všetky podmienky nájmu podľa tejto zmluvy, predmet nájmu
    užívať riadnym a hospodárnym spôsobom a dodržiavať všeobecne záväzné právne
    predpisy, vzťahujúce sa na predmet nájmu.

4. Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu udržiavať v riadnom stave v súlade s účelom nájmu a
    odstrániť prípadné škody vzniknuté na predmete nájmu v dôsledku jeho činnosti. Nájomca
    je povinný zabezpečovať na vlastné náklady bežnú údržbu predmetu nájmu, najmä kosiť
    trávu, odstraňovať náletové kríky a dreviny, odstraňovať komunálny odpad z predmetu
    nájmu.

5. Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu spôsobom určeným v tejto zmluve, a to
     primerane povahe a určeniu veci, pričom je povinný si počínať tak, aby v zmysle ust. § 415
     Občianskeho zákonníka nedochádzalo ku škodám na zdraví, majetku, prírode a životnom
     prostredí. Nájomca je povinný pri užívaní predmetu nájmu dodržiavať právne normy
     vzťahujúce sa na ochranu krajiny, prírody a životného prostredia. Nájomca zodpovedá a
     zabezpečuje plnenie predpisov v oblasti BOZP a protipožiarnej ochrany na predmete
     nájmu.

6. Nájomca nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa
     prenechať predmet nájmu podľa tejto zmluvy alebo akúkoľvek jeho časť do užívania tretej
     osobe alebo do podnájmu. Uvedené neplatí v prípade, že nájomca bude realizovať stavbu
     prostredníctvom zmluvného zhotoviteľa/zhotoviteľov alebo ich subdodávateľov.

7. Prenajímateľ dáva dňom podpisu tejto zmluvy súčasne súhlas nájomcovi, aby na základe
     tejto zmluvy zabezpečil pre stavbu stavebné povolenie. Prenajímateľ súhlasí so vstupom,
     stavebnými prácami, ako aj s vykonaním opatrení súvisiacich so stavebnými prácami na
     predmete nájmu, ako aj s vykonaním iných úkonov, ktoré možno dôvodne predpokladať
     za účelom realizácie stavby. Táto zmluva je pre nájomcu, ktorý je stavebníkom stavby
     dokladom k pozemku uvedenému v Článku. I. ods. 2 tejto zmluvy v súlade s ust. § 58 ods.
     2 a § 139 ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
     poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

8. Nájomca zodpovedá, aby na predmete nájmu nevznikla počas doby nájmu skládka odpadu
     a ak napriek tomu vznikne, je povinný ju odstrániť na vlastné náklady.

9. Nájomca je povinný užívať predmet nájmu tak, aby nedošlo jeho zavinením k zhoršeniu
     ani ohrozeniu kvality povrchových ani podzemných vôd.

10. Nájomca je pri užívaní predmetu nájmu povinný znášať obmedzenia v užívaní predmetu
     nájmu v rozsahu nevyhnutnom na plnenie povinností prenajímateľa vyplývajúce mu z
     ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
     č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení
     neskorších predpisov a zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení
     neskorších predpisov.

11. Prenajímateľ je oprávnený vykonávať kontrolu užívania predmetu nájmu nájomcom za
     jeho prítomnosti alebo v prítomnosti ním poverenej osoby. Prenajímateľ sa zaväzuje
     oznámiť nájomcovi vykonanie kontroly užívania predmetu nájmu najmenej 10 pracovných
     dní pre jej uskutočnením.

12. Nájomca sa zaväzuje vykonávať na predmete nájmu činnosti súvisiace s realizáciou stavby
     /terénne úpravy a stavebné práce/ v súlade so stanoviskom prenajímateľa pod č. SVP
     32/2023/16 zo dňa 30.11.2023, ktorého fotokópia tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 2 tejto
     zmluvy a v súlade s právoplatnými povoleniami a s právnymi predpismi Slovenskej
     republiky.

13. Prenajímateľ sa zaväzuje zabezpečiť nájomcovi plný a nerušený výkon práv spojený s
     užívaním predmetu nájmu.

14. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať nájomcovi predmet nájmu v stave spôsobilom na
     dohodnuté užívanie a v tomto stave ho na svoje náklady udržiavať.

15. Prenajímateľ vyhlasuje, že:
             a. je oprávnený samostatne nakladať s predmetom nájmu v celom rozsahu
                  potrebnom pre platné uzavretie zmluvy,
             b. predmet nájmu nadobudol v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej
                  republiky a žiadna tretia osoba si k nemu alebo jeho časti neuplatňuje akékoľvek
                  nároky,
             c. ako správca predmetu nájmu nie je účastníkom žiadneho súdneho alebo iného
                  sporu/konania, týkajúceho sa resp. súvisiaceho s predmetom nájmu alebo jeho
                  časťou, rovnako ako Slovenská republika, ktorá je výlučným vlastníkom
                  predmetu nájmu,
             d. nemá vedomosť o tom, že predmet nájmu alebo akákoľvek jeho časť je zaťažená
                  akýmikoľvek právami tretích osôb, najmä záložným právom alebo inými
                  zabezpečovacími záväzkami, reštitučnými nárokmi a pod.
             e. nevykoná žiadne úkony smerujúce k sťaženiu výkonu práva nájomcu užívať
                  predmet nájmu za podmienok stanovených v zmluve.

                                                  Článok IV.
                                         Zodpovednosť za škody

1. Nájomca sa zaväzuje znášať prípadné škody, ktoré vzniknú zavineným nesplnením
     povinností vyplývajúcich pre neho z tejto zmluvy alebo z právnych predpisov SR.

2. V zmysle ust. § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej
     národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

     v znení neskorších predpisov prenajímateľ nezodpovedá za škody spôsobené na majetku
     nájomcu mimoriadnou udalosťou.
3. V prípade, ak by sa ktorékoľvek z vyhlásení prenajímateľa uvedených v odseku 15 Článku
     III. ukázalo ako nepravdivé, je prenajímateľ povinný uhradiť nájomcovi škodu, ktorá mu
     v súvislosti s takýmto nepravdivým vyhlásením prenajímateľa vznikne.

                                                  Článok V.
                               Doba nájmu a spôsob ukončenia nájmu

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, odo dňa stanoveného ako deň zriadenia staveniska
     do dňa povolenia užívania stavby určeného právoplatným kolaudačným rozhodnutím,
     prípadne do dňa vydania povolenia o predčasnom užívaní stavby, podľa toho ktorá
     skutočnosť nastane skôr, najdlhšie však do 31.12.2028.

2. V prípade nepredvídaných objektívnych okolností pri realizácii stavby môže byť doba
     nájmu predĺžená na základe písomného číslovaného dodatku k tejto zmluve.

3. Nájom je možné ukončiť:
             a. písomnou dohodou oboch zmluvných strán, ktorej súčasťou bude
                  i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok,
             b. uplynutím dohodnutej doby nájmu,
             c. písomnou výpoveďou prenajímateľa v prípade, ak
                       i. nájomca mešká s úhradou nájomného viac ako tri (3) mesiace,
                      ii. nájomca napriek písomnému upozorneniu užíva predmet nájmu
                           v rozpore s touto zmluvou,
                     iii. nájomca prenechal predmet nájmu alebo akúkoľvek jeho časť do
                           užívania tretej osobe alebo do podnájmu bez predchádzajúceho
                           písomného súhlasu prenajímateľa. Uvedené neplatí v prípade, ak
                           nájomca bude realizovať stavbu prostredníctvom zmluvného
                           zhotoviteľa/zhotoviteľov alebo ich subdodávateľov,
                     iv. prenajímateľ potrebuje predmet nájmu na plnenie svojich
                           prevádzkových potrieb,
                      v. bolo právoplatne rozhodnuté o inom spôsobe využitia predmetu nájmu,
             d. písomnou výpoveďou nájomcu v prípade, ak:
                       i. nájomca predmet nájmu nevyužíva dlhšie ako 3 mesiace,
                      ii. predmet nájmu prestane byť spôsobilý na užívanie na dohodnutý účel
                          podľa Článku I. odsek 4. tejto zmluvy

    Zmluvné strany sa dohodli na výpovednej lehote tri (3) mesiace, ktorá začína plynúť od
    prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej
    zmluvnej strane.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné odstúpenie od zmluvy bude účinné odo dňa jeho
    doručenia druhej zmluvnej strane.

                                   Článok VI.
                            Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné vzťahy neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami

Občianskeho zákonníka o tomto zmluvnom type a ostatnými právnymi predpismi platnými

na území Slovenskej republiky.

2. Túto nájomnú zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnými číslovanými dodatkami

podpísanými oboma zmluvnými stranami.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé svojich povinností vyplývajúcich z ochrany

osobných údajov tak, ako sú tieto upravené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady

(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov

a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné

nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“) a v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane

osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Prenajímateľ podpisom zmluvy

potvrdzuje, že mu boli zo strany nájomcu poskytnuté informácie o spracúvaní osobných

údajov v zmysle čl. 13 a 14 nariadenia a/alebo § 19 a 20 zákona o ochrane osobných údajov

týkajúce sa predmetu zmluvy a že tieto informácie preukázateľne poskytol jeho zástupcom,

zamestnancom ako aj iným dotknutým osobám, ktorých osobné údaje nájomca získava od

prenajímateľa. Úplné informácie sú uvedené v dokumente „Princípy ochrany osobných

údajov v spoločnosti Železnice Slovenskej republiky“ nachádzajúcom sa na webovom

sídle  https://www.zsr.sk/ou.html,                       https://www.zsr.sk/files/pravne-

dokumenty/dokumenty/principy-ochrany-osobnych-udajov-spolocnosti-zsr.pdf.

Ak niektorá zmluvná strana poruší ustanovenia tohto odseku zmluvy alebo poruší

nariadenie a/alebo zákon o ochrane osobných údajov iným spôsobom, porušujúca zmluvná

strana je povinná druhej zmluvnej strane nahradiť všetku škodu, ktorá jej tým vznikne

vrátane nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením opodstatnených nárokov dotknutej

osoby a tiež nákladov v súvislosti s úhradou sankcií právoplatne uložených zo strany

štátnych orgánov.

4. Neplatnosť alebo neúčinnosť niektorého z ustanovení zmluvy nemá za následok neplatnosť

alebo neúčinnosť jej ostatných ustanovení. Zmluvné strany sa zaväzujú v takom prípade

nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením novým, ktoré bude najbližšie

pôvodnému zámeru alebo úmyslu zmluvných strán. Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť

všetko úsilie pre dosiahnutie sledovaného účelu zmluvy.

5. Táto nájomná zmluva bola vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, jedno (1) vyhotovenie

je určené pre prenajímateľa a tri (3) vyhotovenia sú určené pre nájomcu.

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a

Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v

znení neskorších predpisov. Zmluvné strany zabezpečia zverejnenie tejto zmluvy v súlade

s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, a to v

Centrálnom registri zmlúv.

7. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha zverejneniu podľa zákona
     č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
     zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a s jej zverejnením
     vyjadrujú súhlas.

8. Písomnosti zmluvných strán sa doručujú na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy a
     považujú sa za doručené, ak boli adresátom prevzaté alebo boli vrátené odosielateľovi ako
     nedoručiteľné a adresát svojím konaním alebo opomenutím zmaril doručenie písomnosti,
     v takomto prípade sa písomnosť považuje za doručenú uplynutím tretieho dňa odo dňa jej
     odoslania. Účinky doručenia nastanú aj vtedy ak adresát doručenie písomnosti odmietol,
     a to dňom odmietnutia.

9. Prenajímateľ je povinný dodržiavať Etický kódex Železníc Slovenskej republiky. Aktuálne
     znenie Etického kódexu Železníc Slovenskej republiky je zverejnené na internetovej
     stránke nájomcu.

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé k uvedeným právnym úkonom
     a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa
     vyjadrená v tejto zmluve je vážna, slobodná a určitá, že prejavy vôle oboch zmluvných
     strán sú dostatočne zrozumiteľné. Na znak súhlasu zmluvných strán s celým obsahom tejto
     zmluvy ju obidve zmluvné strany podpisujú.

Zoznam príloh:

    1. Príloha č. 1 – Podklad na uzatváranie zmlúv - dočasný záber na stavbe Modernizácia
         železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy,
         č.55.102/2021 vo forme farebnej fotokópie

   2. Príloha č. 2 – Stanovisko SVP, š. p. č. SVP 32/2023/16 zo dňa 30.11.2023
   3. Príloha č. 3 – fotokópia Plná moc č. 2020/O130/9 zo dňa 22.01.2020

V Bratislave dňa:                                                  V Bratislave dňa:

Prenajímateľ:                                                      Nájomca:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY                                          Železnice Slovenskej republiky
PODNIK, štátny podnik

.................................................................  .........................................................
Ing. Jozef Moravčík                                                Ing. Jozef Veselka
generálny riaditeľ                                                 námestník generálneho riaditeľa
                                                                   ŽSR pre rozvoj a informatiku